建筑工程施工合同精選20篇
隨著法律觀念的深入人心，合同的法律效力與日俱增，合同是對雙方的保障又是一種約束。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，以下是小編整理的建筑工程施工合同精選20篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
建筑工程施工合同1
發(fā)包方：
承包方：
為了順利地保質(zhì)、保量地完成施工任務(wù)，本著平等、自愿、互惠、互利的原則，依據(jù)《建設(shè)法》《民法典》等相關(guān)法律、法規(guī)，經(jīng)雙方共同協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程內(nèi)容：XXX雞舍搭建。
二、工程承包方式：實(shí)行包人工、材料、機(jī)械設(shè)備和工用具、包安全文明施工。
三、質(zhì)量要求：基礎(chǔ)預(yù)埋鐵件，由乙方負(fù)責(zé)；立柱用直徑100，壁厚1.5，圓管； 檁條長4米，最小頭不小于60;頂板用30的隔熱板，0.37的`彩鋼單瓦。墻板用50隔熱夾心板，窗子用鋁合金玻璃窗。
四、工程承包單價(jià)：185元㎡，以滴水面積收方準(zhǔn)。
五、付款方式：屋架搭建完工后付工程總造價(jià)的50%，即萬元；總工程完工后付清全部工程款項(xiàng)。
六、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方執(zhí)一份，協(xié)議經(jīng)雙方代表簽字后生效，具有同等的法律效力。 未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
年 月 日
建筑工程施工合同2
一、建設(shè)工程施工合同具備的基本特征
《 合同法》第269條規(guī)定，建設(shè)工程合同是承包人進(jìn)行工程建設(shè)，發(fā)包人支付價(jià)款的合同。包括工程勘察、設(shè)計(jì)、施工合同。建設(shè)工程合同的三種主要合同形式中，施工合同是最重要的建設(shè)工程合同。所謂建設(shè)工程施工合同即建設(shè)工程承包合同，是發(fā)包人和承包人為完成商定的建筑安裝工程，明確相互權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的合同。依照施工合同，承包人應(yīng)完成一定的建筑、安裝工程任務(wù)，發(fā)包人應(yīng)提供必要的施工條件并支付工程價(jià)款，它與其他建設(shè)工程合同一樣是一種雙務(wù)合同，在訂立時(shí)應(yīng)遵循自愿、公平、誠實(shí)信用等原則。
施工合同是工程建設(shè)的主要合同，是施工單位進(jìn)行工程建設(shè)質(zhì)量管理、進(jìn)度管理、費(fèi)用管理的主要依據(jù)之一。在市場經(jīng)濟(jì)條件下，建設(shè)市場主體之間相互的權(quán)利義務(wù)關(guān)系主要是通過合同確立的。
《合同法》第287條規(guī)定，本章沒有規(guī)定的，適用承攬合同的規(guī)定。可以看出，建設(shè)工程施工合同是作為承攬合同的一種特殊類型來規(guī)定的。事實(shí)上，建設(shè)工程施工合同具備了承攬合同的所有特征，但又有著其自身的特點(diǎn)，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
第一、建設(shè)工程施工合同不僅受《合同法》的調(diào)整，而且還受到不同領(lǐng)域的多部法律及其他規(guī)范性文件調(diào)整。
從建設(shè)單位的層面來看，一項(xiàng)建設(shè)工程的完成，從土地使用權(quán)的取得、用地規(guī)劃的審批、建設(shè)工程的招標(biāo)投標(biāo)、施工單位的確定、到規(guī)劃設(shè)計(jì)的落實(shí)等等一系列法律關(guān)系的發(fā)生，這些過程很可能涉及到不同的領(lǐng)域如《土地管理法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等等，這都是建設(shè)工程施工合同的當(dāng)事人不能回避的，而且合同雙方當(dāng)事人和合同本身都將不同程度的受到這些法律關(guān)系的制約，所以從這個(gè)角度來講，建設(shè)工程施工合同涉及多領(lǐng)域受到多部法律和規(guī)范性文件調(diào)整。
第二、合同的簽訂、履行和終止有嚴(yán)格具體的程序限制。
從民法的理論看，一般合同的簽訂經(jīng)過“要約”和“承諾”兩個(gè)階段即可完成。但建設(shè)工程施工合同的簽訂有其特殊性，建設(shè)工程施工合同的簽訂則必須根據(jù)已被審批的工程項(xiàng)目計(jì)劃、初步設(shè)計(jì)、雙方辦理土地等審批手續(xù)后簽訂。如遇變更設(shè)計(jì)方案或工程造價(jià)，還需另行訂立補(bǔ)充協(xié)議。實(shí)行招投標(biāo)的工程項(xiàng)目應(yīng)按相應(yīng)的程序確定中標(biāo)單位并向中標(biāo)單位下達(dá)中標(biāo)通知書后30日內(nèi)簽訂合同。同時(shí)，在合同履行過程中要嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范進(jìn)行施工，并嚴(yán)格遵守合同約定的質(zhì)量控制、投資控制、進(jìn)度控制條款，還要接受預(yù)算和造價(jià)審查、竣工結(jié)算、質(zhì)監(jiān)部門的檢查等。 第三、國家宏觀政策和地方政府制定的建設(shè)方面的規(guī)章也是調(diào)整和解決建設(shè)工程施工合同糾紛的重要依據(jù)。
在市場經(jīng)濟(jì)條件下，建設(shè)工程的完成仍以計(jì)劃調(diào)控為主。雙方當(dāng)事人依法簽訂的建設(shè)工程施工合同體現(xiàn)了市場經(jīng)濟(jì)主體通過公平競爭取得的權(quán)利和將要承擔(dān)的義務(wù)，當(dāng)然應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行保護(hù)。但是國家根據(jù)市場運(yùn)作狀況，制定相應(yīng)的規(guī)章進(jìn)行宏觀調(diào)控，地方政府在權(quán)限范圍內(nèi)依法制定的規(guī)章，諸如投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整、項(xiàng)目的壓縮及設(shè)計(jì)計(jì)劃管理、工程預(yù)算定額、材料預(yù)算價(jià)格等同樣作為簽訂合同、履行合同、解決合同糾紛的依據(jù)。
建設(shè)工程施工合同特有的基本建設(shè)法律制度特征，體現(xiàn)了其自身的復(fù)雜性和專業(yè)性，它即遵循合同的一般原則，又包含多種特有的法律關(guān)系，從而構(gòu)成了基本建設(shè)法律制度的一大特色。
二、建設(shè)工程施工合同成立和生效的基本條件
從民事法律理論的角度看，對于建設(shè)工程施工合同來說，其成立和生效同樣是兩個(gè)不同性質(zhì)的問題，是兩個(gè)有著嚴(yán)格區(qū)別的法律概念。兩者有著嚴(yán)格的區(qū)別：第一，合同成立并不等于生效。理由是，合同的成立僅僅反映的是當(dāng)事人的意志，它體現(xiàn)了合同自由的原則；而合同的生效反映了國家的意志，即國家法律對已成立合同的一種法律認(rèn)可或稱價(jià)值判斷，它體現(xiàn)了國家對合同關(guān)系的干預(yù)，決定了合同的生效。另外，合同的成立是事實(shí)問題，而合同的生效是法律問題。合同的成立是合同生效的前提條件，但合同的成立和生效是兩個(gè)不同性質(zhì)的
問題，應(yīng)該嚴(yán)格加以區(qū)分。第二，在構(gòu)成要件上，合同的成立，是訂約當(dāng)事人就合同的主要條款達(dá)成合意，亦即合同因承諾生效而成立，故合同成立的條件一般就是承諾生效的條件。而合同生效的條件才是判斷合同是否具有法律效力的標(biāo)準(zhǔn)。
關(guān)于合同的生效要件或生效條件問題，我國學(xué)者也存在觀點(diǎn)上的不同和爭論。有人認(rèn)為：合同的有效要件是：
（1）內(nèi)容之確定；
（2）內(nèi)容之可能；
（3）內(nèi)容之合法；
（4）內(nèi)容的妥當(dāng)性。已成立的合同具備以上四個(gè)要件，才發(fā)生合同效力。梁彗星教授認(rèn)為民事行為生效要件分為一般生效要件和特別生效要件。一般生效要件指一般法律行為所共同的生效要件，包括當(dāng)事人須有相應(yīng)的民事行為能力、意思表示真實(shí)、標(biāo)的須合法、標(biāo)的須可能和確定。而特別生效要件指特定法律行為所特有的生效要件。大部分人認(rèn)為，所謂合同生效的要件，是指依法律規(guī)定合同發(fā)生法律效力應(yīng)具有的條件。它包括：
（1）合同當(dāng)事人必須具備相應(yīng)的'民事行為能力；
（2）意思表示真實(shí)；
（3）合同內(nèi)容必須合法；
（4）合同標(biāo)的的確定和可能；
（5）合同必須符合法定形式等5個(gè)要件。
我認(rèn)為，雖然我國現(xiàn)行合同法律沒有就合同生效要件作出明確的規(guī)定，但《民法通則》和《合同法》已經(jīng)為我們概括和歸納合同生效要件提供了足夠的法律依據(jù)。根據(jù)上述法律規(guī)定，我認(rèn)為合同的生效要件可分為實(shí)質(zhì)要件和形式要件。所謂實(shí)質(zhì)要件，《民法通則》第55條規(guī)定，民事法律行為應(yīng)當(dāng)具備下列條件，
一是行為人具有相應(yīng)的民事行為能力；
二是意思表示真實(shí)；
三是不違反法律或社會公共利益。這些規(guī)定也就是合同生效的一般要件，亦稱實(shí)質(zhì)要件。所謂形式要件，對于有些合同，合同的生效還須具備特殊要件，也稱形式要件。這些合同主要包括兩種情形：
一是 當(dāng)事人根據(jù)《合同法》第45、46條的規(guī)定所訂立的合同，在所附條件成就時(shí)或所附生效時(shí)間到來時(shí)，合同才能生效；
二是根據(jù)《合同法》第44條第二款規(guī)定，依照法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)的，在辦理了批準(zhǔn)、登記等手續(xù)后，合同才能生效。因此，建設(shè)工程合同的生效必須要具備一定的前提條件。具體說來，一個(gè)建設(shè)工程施工合同要達(dá)到生效的程度，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：
第一、合同的當(dāng)事人即發(fā)包人和承包人應(yīng)當(dāng)符合法律和行政法規(guī)要規(guī)定的條件，即合同的主體要件。
目前來看，我國沒有對發(fā)包人的資格等作出非常嚴(yán)格的規(guī)定，發(fā)包人可以是具備法人資格的國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)、集體企業(yè)、私營企業(yè)、經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體和社會團(tuán)體，也可以是依法登記的個(gè)人合伙、個(gè)體經(jīng)營戶或自然人。但必須具有通過合法、完備手續(xù)取得的進(jìn)行工程建設(shè)項(xiàng)目發(fā)包的資格。而作為承包人的條件則十分嚴(yán)格。首先，承包人必須是單位。雖然《合同法》在總則和關(guān)于建設(shè)工程合同的第16章沒有明確規(guī)定建設(shè)工程合同的承包人的主體資格限制，但在《建筑法》和大量的建設(shè)方面的行政法規(guī)中均明確規(guī)定了建設(shè)工程施工合同的承包人必須是“單位”，尤其是最高人民法院公布的《審理建設(shè)工程施工合同司法解釋》可以看出一個(gè)信號，建設(shè)工程的承包人必須是法人單位，《審理建設(shè)工程施工合同司法解釋》
第1條規(guī)定，承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的，合同無效。這個(gè)條文可以看出，建設(shè)工程的承包人必須具備相關(guān)的資質(zhì)，且不說登記的高低問題，但有前提條件，符合申領(lǐng)資質(zhì)的必須是單位，《建筑法》第26條規(guī)定，承包建筑工程的單位應(yīng)當(dāng)持有依法取得的資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)承攬工程。禁止建筑施工企業(yè)超越本企業(yè)資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍或者以任何形式用其他建筑施工企業(yè)的名義承攬工程。所以，從《合同法》的角度來看，這里的單位則只能是法人。其次，承包人必須具備建筑經(jīng)營資格。只有經(jīng)依法核準(zhǔn)擁有從事建筑經(jīng)營活動資格的企業(yè)法人，才有資格進(jìn)行建設(shè)工程承包經(jīng)營活動。1995年10月15日起施行的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》，將建筑業(yè)企業(yè)分為工程總承包企業(yè)、施工承包企業(yè)和專項(xiàng)分包企業(yè)三類，并規(guī)定了具體的標(biāo)準(zhǔn)和條件。再次，承包人必須在自身擁有的資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)承攬工程。在我國，對于建設(shè)工程承包人實(shí)行嚴(yán)格的市場準(zhǔn)入制度。20xx年1月30日國務(wù)院令第279號發(fā)布的《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第25條規(guī)定，從事建設(shè)工程施工的單位應(yīng)當(dāng)依法取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程。
第二、發(fā)包人和承包人共同的真實(shí)意思表示一致是建設(shè)工程施工合同的核心條件。
意思表示真實(shí)是指意思表示的行為人的表示行為應(yīng)當(dāng)真實(shí)反映其內(nèi)心的效果意思。意思表示不真實(shí)，即意思與表示不一致，可分為故意的意思與表示不一致、非故意的意思和表示不一致和不自由的意思表示不一致三種情況。故意的意思與表示不一致和不自由的意思與表示不一致如果構(gòu)成欺詐，并損害了國家利益，屬于合同法定無效的范疇。對于非故意的意思和表示不一致的情形，如果具備了“重大誤解”的條件，則屬于《民法通則》第59條和《合同法》
第54條規(guī)定的可變更或者可撤銷的合同。對于不自由的意思和表示不一致，可分為受欺詐和受脅迫所為的意思表示，則根據(jù)《民法通則》第58條和《合同法》第52條的規(guī)定，這兩種行為如果損害了國家利益，均構(gòu)成合同無效的法定原因，否則構(gòu)成合同可撤銷的原因。 需要指出的是，《合同法》和《民法通則》有一個(gè)明顯的區(qū)別是把《民法通則》第58條規(guī)定的“一方以欺詐、脅迫的手段”訂立合同的行為分為二種情形來處理：如果是損害了國家利益，屬當(dāng)然無效；如果是損害的是合同相對人的利益，則根據(jù)《合同法》第54條規(guī)定相對方可以要求變更或撤銷，而不再一律認(rèn)定無效，這不僅尊重了合同當(dāng)事人的意愿，保護(hù)了當(dāng)事人的利益，鼓勵(lì)了交易行為，而且還減少了因合同無效而給社會帶來的損失。我認(rèn)為這一規(guī)定是正確的，也符合合同法理論與司法實(shí)踐的發(fā)展方向。
意思表示真實(shí)是民法通則規(guī)定的民事行為生效的要件之一，但對于合同來說，則其生效還應(yīng)具備合同雙方協(xié)商一致的條件。建設(shè)工程施工合同是雙務(wù)合同，因此也應(yīng)當(dāng)具備發(fā)包人和承包人就合同內(nèi)容協(xié)商一致的條件。
第三、建設(shè)工程施工合同的當(dāng)事人即發(fā)包人和承包人在簽訂合同的過程中應(yīng)當(dāng)履行法律和行政法規(guī)規(guī)定的必須履行的程序
這一條件是建設(shè)工程合同所特有的條件。如前所述，建設(shè)工程往往涉及到國計(jì)民生而且一般投資規(guī)模較大，所以國家對建設(shè)行為予以更多的關(guān)注并通過法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章以及地方性法規(guī)來進(jìn)行約束和規(guī)范。如依照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》（以下簡稱《招標(biāo)投標(biāo)法》）第三條的規(guī)定，在我國境內(nèi)進(jìn)行下列工程建設(shè)項(xiàng)目包括項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，必須進(jìn)行招標(biāo)：①大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項(xiàng)目；②全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項(xiàng)目；③使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項(xiàng)目。這些項(xiàng)目的具體范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，由國務(wù)院發(fā)展計(jì)劃部門會同國務(wù)院有關(guān)部門制訂，報(bào)國務(wù)院批準(zhǔn)。任何單位和個(gè)人不得將依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)。依法應(yīng)當(dāng)招標(biāo)而未招標(biāo)的合同無效。
第四、建設(shè)工程施工合同應(yīng)當(dāng)符合法律規(guī)定的形式要件。
《合同法》第270條規(guī)定，建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。第275條規(guī)定，施工合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期、中間交工工程的開工和竣工時(shí)間、工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付時(shí)間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任、撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款。
由于建設(shè)工程施工合同具有標(biāo)的額大、履行時(shí)間長、不能即時(shí)清結(jié)等特點(diǎn)，因此應(yīng)當(dāng)采用書面形式。對有些建設(shè)工程合同，國家有關(guān)部門制定了統(tǒng)一的示范文本。采用示范文本或其他書面形式訂立的建設(shè)工程施工合同，在組成上并不是單一的，凡能體現(xiàn)發(fā)包人和承包人協(xié)商一致內(nèi)容的文字材料，包括各種文書、電報(bào)、圖表等，均為建設(shè)工程施工合同的組成部分。 第五、內(nèi)容合法，不違反法律或社會公共利益。
在關(guān)于認(rèn)定合同是否有效的標(biāo)準(zhǔn)上，《民法通則》和《合同法》采用的是兩種截然不同的表述方法。《民法通則》是用肯定的語氣在第55條明確規(guī)定“不違反法律或社會公共利益”的民事行為才是有效的民事行為；而《合同法》采用的是否定的語氣，在第52條規(guī)定“違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定”的合同屬于“合同無效”的情形。
在《合同法》頒布實(shí)施以后，最高人民法院的兩個(gè)司法解釋先后對這個(gè)問題進(jìn)行了進(jìn)一步的明確界定：最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國合同法〉若干問題的解釋（一）》第四條明確規(guī)定：“合同法實(shí)施以后，人民法院確認(rèn)合同無效，應(yīng)當(dāng)以全國人大及其常務(wù)委員會制定的法律和國務(wù)院制定的行政法規(guī)為依據(jù)，不得以地方性法規(guī)、行政規(guī)章為依據(jù)。”而最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》則將建設(shè)工程施工合同認(rèn)定無效的標(biāo)準(zhǔn)再次嚴(yán)格界定為五種情況（下文將詳細(xì)論述）。對于這樣規(guī)定的原因，最高人民法院副院長黃松友是這樣解釋的：建設(shè)工程施工合同受到不同領(lǐng)域的多部法律及其他規(guī)范性文件調(diào)整。法律、行政法規(guī)和部頒規(guī)章中調(diào)整建設(shè)工程施工合同的強(qiáng)制性規(guī)范就有六十多條，如果違反這些規(guī)范都以違反法律強(qiáng)制性規(guī)定為由而認(rèn)定合同無效，不符合《合同法》的立法本意，不利于維護(hù)合同穩(wěn)定性，也不利于保護(hù)各方當(dāng)事人的合法權(quán)益，同時(shí)也會破壞建筑市場的正常秩序。我們認(rèn)為，法律和行政法規(guī)中的強(qiáng)制性規(guī)定，有的屬于行政管理規(guī)范，如果當(dāng)事人違反了這些規(guī)范應(yīng)當(dāng)受到行政處罰，但是不應(yīng)當(dāng)影響民事合同的效力。從相關(guān)法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)范內(nèi)容看，可分為兩類：一是保障建設(shè)工程質(zhì)量的規(guī)范，二是維護(hù)建筑市場公平競爭秩序的規(guī)范。《解釋》第1條和第4條將這兩大類分為以下五種情形：
一是承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的；
二是沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的；
三是建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)或者中標(biāo)無效的；
四是承包人非法轉(zhuǎn)包建設(shè)工程的；
五是承包人違法分包建設(shè)工程的。當(dāng)然，《民法通則》和《合同法》等基本法律規(guī)定的合同無效的情形，也應(yīng)當(dāng)適用于建設(shè)工程施工合同。
三、建設(shè)工程領(lǐng)域強(qiáng)制性規(guī)定的認(rèn)定對合同效力的影響
《合同法》第52條規(guī)定，違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定的合同屬于合同無效的情形。但是隨著法律理論的深入研究，學(xué)者逐漸認(rèn)識到違反強(qiáng)制性規(guī)定并不必然一定會導(dǎo)致建設(shè)工程施工合同無效，正如最高人民法院副院長黃松友所說，在建設(shè)工程領(lǐng)域中，法律和行政法規(guī)中的強(qiáng)制性規(guī)定，有的屬于行政管理規(guī)范，如果當(dāng)事人違反了這些規(guī)范應(yīng)當(dāng)受到行政處罰，但是不應(yīng)當(dāng)影響民事合同的效力。在涉及合同無效的重要判斷標(biāo)準(zhǔn)中，司法實(shí)踐中對強(qiáng)制性規(guī)范的認(rèn)識，是判斷施工合同效力的根本準(zhǔn)則，所以如何判斷強(qiáng)制性規(guī)定以及判斷強(qiáng)制性規(guī)定的種類就顯得至關(guān)重要。
在建設(shè)工程領(lǐng)域的強(qiáng)制性法規(guī)主要存在于兩個(gè)方面。一部分是《合同法》中有關(guān)對建設(shè)工程合同的特殊規(guī)定部分；另一部分分布在《建筑法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等經(jīng)濟(jì)行政類法律法規(guī)之中。第一部分的強(qiáng)制性規(guī)范涉及的是建設(shè)工程領(lǐng)域最基礎(chǔ)的方面，所以一旦違反即應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為無效。違反第二部分的強(qiáng)制性規(guī)定的法律后果則需要具體考察。如果法律法規(guī)是徹底阻止這類合同實(shí)施，并且認(rèn)定合同有效會直接損害工程質(zhì)量等涉及國計(jì)民生等重大利益時(shí)，就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定合同無效；如果違反禁止性規(guī)定只會損害一方民事主體利益，或者僅僅是違反監(jiān)管，而不直接涉及工程質(zhì)量等根本性問題時(shí)，一般不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定建設(shè)工程合同無效，換句話說，違反建設(shè)工程領(lǐng)域的法律法規(guī)主要看違反的強(qiáng)制性規(guī)范是管理性質(zhì)的規(guī)范還是效力性質(zhì)的規(guī)范，違反管理性質(zhì)的規(guī)范性文件不會影響到合同的效力。
有人認(rèn)為，把強(qiáng)制性規(guī)定區(qū)分為效力規(guī)定和取締規(guī)定，其劃分標(biāo)準(zhǔn)可以有以下幾個(gè)方面，
第一，法律、法規(guī)明確規(guī)定違反強(qiáng)制性規(guī)定將導(dǎo)致合同無效或者不成立，該規(guī)定就屬于效力性規(guī)定。
第二，法律、法規(guī)雖然沒有明確規(guī)定違反強(qiáng)制性規(guī)定將導(dǎo)致合同無效或者不成立，但違反該規(guī)定或者繼續(xù)旅行合同將損害國家理合和社會公共利益，也應(yīng)該屬于效力性規(guī)范。
第三，法律、法規(guī)雖然沒有明確規(guī)定違反強(qiáng)制性規(guī)定將導(dǎo)致合同無效或者不成立，但違反該規(guī)定或者繼續(xù)旅行合同只是損害當(dāng)事人利益，這樣的規(guī)定就屬于取締規(guī)范，例如，《建筑法》
第7條規(guī)定，建設(shè)工廠開工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定向工廠所在地縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門申請領(lǐng)取施工許可征。該條規(guī)定就屬于取締性規(guī)范，它本身是建設(shè)行政主管部門對建設(shè)單位的項(xiàng)目工程的監(jiān)管，建設(shè)單位沒有領(lǐng)取施工許可證本身沒有損害國家的重大利益和社會公共利益，建設(shè)單位受到罰款處罰只是僅僅損害建設(shè)單位利益而已。 有人認(rèn)為，對強(qiáng)制性規(guī)范區(qū)分為效力性規(guī)范和管理性質(zhì)的強(qiáng)制性規(guī)范，這種區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)最主要的基本原則是從行政立法的目的和強(qiáng)制性規(guī)范的設(shè)立目的。這種觀點(diǎn)認(rèn)為，如果法律規(guī)范純粹是為了行政管理的需要，并不涉及民事主體之間利益關(guān)系的意圖，應(yīng)該把這類管理性規(guī)范排除在認(rèn)定合同效力依據(jù)之外。例如，房地產(chǎn)行政主管部門規(guī)定，預(yù)售商品房買賣合同應(yīng)該經(jīng)過房地產(chǎn)主觀部門登記備案。實(shí)踐中當(dāng)事人沒有按照主管部門的規(guī)定登記備案，這種顯然是違反了強(qiáng)制性規(guī)定，但這種行為不導(dǎo)致合同無效。最高人民法院頒布的《關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件若干問題的解釋》第6條規(guī)定，當(dāng)事人以商品房預(yù)售合同未按照法律、行政法規(guī)規(guī)定辦理登記備案手續(xù)為由，請求確認(rèn)合同無效的，不予支持。這就是典型的出于管理性質(zhì)的強(qiáng)制性備案規(guī)定，完全是行政管理的需要而制定，買賣合同的登記備案與否，從本質(zhì)上不會損害國家利益，所以出于行政管理而指定的強(qiáng)制性規(guī)定是排除在認(rèn)定合同效力范圍之外，同樣在建設(shè)工程領(lǐng)域違反《建筑法》和違反《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等法律行政法規(guī)的行為并不必然會導(dǎo)致合同無效。
總的來說，認(rèn)定建設(shè)工程施工合同效力的最基本判斷標(biāo)準(zhǔn)是《合同法》第52條規(guī)定，違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定的合同無效。具體在認(rèn)定合同效力時(shí)主要看幾個(gè)方面，
第一，強(qiáng)制性規(guī)范禁止的對象只是行為手段或者行為方式，或者禁止的是行為的外部條件如經(jīng)營時(shí)間、地點(diǎn)等，而允許依其他手段、方式或者時(shí)間、地點(diǎn)作出行為的，這時(shí)，法律本意不是禁止行為效果的發(fā)生，而在于規(guī)范人們的行為舉止，這類規(guī)范則為管理性規(guī)范。違反該規(guī)范不導(dǎo)致合同無效。
第二，強(qiáng)制性規(guī)范的禁止目的是為了保護(hù)國家利益還是為了保護(hù)民事主題的利益。如果法律徹底阻止這類行為實(shí)施，并且認(rèn)定合同有效會直接損害國家的利益，屬于效力性規(guī)范，如果違反只損害一方民事主題利益時(shí)，則屬于管理性規(guī)范，也就是說違反禁止性規(guī)范只是針對合同一方的，而且該禁止規(guī)定完全是作為一方紀(jì)律條款規(guī)定的，就不是效力性規(guī)范。我同意該說法，從最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》來看，也是從上述規(guī)范認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)來判斷施工合同的效力。
建筑工程施工合同3
單位(甲方)：______________________________
施工單位(乙方)：__________________________
根據(jù)_________市建委有關(guān)規(guī)定，甲方將武漢首期綠化工程委托給乙方施工，根據(jù)該工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同。
一、工程名稱：_______________________。
二、施工地點(diǎn)及范圍：本工程位于_________，綠地總面積為_________平方米。
三、工程內(nèi)容
1.乙方根據(jù)甲方所提供的設(shè)計(jì)圖紙按圖施工，甲方按圖驗(yàn)收;
2.綠地深翻_________厘米，加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);
3.工程竣工后，乙方必須養(yǎng)護(hù)一年(落葉樹今冬明春種植，按具體樹種.種植起算);
4.施工過程中，由于甲方原因需要返工的，則須經(jīng)甲方簽證認(rèn)可后按實(shí)結(jié)算;養(yǎng)護(hù)期間由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同規(guī)格要求補(bǔ)植;
5.種植質(zhì)量應(yīng)根據(jù)_________市有關(guān)部門對綠化工程的要求進(jìn)行驗(yàn)收。草坪應(yīng)按地形鋪設(shè)，要求平整度高，整體性強(qiáng)，自然泛水，鋪設(shè)間隙不得超過一指寬。
四、工程造價(jià)：工程總造價(jià)為人民幣_________元整，一次性包干。
五、付款方式
1.第一次付款，在合同簽訂生效后，甲方支付總造價(jià)的_______%;
2.第二次付款，在草皮鋪設(shè)過半后，甲方支付總造價(jià)的`_______%;
3.第三次付款，在工程驗(yàn)收后，甲方支付總造價(jià)的_______%;
4.余款待一年養(yǎng)護(hù)期滿、合格后一次性付清。
六、施工期限：本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。
七、甲方委托_________，乙方指派_________負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的管理協(xié)調(diào)工。
八、其他約定
____________________________________________。
九、本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份，圖紙預(yù)算各_________份。
甲方(簽章)：________________乙方(簽章)：________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
建筑工程施工合同4
委托方（甲方）：_____________身份證號：_________________________________
承接方（乙方）：_____________身份證號：_________________________________
工程項(xiàng)目：_____________________________________________________________。
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同），以便共同遵守。
第一條：工程概況
1。工程地址：__________________________________________。
2。施工內(nèi)容：___________________________________________。
3。委托方式：___________________________________________。
5。工程開工日期：______年_____月______日
6。工程竣工日期：______年______月______日
工程總天數(shù)：________天
第二條：工程價(jià)款
工程價(jià)款（金額大寫）________________元
第三條：保修期
保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起，為____個(gè)月。
第四條：違約責(zé)任
1。合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實(shí)際損失超過違約金的`，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
2。在保修期內(nèi)乙方應(yīng)保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時(shí)內(nèi)上門服務(wù)，如有違約應(yīng)按合同總金額_____%支付違約金。
第五條：爭議解決
1。本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。
2。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向武昌區(qū)人民法院提起訴訟。
第六條：合同生效
1。本合同雙方蓋章，簽字后生效。
2。本合同甲乙雙方各執(zhí)_____份。
甲方（簽字/蓋章）：____________________乙方（簽字/蓋章）：____________________
_____________年__________月_________日
建筑工程施工合同5
甲方： ____市____區(qū)北石店鎮(zhèn)臨澤村委
乙方：____縣固城建筑安裝有限責(zé)任公司
根據(jù)《合同法》及有關(guān)規(guī)定，針對臨澤村道路事宜；經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，達(dá)成以下協(xié)議條款，相互監(jiān)督共同遵守。
一、施工內(nèi)容：村內(nèi)規(guī)定范圍的路基整形、夯實(shí)、下水管道的安裝、檢查井的砌筑，混凝土路面的澆筑、路沿石的安砌等。
二、施工工期：
開工日期：
竣工日期：
三：質(zhì)量要求：
嚴(yán)格按照工程質(zhì)量要求及相關(guān)規(guī)范規(guī)定進(jìn)行施工，因工程質(zhì)量造成的返工，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
四、安全施工：
乙方自覺遵守安全操作規(guī)程施工，如違章、違規(guī)造成的.一切安全事故，乙方自行承擔(dān)。
五、工程結(jié)算方式：
根據(jù)實(shí)際完成的工程量結(jié)算，（即面積、體積、長度米）完成后實(shí)地測量。
六、實(shí)際項(xiàng)目及價(jià)格：
1、160厚黃沙混凝土路面75元㎡
2、磚砌水溝（挖溝、墊層、砌磚抹灰、回填夯實(shí)、蓋板）350元
3、混凝土路沿石安砌（100XXXX0300）35元
4、下水道安裝鋪設(shè)（挖土、墊層、下水泥管、抹管箍、回填土夯實(shí)）直徑300水泥管90元。
5、污水檢查井含井蓋（挖土、墊層、砌筑、抹灰、回填夯實(shí)）620 元座
6、人工挖土方30元立方米
7、農(nóng)用車300元臺班
8、勾機(jī)1800臺班。
9三輪車200元臺班。
10、零工，60元工日。
七、付款方式：
工程完工后一次付清工程款。
本協(xié)議自簽訂之日起生效，未盡事宜，雙方協(xié)商解決，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，工程結(jié)束，款已付清，合同自行作廢。
甲方：（蓋章） 乙方（蓋章）
委托代理人：（簽字） 委托代理人：（簽字）________年____月____日年____月____日
建設(shè)工程施工合同
建設(shè)單位：____市____區(qū)北石店鎮(zhèn)林子村委
施工單位：____縣固城建筑安裝有限責(zé)任公司
建筑工程施工合同6
發(fā)包發(fā)(甲方)：__________________
承包方(乙方)：__________________
經(jīng)雙方協(xié)商同意甲方將______工程承包給乙方，為了明確甲乙雙方責(zé)任和義務(wù)，特簽訂本合同：
一、承包方
本工程乙方包工不包料(包小型機(jī)具、掃帚等)，包安全、質(zhì)量、工期、以及施工中產(chǎn)生的垃圾清理。
二、工程承包范圍
__________________.
三、工程承包單價(jià)
__________________.
四、付款方式
進(jìn)度款按完成工程量______按月支付，竣工退場支付______.
五、甲乙雙方責(zé)任
1、甲方責(zé)任：
提供圖紙、平面放線、質(zhì)量技術(shù)交底、施工中用大型機(jī)械、安全帽、購買施工期間員工意外保險(xiǎn)、提供足夠材料。
2、乙方責(zé)任：
(1)按圖施工，以甲方交底執(zhí)行，并按照國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范和工程質(zhì)量要求施工，做好工程自檢，確保工程質(zhì)量必須優(yōu)良。如工程質(zhì)量不符合施工圖紙及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，造成返工一切材料、誤工損失全部由乙方負(fù)責(zé)。
(2)砌磚工程：磚必須濕水后方能砌筑，砌筑時(shí)確保地面干凈、濕水;墻面平整，垂直誤差正負(fù)3-5mm，灰縫厚度10-15mm，且平直均勻飽滿，墻體砌好4-6天才能頂磚、加氣磚，斷切時(shí)要平直，用鋸用刀砍。預(yù)留之前叉口時(shí)必須一凸一凹，拉垟助高距5000mm每排門窗、洞口尺寸預(yù)留準(zhǔn)確。建筑垃圾及時(shí)清理并再利用，必須做到當(dāng)天工完場清。
(3)內(nèi)墻抹灰工程：硂柱、墻、梁、加氣塊墻面必須甩漿。柱、剪力垟、梁與磚接觸的.垂直縫，頂縫必須掛網(wǎng)，先定點(diǎn)，現(xiàn)成管理人員驗(yàn)收合格后方能批灰，批灰過程中須先將垟濕水并確保批灰面、陰陽角平整，垂直通長誤差不草果3mm，且無空股裂縫，落地灰及時(shí)清理再利用，施工現(xiàn)場工完場清。
(4)外墻裝飾工程：柱、剪力墻、梁板、加氣塊平面甩漿，孔洞封堵，所有硂、磚觸面的垂直縫，頂縫全部掛網(wǎng)。外墻定點(diǎn)與現(xiàn)場管理人員配合施工，并經(jīng)專業(yè)管理人員驗(yàn)收合格后方能批灰。批灰過程中，垟面須先濕水，沙漿比例達(dá)標(biāo)，垟面、陰陽角垂直平整誤差低于3mm，且無空股、裂縫、沙眼。落地灰及時(shí)清理再利用，放線貼磚時(shí)門窗洞口要求整磚，特殊情況與現(xiàn)成管理人員配合處理。磚縫必須橫平豎直，縫大小均勻，所有窗臺、飄板等凸出構(gòu)件，下口做滴水，上口做斜水，門窗洞口，硂磚迸縫沙漿嚴(yán)密飽滿，確保不滲水，滲水保修。
(5)室內(nèi)粘貼：地板粘磚時(shí)，地面清理干凈，并掃防水沙漿，驗(yàn)收后方能開始貼磚。粘貼時(shí)確保無空鼓，否則返工賠料，完成面必須水平直縫，衛(wèi)生間、廚房等防水地面，按圖紙要求走水至地漏，地面無存水現(xiàn)象。
(6)施工過程中，如因做工馬虎偷工損料，造成外墻、衛(wèi)生間、廚房、層面等滲水現(xiàn)象，后果全部由乙方承擔(dān)。施工時(shí)嚴(yán)禁浪費(fèi)材料，要合理利用各種材料，違者罰款由乙方全部承擔(dān)。
(7)中途不管任何原因私自罷工，停工一天，按照實(shí)際人數(shù)每人每天罰款一百元，停工1天以上按自動退場處理。工程款按實(shí)際工程量的70%結(jié)算。
(8)工期進(jìn)度：乙方必須按以上進(jìn)度準(zhǔn)備足夠工人，若因乙方人員不足，拖延工期，拖延一天罰款______元，拖延3天以上甲方有權(quán)另進(jìn)班組，以保住工期按時(shí)完成。
六、安全、質(zhì)量罰款細(xì)則
(1)不戴安全帽、不穿防滑鞋，每人次罰款______元;
(2)乘坐提升架上落，每人次罰款______元。
(3)宿舍白天不關(guān)燈、用電燒水、做飯等違章用，每人次罰款______元，并沒收用電器具;
(4)廚房、沖涼房或施工中用水，用電完后不關(guān)，每人次罰款______元;
(5)施工中浪費(fèi)材料，按原價(jià)十倍罰款;
(6)高層拋掉物罰款______元，造成嚴(yán)重后果全部由乙方負(fù)責(zé);
(7)違反本合同乙方責(zé)任中的任何安全質(zhì)量問題，似情節(jié)輕重處以罰款不等，如多次出現(xiàn)質(zhì)量問題，停工整頓，嚴(yán)重者甲方有權(quán)清退乙方出場，工程款按60%結(jié)算。
(8)工傷、工故乙方承擔(dān)30%.
七、其他事項(xiàng)
1、本工地內(nèi)打架每人次罰款______元，嚴(yán)重者送公安機(jī)關(guān)處理，一切法律經(jīng)濟(jì)責(zé)任自負(fù)，本工地員工在工地外發(fā)生一切事情與本工地?zé)o關(guān)。
2、借領(lǐng)工具、損壞或原價(jià)賠償，違規(guī)操作損壞機(jī)械者，維修費(fèi)用或造成其它損失由乙方負(fù)責(zé)。
3、本合同安全、質(zhì)量等未盡事宜按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，本合同雙方簽字后生效，工程竣工時(shí)結(jié)算余款后自動失效，本合同一式兩份均具同等法律效力。
發(fā)包方(甲方)簽字：__________________
承包方(乙方)簽字：__________________
簽訂日期：______年______月______日
建筑工程施工合同7
一、詞語定義及合同文件
1、名詞解釋
2、合同文件及解釋順序
合同文件組成及解釋順序：執(zhí)行《協(xié)議書》的相關(guān)條款。
3、語言文字和適用法律、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范
3.1本合同除使用漢語外，還使用語言文字。
3.2適用法律和法規(guī)
需要明示的法律、行政法規(guī)：《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》。
3.3適用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范
適用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的名稱： 國家頒發(fā)的工業(yè)設(shè)備、管道防腐絕熱規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及《施工及驗(yàn)收規(guī)范》。
發(fā)包人提供標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的時(shí)間： 開工前五天
國內(nèi)沒有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范時(shí)的約定： 有特殊要求的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范由發(fā)包人在工程開工前提供。
4、圖紙
4.1發(fā)包人向承包人提供圖紙日期和套數(shù)： 在工程正式開工前五日內(nèi)，向承包人提供安裝施工圖貳套，土建施工圖壹套。
發(fā)包人對圖紙的保密要求： 無 。
使用國外圖紙的要求及費(fèi)用承擔(dān)： 無。
二、雙方一般權(quán)利和義務(wù)
5、工程師
5.2監(jiān)理單位委派的工程師
姓名： 職務(wù)：
發(fā)包人委托的職權(quán)：
需要取得發(fā)包人批準(zhǔn)才能行使的職權(quán)：
5.3發(fā)包人派駐的工程師
姓名： 職務(wù)：工程師
職權(quán)： 監(jiān)督工程進(jìn)度及工程施工質(zhì)量
5.6不實(shí)行監(jiān)理的，工程師的職權(quán)：
7、項(xiàng)目經(jīng)理
姓名： 劉 慶職務(wù)： 項(xiàng)目經(jīng)理(副總工程師)
8、發(fā)包人工作
8.1 發(fā)包人應(yīng)按約定的時(shí)間和要求完成以下工作：
(1)施工場地具備施工條件的要求及完成的'時(shí)間： 設(shè)備、管道的安裝滿足施工進(jìn)度要求。
(2)將施工所需的水、電、電訊線路接至施工場地的時(shí)間、地點(diǎn)和供應(yīng)要求：承包方在施工中使用的水、電、電訊，發(fā)包方在施工場地內(nèi)指定具體使用點(diǎn)。
(3)施工場地與公共道路的通道開通時(shí)間和要求： 在施工期間，發(fā)包方應(yīng)保證施工運(yùn)輸要道暢通。
(4)工程地質(zhì)和地下管線資料的提供時(shí)間： 無
(5)由發(fā)包人辦理的施工所需證件、批件的名稱和完成時(shí)間： 在承包人正式進(jìn)場施工前，應(yīng)辦理完施工許可等有關(guān)手續(xù)。
(6)水準(zhǔn)點(diǎn)與座標(biāo)控制點(diǎn)交驗(yàn)要求： 無
(7)圖紙會審和設(shè)計(jì)交底時(shí)間： 無
(8)協(xié)調(diào)處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物(含文物保護(hù)建筑)、古樹名木的保護(hù)工作： 無
(9)雙方約定發(fā)包人應(yīng)做的其他工作： 無
8.2發(fā)包人委托承包人辦理的工作：無
9、承包人工作
9.1承包人應(yīng)按約定時(shí)和要求，完成以下工作：
(1)需由設(shè)計(jì)資質(zhì)等級和業(yè)務(wù)范圍允許的承包人完成的設(shè)計(jì)文件提交時(shí)間： 無
(2)應(yīng)提供計(jì)劃、報(bào)表的名稱及完成時(shí)間： 按時(shí)發(fā)包人提供月進(jìn)度計(jì)劃。每月25日前，提供每月完成工作量報(bào)表，一式兩份。
(3)承擔(dān)施工安全保衛(wèi)工作及非夜間施工照明的責(zé)任和要求： 按照施工現(xiàn)場治安保衛(wèi)管理辦法搞好現(xiàn)場安全保衛(wèi)工作。
(4)向發(fā)包人提供的辦公和生活房屋及設(shè)施的要求： 無
(5)需承包人辦理的有關(guān)施工場地交通、環(huán)衛(wèi)和施工噪音管理等手續(xù)： 無
(6)已完工程成品保護(hù)的特殊要求及費(fèi)用承擔(dān)： 承包人有責(zé)任保護(hù)已完工程的成品、半成品;
某些產(chǎn)品發(fā)包人有特殊保護(hù)要求時(shí)，發(fā)包人承擔(dān)其所發(fā)生的費(fèi)用。
(7)施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物(含文物保護(hù)建筑)、古樹名木的保護(hù)要求及費(fèi)用承擔(dān)： 無
(8)施工場地清潔衛(wèi)生的要求：按發(fā)包人有關(guān)規(guī)定，工程竣工做到工完場地清。
(9)雙方約定承包人應(yīng)做的其他工作： 無
三、施工組織設(shè)計(jì)和工期
10、進(jìn)度計(jì)劃
10.1承包人提供施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)和進(jìn)度計(jì)劃的時(shí)間：按發(fā)包方要求提供進(jìn)度計(jì)劃。
工程師確認(rèn)的時(shí)間：收到施工進(jìn)度計(jì)劃后五日內(nèi)確認(rèn)。
10.2群體工程中有關(guān)進(jìn)度計(jì)劃的要求： 無
13、工期延誤
13.1雙方約定工期順延的其他情況： 無
四、質(zhì)量與驗(yàn)收
17、隱蔽工程和中間驗(yàn)收
17.1 雙方約定中間驗(yàn)收部位： 執(zhí)行《通用條款》的有關(guān)規(guī)定。
19、工程試車
19.5試車費(fèi)用的承擔(dān)： 無
五、安全施工
執(zhí)行《通用條款》第五條。按承包人的安全責(zé)任書執(zhí)行。
六、合同價(jià)款與支付
23、合價(jià)款及調(diào)整
23.2本合同價(jià)款采用 按實(shí)結(jié)算 方式確定。
(1)采用固定價(jià)格合同，合同價(jià)款中包括的風(fēng)險(xiǎn)范圍： 無
風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用的計(jì)算方法：無
風(fēng)險(xiǎn)范圍以外合同價(jià)款調(diào)整方法： 按實(shí)調(diào)整。
(2)采用可調(diào)價(jià)合同，合同價(jià)款調(diào)整方法：本工程采用可調(diào)價(jià)格。調(diào)整依據(jù)執(zhí)行《通用條款》23.3條內(nèi)容，以及發(fā)包人提出的較大功能性改變的設(shè)計(jì)修改。執(zhí)行青海省相關(guān)定額及相應(yīng)配套文件，按二級標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi)。
(3)采用成本加酬金合同，有關(guān)成本和酬金的約定：無
23.3雙方約定合同價(jià)款的其他調(diào)整因素：調(diào)整的條件：1、甲方代表確認(rèn)的工程量增減;2、甲方代表確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更或工程洽商;3、工程造價(jià)管理部門公布的國家對稅、費(fèi)等價(jià)格調(diào)整;4、雙方商定的增減或調(diào)整。調(diào)整的方式：若有設(shè)計(jì)變更、工程簽證、零星用工等，根據(jù)相關(guān)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，辦理追趕加預(yù)算，調(diào)整總造價(jià)。
24、工程預(yù)付款
發(fā)包人向承包人預(yù)付工程款的時(shí)間和金額或占合同價(jià)款總額的比例：合同簽訂生效后七日內(nèi)預(yù)付30%的工程費(fèi)和全部材料費(fèi)。
扣回工程款的時(shí)間、比例：工程決算后扣回。
25、工程量確認(rèn)
25.1承包人向工程師提交已完工程量報(bào)告的時(shí)間：每月30日前向發(fā)包人提交已完工程量報(bào)告，發(fā)包方三日內(nèi)確認(rèn)，作為付款依據(jù)。
26、工程款(進(jìn)度款)支付
雙方約定的工程款(進(jìn)度款)支付的方式和時(shí)間：每月五日前按核實(shí)后的工程量支付進(jìn)度款;竣工驗(yàn)收決算后，扣除工程總價(jià)的5%作為質(zhì)保金，其余工程款發(fā)包人在決算辦理后7日內(nèi)一次性付清。
七、材料設(shè)備供應(yīng)
27、發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備(附材料設(shè)備清單)
27.4發(fā)包人供應(yīng)的材料設(shè)備與一覽表不符時(shí)，雙方約定發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任如下：
(1)材料設(shè)備單價(jià)與一覽表不符：無
(2)材料設(shè)備的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級與一覽表不符： 無
(3)承包人可代為調(diào)劑串換的材料：無
(4)到貨地點(diǎn)與一覽表不符： 無
(5)供應(yīng)數(shù)量與一覽表不符： 無
(6)到貨時(shí)間與一覽表不符： 無
27.6發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備的結(jié)算方法： 無
28、承包人采購材料設(shè)備
28.1承包人采購材料設(shè)備的約定： 承包人自行采購。
八、工程變更
執(zhí)行《通用條款》第八條
九、竣工驗(yàn)收與結(jié)算
32、竣工驗(yàn)收
32.1承包人提供竣工圖的約定：在工程正式交驗(yàn)后20日內(nèi)，承包人向發(fā)包人提供竣工圖三套。
32.2竣工結(jié)算：在該合同范圍工程交驗(yàn)后一月內(nèi)，承包人向發(fā)包人提供竣工決算資料貳套。發(fā)包人在10日審批完畢，返回承包方，7日內(nèi)辦理財(cái)務(wù)決算。
32.6中間交工工程的范圍和竣工時(shí)間： 按《條件》第32.6條執(zhí)行
建筑工程施工合同8
發(fā)包人：山河集團(tuán)城市公園5#樓項(xiàng)目部（以下簡稱甲方）
承包人：（以下簡稱乙方）
依據(jù)《中華人民共和園合同法》，《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，經(jīng)甲、乙雙方多次協(xié)商，甲方?jīng)Q定將團(tuán)風(fēng)城市公園5#樓鋼筋工程委托乙方施工，雙方就本工程工事協(xié)商一致，訂立本合同。
一、承包范圍：
團(tuán)風(fēng)城市公園5#樓鋼筋分項(xiàng)工程的制作及安裝（含預(yù)制鋼筋在內(nèi)）等全部工作內(nèi)容（閃光對焊、電渣壓力焊不在范圍內(nèi)）。
二、承包方式：
本工程采取包工不包料的單包方式（其中扎絲由乙方自行承擔(dān)）。
三、合同工期：
本工程開工日期為＿年＿月＿日至＿年＿月＿日，全部完工，總工期為＿天，每拖延一天工期罰款貳仟元整，雨天、停水，停電達(dá)8小時(shí)，工期順延。
四、質(zhì)量要求；
乙方必須按圖紙及設(shè)計(jì)進(jìn)行施工，鋼筋的型號直徑、綁扎的間距，幾何尺寸，錨固長度，保護(hù)層等必須滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求，在施工中如有不合格的部位，必須返工重做，達(dá)到合格為止。
五、安全責(zé)任，
乙方在施工過程中，所有施工人員必須配戴安全帽，施工機(jī)械必須專人操作，對所屬所施工人員必須進(jìn)行安全教育，保證施工安全。
六、工程造價(jià)及付款辦法；
本工程單價(jià)＿元/m2，基礎(chǔ)以下按鋼筋用量據(jù)實(shí)結(jié)算，550元/噸，臨時(shí)發(fā)生的'雜工現(xiàn)場結(jié)算200元/工日。以上價(jià)格為原則性條款，如乙方工過程中安全、質(zhì)量、進(jìn)度、材料合理利用，達(dá)到甲方滿意，甲方獎(jiǎng)勵(lì)乙方＿元/平方米。
七、付款方式：
甲方保證乙方施工過程中工人的生活費(fèi)，零花錢、材料款。封頂之時(shí)付至工程款80%，尾款年底全部結(jié)清。
八、其它方面；
本工程在施工過程中，乙方所需的一切機(jī)械及工具由乙方自備，乙方必須服從甲方，業(yè)主，監(jiān)理，質(zhì)檢等部門的監(jiān)督及管理。乙方在施工過程中，的確不能滿足甲方的質(zhì)量及進(jìn)度要求，甲方有權(quán)終止合同，并不給予結(jié)算。
九、其它；
本工程未盡事宜雙方協(xié)商解決，本合同一式三份，甲，乙雙方各執(zhí)一份，存檔一份，自雙方簽字后生效，價(jià)款結(jié)算清楚后自然失效。
甲方（發(fā)包人）：聯(lián)系電話：
乙方（承包人）：聯(lián)系電話：
年 月 日 年 月 日
建筑工程施工合同9
定制方：______（以下簡稱甲方）
加工方：______（以下簡稱乙方）
根據(jù)《合同法》、《民法通則》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，為明確雙方權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致訂立本合同。
第一條、制作產(chǎn)品地點(diǎn):
地址：____________________________________。
第二條、制作產(chǎn)品內(nèi)容：
甲方委托乙方負(fù)責(zé)山東博潤工業(yè)技術(shù)股份有限公司高效煤炭洗選加工成套裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目鉚焊車間彩鋼板的加工制作。
第三條、產(chǎn)品規(guī)格：
475型彩鋼板加工。
第四條、工程單價(jià)：
單價(jià)：______________。
第五條、施工準(zhǔn)備
5.1甲方負(fù)責(zé)做好現(xiàn)場準(zhǔn)備工作，保證施工用場地平整，道路暢通，物料及暫設(shè)用場地和施工用水電，加工板的電費(fèi)及吊裝費(fèi)由甲方負(fù)擔(dān)。
5.2甲方組織有關(guān)人員進(jìn)行圖紙會審。
5.3甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工人配合乙方技術(shù)人員的加工制作。
5.4甲方工地代表姓名__________，聯(lián)系方式：____________。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方加工制作各項(xiàng)工作，但甲方派駐代表無權(quán)直接與乙方進(jìn)行結(jié)算。
5.5乙方負(fù)責(zé)組織人員進(jìn)行圖紙的審閱，要嚴(yán)格按甲方圖紙尺寸及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行加工制作。
5.6按照甲乙雙方約定和時(shí)限要求、質(zhì)量要求組織加工。乙方派駐的技術(shù)人員負(fù)責(zé)對現(xiàn)場等檢查、檢測，以便符合加工制作的條件及要求，如之后影響加工，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的，損失由乙方承擔(dān)。
5.7乙方安排現(xiàn)場技術(shù)員一名負(fù)責(zé)指導(dǎo)加工，確保在甲方規(guī)定時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量按時(shí)加工完成，乙方及乙方派駐人員必須遵守甲方及加工地點(diǎn)的各項(xiàng)管理規(guī)定。
5.8乙方在加工過程中應(yīng)采取措施保證貨物及人身安全，否則出現(xiàn)一切安全問題，由乙方承全部責(zé)任和費(fèi)用，一切安全風(fēng)險(xiǎn)有乙方承擔(dān)。
第六條、試車、加工制作時(shí)限
6.1乙方設(shè)備進(jìn)場后甲方可以免費(fèi)提供材料進(jìn)行試車，對設(shè)備進(jìn)行調(diào)試，但不得超過20米，超過20米還未調(diào)試成功的，材料費(fèi)（元/米）由乙方自行承擔(dān)。
6.2加工時(shí)限要求。乙方必須確保每日加工量不得少于____米。否則每少于10米，乙方需向甲方承擔(dān)______元的違約金。
6.3、如遇非乙方技術(shù)人員及設(shè)備問題造成的時(shí)限延長，經(jīng)乙方通知甲方，甲方應(yīng)在接到通知后2個(gè)小時(shí)內(nèi)簽字同意時(shí)限順延，如甲方接到乙方通知后超過6個(gè)小時(shí)不予簽字，視為同意第6.1條違約金不予扣除。
第七條、加工制作結(jié)算及價(jià)款支付
7.1結(jié)算方法：乙方每天的加工量由甲方人員共同簽字確認(rèn)。
7.2付款方式：乙方根據(jù)甲方要求開具發(fā)票后。
第八條、質(zhì)保期：
質(zhì)保期為：________年，乙方負(fù)責(zé)在質(zhì)保期內(nèi)對產(chǎn)品進(jìn)行免費(fèi)維修，但因材質(zhì)問題進(jìn)行維修所發(fā)生的材料費(fèi)用由甲方承擔(dān)。不可抗力或人為原因造成的`損害不在質(zhì)保范圍內(nèi)。
第九條、法律責(zé)任
9.1制作結(jié)束后在乙方通知甲方人員進(jìn)行初步驗(yàn)收，甲方在驗(yàn)收或安裝時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不符合圖紙要求或者出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的定的，由乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)修復(fù)，無法修復(fù)的由乙方負(fù)責(zé)賠償損失（元/米）并免費(fèi)加工。不合格數(shù)量超過米的由乙方另行向甲方支付元/米的違約金。以上費(fèi)用由甲方在付款時(shí)無條件扣除。
9.2如甲方未按合同約定的時(shí)間足額支付加工費(fèi)的，每遲延一日，按應(yīng)付金額萬分之二支付違約金。
第十條、其他事項(xiàng)
10.1如有異議，雙方可協(xié)商解決或通過訴訟解決。
10.2本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)正本一份，本合同自雙方代表簽字，加蓋公章即生效。
甲方（蓋章）：______
乙方（蓋章）：______
電話：______電話：______
簽訂日期：_______年_____月_____日
簽訂日期：_______年_____月_____日
建筑工程施工合同10
發(fā)包方：______________（以下簡稱甲方）
承包方：______________（以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著平等自愿、互惠互利的原則，就乙方為甲方投資建設(shè)廠房事宜達(dá)成如下協(xié)議：
1、甲方提供土地一宗，由乙方投資為甲方建設(shè)廠房及廠房內(nèi)外地面、供排水等配套設(shè)施（以下簡稱建筑工程）。
2、該土地位于______________，四至為：東至______________，南至______________，西至______________，北至______________，使用年限為_______年。甲方對該土地享有所有權(quán)和使用權(quán)。
3、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規(guī)劃、年度建設(shè)用地計(jì)劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)項(xiàng)目開發(fā)年度計(jì)劃等要求。如需辦理相關(guān)手續(xù)或需經(jīng)有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，甲方保證手續(xù)齊全并獲得批準(zhǔn)。
4、甲方對建成后的建筑工程享有所有權(quán)。
5、該建筑工程設(shè)計(jì)由甲方負(fù)責(zé)，乙方按照甲方的設(shè)計(jì)和要求組織某某建筑公司施工建設(shè)，施工中的安全責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)，甲方全程對施工進(jìn)度及工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。
6、乙方應(yīng)當(dāng)按照該合同約定的土地用途、施工期限、設(shè)計(jì)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，組織某某建筑公司進(jìn)行建設(shè)。但是，因不可抗力或者政府、政府有關(guān)部門的行為或者動工開發(fā)必需的前期工作造成工期遲延的除外。
7、該建筑工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合甲方的設(shè)計(jì)圖紙要求。
8、該建筑工程應(yīng)在本合同生效后_______天內(nèi)動工，_______天內(nèi)完成竣工驗(yàn)收工作。如到期未進(jìn)行驗(yàn)收，視為工程合格，甲方從驗(yàn)收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報(bào)和實(shí)際建設(shè)成本。如該建筑工程因質(zhì)量問題驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償維修，直到驗(yàn)收合格為止。
9、甲方按以下方式支付乙方投資回報(bào)和實(shí)際建設(shè)成本：
（1）該建筑工程竣工驗(yàn)收合格后30日內(nèi)，甲方以不低于實(shí)際建設(shè)成本的_______%支付乙方投資回報(bào)。
（2）該建筑工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方每年支付乙方_______%的實(shí)際建設(shè)成本，每年的_______月_______日前一次性全額支付，余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投資回報(bào)，每年的_______月_______日前一次性全額支付，所有款項(xiàng)在_______月_______日前付清。
10、該建筑工程因建設(shè)引起的質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)，甲方承擔(dān)該建筑工程的日常維修維護(hù)。因建設(shè)質(zhì)量問題造成甲方或第三方損失，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
11、該建筑工程驗(yàn)收合格后，因任何一方擅自改變工程主體結(jié)構(gòu)，因此造成的損失由改變方承擔(dān)全部責(zé)任。
12、甲方負(fù)責(zé)為乙方廠房建設(shè)提供良好的外部環(huán)境，積極幫助協(xié)調(diào)乙方在建設(shè)過程中遇到的各種問題。在建設(shè)過程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負(fù)責(zé)，因此給乙方造成的損失甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
13、工程竣工驗(yàn)收合格后，如工程被閑置、被破壞、被拆遷，甲方仍應(yīng)按本合同第九條向乙方支付投資回報(bào)和實(shí)際建設(shè)成本。
14、如一方違反合同約定，違約方應(yīng)按照實(shí)際建設(shè)成本的_______%向守約方支付違約金，違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。
15、本合同所稱的`實(shí)際建設(shè)成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)對該工程造價(jià)審計(jì)后確定的價(jià)格和審計(jì)費(fèi)的總和。審計(jì)應(yīng)在該工程竣工驗(yàn)收合格后30日內(nèi)進(jìn)行，審計(jì)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
16、本合同的簽訂地在______________，凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，根據(jù)《______________省高級人民法院關(guān)于各級法院受理第一審民商事案件級別管轄標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》，由______________人民法院或______________中級人民法院管轄。
該合同一式兩份，由甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽蓋章后生效。
甲方（公章）：________________乙方（公章）：________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
建筑工程施工合同11
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第一條工程概況
１．１工程名稱：上善道茶廠倉庫及辦公展示區(qū)裝修工程
１．２工程地點(diǎn)：東湖漁場金渤物流園
１．３承包范圍：倉庫及辦公室
１．４承包方式：包工包料
１．５工期：本工程工期定為45天（工作天），工期計(jì)算以實(shí)際開工
期、甲方提供符合進(jìn)場的條件及大廈管理處批準(zhǔn)后，乙方進(jìn)場施工當(dāng)天起計(jì)，并經(jīng)雙方簽字為準(zhǔn)。大約自_______年___月___日開工，大約于___年___月___日竣工。
１．６工程質(zhì)量：__
１．７合同價(jià)款（人民幣大寫）：_________，小寫￥ 元。工程完工后，雙方按實(shí)際工程量結(jié)算。
第二條甲方義務(wù)
２．１開工前___天，向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或做法說明份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備，說明使用注意事項(xiàng),并支付施工期間相關(guān)費(fèi)用。辦理施工及施工人員出入證所涉及的各種申請、批件等手續(xù)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
２．２指派_________為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
２．3協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
2．4按約定依時(shí)支付工程款和結(jié)算工程款。
第三條乙方義務(wù)
３．１參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃，交甲方審定。
３．２指派_________為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
３．３嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。
３．4工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
3．5因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場，并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到物業(yè)管理部門指定的地點(diǎn)，甲方負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用。
第四條關(guān)于工期的約定
４．1因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作，影響工期的，工期順延。
４．2因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期的，工期不順延。
４．3因甲方提供的設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致一周內(nèi)累計(jì)停工每達(dá)８小時(shí)，施工工期相應(yīng)順延1天。
第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
５．1由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
５．2工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知2_日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，需及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
第六條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
６．１雙方商定本合同價(jià)款采用第________種：
（１）固定總價(jià)格。
（２）固定總價(jià)格加____％包干風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)計(jì)算。包干風(fēng)險(xiǎn)包括______內(nèi)容。
（３）可調(diào)總價(jià)格：按照合同中預(yù)算價(jià)格，數(shù)量按現(xiàn)場實(shí)際工程量進(jìn)行結(jié)算，如有工程變更，一并列入結(jié)算。
６．２本合同生效后，甲方分_______次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結(jié)算時(shí)一次結(jié)清。
撥款分四次進(jìn)行撥款%金額
合同簽訂當(dāng)日40六萬元
完成所有砌體工程40六萬元
竣工驗(yàn)收后20據(jù)實(shí)結(jié)算
第七條關(guān)于材料供應(yīng)的約定
7．1凡由乙方采購的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對工程造成的.損失由乙方負(fù)責(zé)。
第八條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
８．1由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第九條獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任
９．1因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時(shí)，應(yīng)通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第十條爭議或糾紛處理
１０．１本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
１０．２當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時(shí)，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意向乙方所在地人民法院起訴。
第十一條其他約定
11．1本工程保修期為兩年，由乙方上門保修，具體保修細(xì)節(jié)見保修單。
11．2乙方應(yīng)為本工程購買工程保險(xiǎn)，費(fèi)用由甲方支付。
11.3其他：
第十二條附則
１２．１本工程需要購買保險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)另訂協(xié)議，或在預(yù)算中體現(xiàn)。
12．2本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。副本份，甲方執(zhí)
份，乙方執(zhí)份。合同附件及經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致的其它協(xié)議為本合同的有效組成部分，與本合同具有同等法律效力。
１２．3本合同經(jīng)雙方簽字（蓋章）后生效，合同全部履行完成后自動終止。
１２．4附件
（1）施工圖紙或作法說明（附件一）
（2）工程預(yù)算書（附件二）
(7)（3）隱蔽工程驗(yàn)收簽證單（附件三）
(8)（4）工程竣工驗(yàn)收簽證單（附件四）
(9)（5）工程結(jié)算表（附件五）（竣工后給付）
(10)（6）工程保修單（附件六）（結(jié)算后給付）
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
建筑工程施工合同12
甲方：
乙方：
一、工程名稱：可可公寓三層加建和十三層加建
二、工程地點(diǎn)：順德容桂容奇大道
三、承包工作及內(nèi)容范圍：
1、本工程乙方以包工包料包安全網(wǎng)、包資質(zhì)、包質(zhì)量、包文明施工、包檢收、包工期等進(jìn)行全包干的形式承包本工程的外墻竹排柵、吊籠封閉、人貨籠口、吊籠口平臺鋪板、排柵腳封閉，各層卸料平臺、臨檢施工通道搗水泥及所有在建工程的安全防護(hù)。乙方負(fù)責(zé)提供送檢的安全網(wǎng)，但送檢費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。
2、甲方不負(fù)責(zé)提供乙方的住宿，提供垂直運(yùn)輸。
四、質(zhì)量要求：
1、本工程采用竹排柵，橋面必須用細(xì)小密竹。所有外面掛安全網(wǎng)為好網(wǎng)（不能破爛），乙方所有搭設(shè)的排柵做法要按國家規(guī)范要求完成。
2、排柵外圍必須垂直、平整，橫桿不能超過排柵10公分，使整個(gè)排柵牢固，完美，排柵外立面不能將橫竹伸出安全網(wǎng)面，排柵及安全網(wǎng)如發(fā)現(xiàn)有變形、破爛，乙方應(yīng)及時(shí)派人維修。如不維修，甲方有權(quán)派人修整，人工由乙方負(fù)責(zé)。
3、嚴(yán)禁使用變曲變形竹子。每層的拉結(jié)點(diǎn)間隔不能超過5米，拉結(jié)必須牢固結(jié)實(shí)。外墻距離排柵20公分～25公分必須作密實(shí)防護(hù)措施。每個(gè)位柱的垂直度不能超過5公分，橋面的水平位置不能超過5公分。
4、立桿與剪刀撐橫桿、嚴(yán)禁使用活動構(gòu)建駁接，立桿的駁接不準(zhǔn)在同一水平位置上，駁接度不能超過25%。
5、立桿的間距不能超過米，步距為米，中間設(shè)置兩道水平欄桿。安全網(wǎng)接設(shè)必須密實(shí)，并全部張掛排柵外邊，垂直張掛形成網(wǎng)網(wǎng)相連。
6、達(dá)不到規(guī)范及上述要求的乙方必須在限期內(nèi)迅速返工，并負(fù)責(zé)所有費(fèi)用。
五、安全、文明施工及處罰條例：
1、乙方人員必須嚴(yán)管施工安全、工程質(zhì)量。因外墻排柵搭設(shè)不當(dāng)或防護(hù)不當(dāng)所造成對他人和自身安全事故，乙方必須負(fù)全部責(zé)任和承擔(dān)所產(chǎn)生的一切費(fèi)用，與甲方無關(guān)。
2、乙方工人必須持證上崗才能進(jìn)入本工地開工。必須每人買保險(xiǎn)，費(fèi)用由乙方自負(fù)，其費(fèi)用已用在甲、乙雙方簽訂的排柵各項(xiàng)單價(jià)內(nèi)。乙方人員的一切責(zé)任與經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)，與甲方無關(guān)。
3、乙方工人必須進(jìn)行上崗前安全教育技術(shù)交底簽證。嚴(yán)禁搭吊籠上落，違者每人每次罰款100元。沒戴工地統(tǒng)一安全帽，不準(zhǔn)進(jìn)入本工地施工，違者每人每次罰款50元。
4、乙方工人在進(jìn)場之前，必須辦理暫住證、流動人員計(jì)劃生育等證件。無上述證件人員不準(zhǔn)進(jìn)入工地。違反治安管理?xiàng)l例的人員所造成的經(jīng)濟(jì)責(zé)任與刑事責(zé)任，全部由乙方承擔(dān)。甲方不到扣留站出款領(lǐng)人出來，乙方無異議。
5、乙方要經(jīng)常到現(xiàn)場，并安排專人負(fù)責(zé)帶班，監(jiān)管施工的全過程，工人在施工中要自覺佩戴安全帽，發(fā)現(xiàn)不掛安全帶而高空作業(yè)者，每次罰款100元。
6、乙方工人嚴(yán)禁在施工樓住宿，違者每人每次罰款100元。嚴(yán)禁在施工樓內(nèi)大便，違者每人每次罰款200元，并清理樓內(nèi)所有大便。
7、乙方的材料按甲方的指定地點(diǎn)堆放，嚴(yán)禁隨意堆置，違者每人每次罰款200元。甲方的吊籠限載500KG，乙方嚴(yán)禁超載使用吊籠，損壞吊籠及甲方的其他機(jī)械與施工設(shè)備，乙方負(fù)責(zé)所有經(jīng)濟(jì)損失。
六、結(jié)算及付款方式：
1、結(jié)算方式：量度排柵按陽角加2米，陰角減2米的'原則計(jì)算周長，高度執(zhí)中計(jì)算，其余按實(shí)結(jié)算，三層加建單價(jià)：元/平方米；十三層加建單價(jià)：
元/平方米。
2、付款方式：每月15號前按上個(gè)月工程進(jìn)度70%付款，拆完排柵后支付總工程款的80%，其余工程款結(jié)算后三個(gè)月內(nèi)付清。
3、在建工程中，外圍排柵，工棚等安全防護(hù)與臨時(shí)設(shè)施，如需要修改的，按協(xié)議單價(jià)內(nèi)的施工補(bǔ)結(jié)。乙方在施工過程中，不能講價(jià)錢，在工程完成后，一次性結(jié)算，其增加的人工費(fèi)在1500元以下，不作支付。超過1500元之后的人工費(fèi)，按150元/工單價(jià)合計(jì)支付。
4、以上單價(jià)包括一切清理費(fèi)、一切運(yùn)料雜費(fèi)。中途停工補(bǔ)貼、超時(shí)加班假日加班補(bǔ)貼、小件工具費(fèi)、勞保福利費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、工傷病假費(fèi)、保險(xiǎn)和安全事故的發(fā)生費(fèi)用等，由乙方班組自行調(diào)整分配實(shí)施，一旦發(fā)生意外安全傷亡事故，所有一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任及法律責(zé)任由乙方自己負(fù)責(zé)。
5、乙方全班組工作人員必須購買國家合法保險(xiǎn)部門推行的工傷醫(yī)療、人身及其他保險(xiǎn)種類，費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
七、其他：本合同一式兩份，經(jīng)雙方負(fù)責(zé)人簽字后生效，雙方須共同遵守并且具有法律效力。
八：本合同如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。
甲方代表：
乙方代表：
__年__月__日__年__月__日
建筑工程施工合同13
發(fā)包單位(甲方)：_________________
承包人：(乙方)：_________________
根據(jù)中華人民共和國民法典和建設(shè)安裝工程承包合同條例的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：
第1條：工程概況
1.1、工程名稱： _________________
工程地點(diǎn)：__________________________________
工程內(nèi)容：
含如下內(nèi)容：地下室基礎(chǔ)承臺及基礎(chǔ)梁的開挖、樁頭的破除、開挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、磚胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖機(jī)甩到地下室主道的兩側(cè)后由甲方負(fù)責(zé)外運(yùn)。
工程總價(jià)： 按下室占地面積_______元(此價(jià)格含不可考慮的因素，沒有任何價(jià)格調(diào)差)。
工 期：第2條：合同使用標(biāo)準(zhǔn)和法律
2.1、合同使用標(biāo)準(zhǔn)：______________
2.2、適用法律：中華人民共和國民法典和建設(shè)安裝工程承包合同條例
第3條：甲方工作
3.1 公布工地各項(xiàng)管理制度，對工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明施工、材料耗用等進(jìn)行檢查、督促，監(jiān)督施工質(zhì)量并協(xié)調(diào)解決施工過程中的各種問題。
3.2按照合同條款按時(shí)按量支付工程款。
3.3如乙方不服從甲方指揮，不能按時(shí)完成甲方規(guī)定的施工任務(wù)，或發(fā)生重大失誤導(dǎo)致工程停工，甲方有權(quán)終止合同。對造成甲方經(jīng)濟(jì)損失的，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
3.4負(fù)責(zé)加強(qiáng)安全管理、完善安全規(guī)章制度，做好安全設(shè)防。
3.5對乙方違反各種管理制度、操作規(guī)程、安全生產(chǎn)、文明施工規(guī)定的人員甲方有權(quán)清理出施工現(xiàn)場。乙方不服從甲方現(xiàn)場施工員的安排，不能按時(shí)、按量、按要求完成施工任務(wù)(或整改內(nèi)容)的，甲方有權(quán)另行安排人員完成，造成的一切費(fèi)用均由乙方負(fù)責(zé)，對消極對待、屢教不改的，甲方有權(quán)終止協(xié)議；中途退場的，甲方有權(quán)不付任何工資費(fèi)用。
第4條：乙方工作
4.1乙方須安排一個(gè)負(fù)責(zé)人長期呆在現(xiàn)場協(xié)調(diào)工作，至該工作內(nèi)容全部完成為止，
4.2 乙方嚴(yán)格按照甲方測量出的樁頂標(biāo)高進(jìn)行破除，標(biāo)高測量中乙方必須派人員配合，嚴(yán)禁用炮機(jī)鑿除，人工破除過程中不能傷及樁鋼筋，破除后的樁頭必須保持平整完好。預(yù)留鋼筋必須按甲方的要求所預(yù)留。破除完的的樁頭由乙方用挖機(jī)吊出基坑，并掩埋在車庫底板以下。
4.3 前期進(jìn)場必須保證有一臺大挖機(jī)和兩臺小挖機(jī)方可開始施工，施工中乙方必須按照甲方的'進(jìn)度相應(yīng)的增加機(jī)械人員，如進(jìn)度達(dá)不到要求，甲方有權(quán)終止合同，并按完成的50%結(jié)算。
4.4 乙方進(jìn)場后，甲方負(fù)責(zé)提供住宿及生活水電，乙方自帶破樁工具(包括空壓機(jī))。在施工過程中，甲、乙雙方必須緊密配合，確保施工進(jìn)度以保證工程的如期完成。乙方人員在施工中必須注意安全，上班必須安全帽，穿膠鞋，如發(fā)生安全事故，由乙方完全負(fù)責(zé)，嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)安全，生產(chǎn)制度和各種生活制度。另乙方必須保證施工進(jìn)度，如進(jìn)度嚴(yán)重跟不上，甲方有權(quán)中止乙方的合作。
第5條：工程款
工程款支付金額和時(shí)間：按地下室后澆帶分成六塊，每塊墊層砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款，其余款項(xiàng)待地下室墊層全部澆筑完一周內(nèi)全部付清，甲方違約的責(zé)任：甲方不按期付款，乙方有權(quán)停工，甲方應(yīng)承擔(dān)乙方停工期間的一切損失。乙方所收的工程款不含任何稅金，乙方只提供收款收據(jù)。
第6條：合同的生效與終止
合同簽字之日起生效，工程完成、工程款全部付清后合同自行終止。
第7條：合同份數(shù)：甲乙雙方各執(zhí)2份。
第8條：合同款未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商后，用補(bǔ)充協(xié)議補(bǔ)充或協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建筑工程施工合同14
甲方：青銅峽市_____建筑工程有限公司
乙方：
為了強(qiáng)化安全施工，杜絕安全隱患，防微杜漸，以信守合同，嬴得信譽(yù)為主，經(jīng)甲方雙方充分協(xié)議，達(dá)成如下協(xié)議。
一、甲方原則同意乙方以公司名義，承攬和建筑寧夏青龍管業(yè)股份有限公司的`建筑安裝和裝飾、裝修等施工活動。
二、甲方及時(shí)做好乙方在施工過程中和竣工的工程結(jié)算手續(xù)，按規(guī)定代征工程結(jié)算款的稅費(fèi)、管理費(fèi)后及時(shí)撥付乙方。
三、乙方在承攬和建筑工程項(xiàng)目施工時(shí)，要強(qiáng)化安全管理，若出現(xiàn)的施工人員傷亡和施工機(jī)械損壞等安全事故，責(zé)任自負(fù)，由此所產(chǎn)生的一切費(fèi)用乙方承擔(dān)，與甲方無關(guān)。
四、乙方在施工過程中和工程竣工后，要及時(shí)足額發(fā)放民工工資，支付建筑材料款及材料運(yùn)輸費(fèi)。不得以甲方名義拖欠民工工資和建筑材料款及材料運(yùn)輸費(fèi)。
五、乙方要保證甲方在工程竣工后結(jié)算工程款及時(shí)撥到甲方賬戶，便于甲方代征稅費(fèi)、管理費(fèi)。不得轉(zhuǎn)移稅和少報(bào)工程結(jié)算資金，違者中止協(xié)議執(zhí)行。
六、本協(xié)議一式三份，雙方簽字后生效，建設(shè)方、甲方、乙方各持一份。
甲方：(蓋章)
法人代表：(簽字)
乙方：(簽字)
年月日
建筑工程施工合同15
甲方（業(yè)主）：_________
乙方（承包方）：_________
依據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及其它有關(guān)法律條法規(guī)的規(guī)定，遵循公平條誠實(shí)信用的原則，雙方就本裝飾工程的有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商達(dá)成一致，訂立本合同。
第一條工程概況裝飾工程施工地點(diǎn)：_________施工內(nèi)容：_________承包方式：_________合同總工期_________天，自________年____月____日開工至________年____月____日竣工。
合同總價(jià)款（金額大寫）：_________其中：人工費(fèi)_________元，材料費(fèi)_________元。（見附表一）
第二條雙方工作
1、甲方工作
1、1開工前，向乙方提供裝飾方案及做法說明一份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。XX空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分XX空的房屋中所滯留的家具條陳X等采取保護(hù)措施，并經(jīng)乙方書面確認(rèn)。
1、2辦理本工程施工所涉及的各種申請條批件等手續(xù)，協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系，保證乙方施工時(shí)間。
1、3向乙方提供施工需用的水條電條氣等設(shè)備，并說明使用注意事項(xiàng)。協(xié)調(diào)做好垃圾清理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
2、乙方工作
2、1按照甲方的意圖和要求，向甲方提供施工圖紙及做法說明并進(jìn)行現(xiàn)場交底，交甲方進(jìn)行書面認(rèn)定。
2、2乙方指派_________（姓名）為乙方駐現(xiàn)場代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
2、3未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn)，不準(zhǔn)隨意拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
2、4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范條安全操作規(guī)程條防火及環(huán)保規(guī)定。
2、5工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第三條工期
1、工期延誤
1、1因以下原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：
（1）甲方不能按約定提供開工條件。
（2）設(shè)計(jì)變更和工程量變化。
（3）甲方同意工期相應(yīng)順延的其它情況。
1、2由于甲方原因?qū)е轮型就９ぃ追綉?yīng)補(bǔ)償乙方因停工條設(shè)備閑置所造成的損失，每停工一天，甲方支付乙方_________元。
1、3由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_________元違約金。
第四條工程價(jià)款支付開工日前三天，甲方支付總價(jià)款的_________%，計(jì)_________元；工程日期過半，甲方再支付總價(jià)款的_________%，計(jì)_________元；驗(yàn)收合格____日內(nèi)，甲方支付總價(jià)款的剩余部門，計(jì)_________元。
第五條材料供應(yīng)
1、甲方提供材料甲方供應(yīng)的材料條設(shè)備應(yīng)有材料設(shè)備表（見附表
二）。甲方供應(yīng)的材料條設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成損失的，由甲方承擔(dān)責(zé)任。甲方供應(yīng)的材料條設(shè)備運(yùn)抵現(xiàn)場____日內(nèi)，經(jīng)乙方驗(yàn)收，由乙方負(fù)責(zé)保管。由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)。甲方供應(yīng)的.材料條設(shè)備未經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作它用，否則，乙方應(yīng)按相應(yīng)價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方，并承擔(dān)由此造成的損失。
2、乙方采購的材料乙方采購的材料條設(shè)備，必須有材料設(shè)備表（見附表
三）注明品牌條規(guī)格條等級條數(shù)量條單價(jià)和總價(jià)，甲乙雙方簽字認(rèn)可。如乙方采購的材料條設(shè)備與材料設(shè)備表不符，不得使用。如乙方未經(jīng)甲方同意擅自使用，造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第六條工程變更在工程施工過程中甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)，須提前與乙方代表聯(lián)系，在簽訂變更單（見附表
四）后方可進(jìn)行該項(xiàng)目施工。凡私自與施工作業(yè)人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負(fù)。給乙方造成損失的，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
第七條質(zhì)量與驗(yàn)收
1、工程質(zhì)量
1、1工程以施工圖紙條做法說明條設(shè)計(jì)變更為依據(jù)，以《____市建筑裝飾工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》為質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)。
1、2乙方應(yīng)認(rèn)真按照約定技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工，隨時(shí)接受甲方的檢查檢驗(yàn)，為檢查檢驗(yàn)提供便利條件。如工程質(zhì)量達(dá)不到約定條件，乙方應(yīng)按照甲方的要求返工條修改，并承擔(dān)由于自身原因?qū)е路倒l修改的費(fèi)用。
2、竣工驗(yàn)收與保修
2、1工程完工后，乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交工程驗(yàn)收單（見附表
五）。甲方自接到工程驗(yàn)收單____日內(nèi)驗(yàn)收，在驗(yàn)收單上簽字。甲方無正當(dāng)理由不按時(shí)驗(yàn)收，超過____日的視為竣工驗(yàn)收已被確認(rèn)。
2、2雙方約定隱藏工程和中間驗(yàn)收部位：_________。
2、3雙方約定的保修項(xiàng)目內(nèi)容期限為：_________。（本條2、2和2、3款的內(nèi)容過多可另加頁）
第八條安全和防火
1、甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防法》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
2、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第九條違約責(zé)任甲條乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項(xiàng)條款，甲方不能及時(shí)給出必要的指令條確認(rèn)，不按合同約定履行自己的義務(wù)，或其他使合同無法履行的行為，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。乙方不能按合同工期竣工，施工質(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求，或其他使合同無法履行的行為，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。甲乙雙方承擔(dān)違約責(zé)任均按合同總價(jià)款的_________%向?qū)Ψ街Ц哆`約金，若違約金不能彌補(bǔ)損失時(shí)，當(dāng)事人可以要求對方予以增加。
第十條合同爭議解決方式雙方約定在履行合同過程中發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決或請_________調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成時(shí)，雙方可以按下述第_________種方式解決：
1、由_________仲裁委員會仲裁；
2、向人民法院起訴。
第十一條其他約定_____________________________________________
第十二條本合同未盡事宜，經(jīng)雙方共同協(xié)商作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
第十三條組成本合同的文件包括：
1、本合同條款及合同附表；
2、施工圖紙及做法說明；
3、雙方有關(guān)本工程洽商的其他書面協(xié)議；
4、補(bǔ)充規(guī)定。
第十四條其他
1、本合同正本兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。雙方約定可根據(jù)需要確定合同副本的數(shù)量，雙方約定（簽字條鑒證條公證）后生效。
2、乙方收到本裝飾工程價(jià)款尾款，本合同即告終止。
業(yè)主（蓋章）：_________
承包方（蓋章）：_________注冊地址：_________
注冊地址：_________住地：_________
住地：_________法定代表人：_________
法定代表人：_________委托代理人：_________
委托代理人：_________聯(lián)系電話：_________
聯(lián)系電話：_________________年____月____日
________年____月____日
建筑工程施工合同16
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
系個(gè)體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房，注冊號：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設(shè)工程合同糾紛
訴訟請求：_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計(jì)算，從_____________年__________月__________日起暫計(jì)至起訴之日，實(shí)際應(yīng)計(jì)至還清全部款項(xiàng)之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;
3、判令本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由：_________________
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項(xiàng)目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的`金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責(zé)任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項(xiàng)目也已經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時(shí)間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認(rèn)為，因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系，這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實(shí)現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應(yīng)對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
為維護(hù)自身合法權(quán)益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同17
建設(shè)單位：_______________ (以下簡稱甲方)
施工單位：_______________ (以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定結(jié)合本合同項(xiàng)下工程的具體情況，雙方經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致協(xié)議并書立本合同以資共同遵照履行：
第1條工程概況
1.1工程名稱：甲方名下私房拆除及修建。
1.2工程地點(diǎn)：_______________。
1.3承包范圍：舊房拆除，新房重建。
1.4承包方式：包工包料。
1.5建設(shè)工期：本工程自_________年______月___日開工，于_________年______月___日竣工。
1.6工程質(zhì)量：參照國家房屋質(zhì)量有關(guān)要求。
1.7合同價(jià)款(人民幣大寫)：______元每平方米(根據(jù)建筑施工完成后實(shí)際面積結(jié)算)。
第2條甲方工作
2.1開工前______天，向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底，全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物;向乙方提供施工所需的水，電，氣及電訊等設(shè)備，并說明使用注意事項(xiàng);辦理施工所涉及的各種申請，批件等手續(xù)。
2.2指派______為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量，進(jìn)度進(jìn)行檢查。
2.3協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)，消防，垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
第3條乙方工作
3.1參加甲方組織的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃(附件一)，交甲方審定。
3.2指派______為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)，保量，按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范，安全操作規(guī)程，防火安全規(guī)定，環(huán)境保護(hù)規(guī)定;嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄;參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。
3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物，設(shè)備管線，古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第4條關(guān)于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電，停水，停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工______小時(shí)以上，工期相應(yīng)順延。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
5.1本工程以施工圖紙，作法說明和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》，《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》等國家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)向乙方支付由此增加的費(fèi)用。
5.3甲，乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收，乙方可自行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用，由此造成停工，工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，但工期也予順延。
5.4由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
5.5工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知______日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收，移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，需及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
第6條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
6.1本合同生效后，甲方分______次按下列方式支付工程款，尾款于竣工結(jié)算后______個(gè)月內(nèi)根據(jù)實(shí)際情形結(jié)算。
本合同簽署生效乙方派員進(jìn)駐工程建設(shè)場所后______日內(nèi)，甲方支付總計(jì)工程款的______%，計(jì)人民幣______元;
第一層樓施工完畢(加蓋預(yù)制板)后支付總計(jì)工程款的______%，計(jì)人民幣______元;
第二層樓施工完畢(加蓋預(yù)制板)后支付總計(jì)工程款的______%，計(jì)人民幣______元;
第三層樓施工完畢(加蓋預(yù)制板)后支付總計(jì)工程款的______%，計(jì)人民幣______元;
全部內(nèi)外墻裝飾完畢后支付總計(jì)工程款的______%，計(jì)人民幣______元;
全部工程完成甲方試用______個(gè)月內(nèi)如無質(zhì)量異議支付總計(jì)工程款的______%，實(shí)際面積的差價(jià)與此同時(shí)結(jié)算。
6.2工程竣工驗(yàn)收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料______天內(nèi)審查完畢。
第7條關(guān)于材料供應(yīng)的約定
7.1本工程乙方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料(附件二)，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場。
7.2凡由乙方采購的材料，設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對工程造成的'損失由乙方負(fù)責(zé)。
第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1乙方提供的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》，《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》，《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)，規(guī)范。
8.3由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程，消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第9條獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任
9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工，窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方______元。
9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方______元違約金。
9.3乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具，陳設(shè)和工程成品，如造成損失，應(yīng)照價(jià)賠償。
第10條爭議或糾紛處理
10.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
10.2當(dāng)事人不愿通過協(xié)商，調(diào)解解決或者協(xié)商，調(diào)解不成時(shí)，雙方同意由工程施工所在地人民法院裁判。
第11條附則
11.1本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。
11.2本合同履行完成后自動終止。
甲方：_______________乙方：_______________
_________年______月___日_________年______月___日
建筑工程施工合同18
甲方：____________________
乙方：____________________
根據(jù)《民法典》、《____市保護(hù)消費(fèi)合法權(quán)益條例》，《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。
一.概況 裝飾施工地點(diǎn)： 住房結(jié)構(gòu)：室廳廚衛(wèi)陽臺，施工面積____平方米
二.價(jià)格 清包工總費(fèi)用：______元，大寫(人民幣)：_______________元 其中 水電工：______元 木工：_______元 瓦工：_______元 油漆工：______元 垃圾清運(yùn)費(fèi)：_______元 材料搬運(yùn)費(fèi)：_______元 其他費(fèi)用(注明內(nèi)容)_______________________元。 經(jīng)雙方認(rèn)可，在施工過程中施工內(nèi)容如有小的變動，雙方將不更改工程款，當(dāng)有大的變更時(shí)應(yīng)在變更前友好協(xié)商，按實(shí)另計(jì)。
三.工期 自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工，工期___天。 以上規(guī)定工期為指導(dǎo)工期，為保證施工質(zhì)量，原則上不少于以上工期，也不應(yīng)超過工期15天。如遇甲方材料供應(yīng)不及時(shí)等問題，或因長時(shí)間特殊天氣對某些施工項(xiàng)目確有影響的，則相應(yīng)順延竣工日期。如雙方經(jīng)過協(xié)商，對工期的延長達(dá)成一致意見，則按達(dá)成的統(tǒng)一意見執(zhí)行(如延長工期后遇春節(jié)假期，甲方允許乙方春節(jié)期間停工7至12天)。
四.設(shè)計(jì)
1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負(fù)責(zé)交底工作。
2、甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認(rèn)可。
五.材料 甲方負(fù)責(zé)采購需用材料，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品。 乙方應(yīng)提前3天向甲方提供需購材料清單，甲方應(yīng)在4天內(nèi)及時(shí)將采購材料供應(yīng)到現(xiàn)場供施工隊(duì)使用，雙方應(yīng)各自承擔(dān)各自拖延工期的責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。 未經(jīng)甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權(quán)無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費(fèi)用。 如若甲方授權(quán)乙方購買所需材料，乙方應(yīng)在甲方指定的建材供應(yīng)點(diǎn)購買材料，并開具正式發(fā)票。 乙方應(yīng)幫甲方收貨并驗(yàn)收甲方所購建材的質(zhì)量，核對數(shù)量和配件的準(zhǔn)確性，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量或或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。 甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后，乙方應(yīng)做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進(jìn)入工地現(xiàn)常 乙方應(yīng)做好對施工完成的成品保護(hù)工作 乙方對甲方采購的裝飾材料、均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，未經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按材料價(jià)格雙倍補(bǔ)償給甲方。
六.付款方式 工程款付款方式：經(jīng)雙方認(rèn)可，工程款付款時(shí)間表如下： 工程款付款時(shí)間表 付款時(shí)間付款內(nèi)容金額 協(xié)議簽訂完畢，正式開工____日內(nèi)預(yù)付1000 鋼架;水泥隔層完工后并經(jīng)甲方驗(yàn)收本項(xiàng)目全部 強(qiáng)弱電路管線鋪設(shè)到位并經(jīng)過甲方驗(yàn)收本項(xiàng)目全部 瓷磚鋪貼拆口抹平等完成并經(jīng)過甲方驗(yàn)收后本項(xiàng)目全部 完成木工工程，并由甲方驗(yàn)收通過后本項(xiàng)目全部 完成油漆工程，并由甲方驗(yàn)收通過后本項(xiàng)目全部 竣工驗(yàn)收也就是安裝完成甲方驗(yàn)收通過當(dāng)天本項(xiàng)目全部 保修尾款
七.關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定 甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。 由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。 在施工過程中，甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》后，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的`一切后果，甲方自負(fù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。 凡每一單項(xiàng)施工項(xiàng)目完工后，雙方應(yīng)在工程質(zhì)量驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。(詳見附表) 工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照市地方標(biāo)準(zhǔn)db3130-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定
八.垃圾清運(yùn)處理 乙方應(yīng)盡可能將垃圾袋裝化，并有責(zé)任每日及時(shí)清理需處理的垃圾。乙方應(yīng)把所處理垃圾清運(yùn)至物業(yè)指定的垃圾堆放場所。
九.工地現(xiàn)場管理和安全
1.甲方提供的施工要求及與乙方協(xié)商，且施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，遵守物業(yè)管理部門的裝修指南，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償;屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
2.施工中凡涉及改變房屋結(jié)構(gòu)，拆、改承重墻，加大樓(地)面荷載，由甲方向物業(yè)管理部門提出協(xié)商，經(jīng)確認(rèn)后施工。
3.乙方應(yīng)注意煤氣使用安全，確保登高施工的安全保障等各類安全保證，并提醒施工工程人員注意安全，由施工產(chǎn)生任何事故的責(zé)任完全由乙方自行負(fù)責(zé)。
十.違約及違約責(zé)任
1.合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額5%作為違約金支付給對方。
2.由于乙方原因逾期竣工的，至逾期15天后，每逾期一天應(yīng)按每天50元作為違約金支付給甲方。甲方未按協(xié)議約定時(shí)間付款的，每逾期一天應(yīng)按每天50元作為違約金支付給乙方。
3.甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
5.工程未辦理驗(yàn)收、結(jié)算手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗(yàn)收和損失的，由甲方負(fù)責(zé)。
6.工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)未辦理驗(yàn)收，乙方提前進(jìn)行下一階段工程施工，由此造成損失的，由乙
十一糾紛處理方式 因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時(shí)，雙方應(yīng)先協(xié)商調(diào)解。 協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟
十二.附則
1.工程開工前，甲方應(yīng)將房屋外門鑰匙把交乙方施工隊(duì)負(fù)責(zé)人保管。工程竣工驗(yàn)收時(shí)，乙方將房屋外門鑰匙歸還。
2.本合同簽訂后，工程不得轉(zhuǎn)包。
3.本合同一式___份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，合同附件為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。
十三.其它約定
1.質(zhì)量保修期為________年，中間出現(xiàn)任何施工質(zhì)量問題乙方無條件負(fù)責(zé)維修，但因是包清工形式，乙方無質(zhì)保金，如乙方在保修期內(nèi)無辜推委，甲方有權(quán)利通過其他途徑采取相應(yīng)措施直至訴諸法律。 2，對于不能確定的工程量雙方應(yīng)該事先談好單價(jià)，按照實(shí)際工程量結(jié)算。
3._______________________________________
4._______________________________________
5._______________________________________
甲方：__________乙方：__________
簽章：__________簽章：__________
聯(lián)系電話：__________聯(lián)系電話：__________
簽約日期：__________簽約日期：__________
建筑工程施工合同19
甲方：______乙方：______
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商，就甲方______施工事宜，達(dá)成如下一致：
一、乙方為甲方的建筑工程進(jìn)行施工，僅含.
二、工程概況：
1、工程名稱：______
2、工程地點(diǎn)：______
3、工程施工范圍：__________________和___________。
三、工程價(jià)格：_____________元/平方米，_______________部分________________-元/平方米________________面積按實(shí)際測量為主等等，自乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場、具備開工條件后開工并連續(xù)施工至工______月______日。
四、工程款的支付時(shí)間、方式：工程完成前付清工程款的`__%，尾款__年__月__日內(nèi)結(jié)清。
五、乙方按照國家現(xiàn)行施工及驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行施工，負(fù)責(zé)保證工程質(zhì)量，并按合同約定時(shí)間開工，按正常工期完成施工。
六、甲方負(fù)責(zé)辦理-_______________或提供些____________________。
如因甲方原因造成乙方不能按時(shí)開工，由此產(chǎn)生的損失由甲方承擔(dān)。
七、工程施工期間，甲方所有__________________提供給乙方使用，但因乙方操作不當(dāng)導(dǎo)致的損壞由乙方自行負(fù)責(zé)并_________________。
八、未盡事宜，雙方經(jīng)協(xié)商后以書面形式確定。
九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
十、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
發(fā)包方甲方：______村
承包方乙方：______第三建筑有限責(zé)任公司
建筑工程施工合同20
合同編號：
需方(以下稱甲方)：
簽訂日期：年 月 日
供方(以下稱乙方)：
簽訂地點(diǎn)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就甲方委托乙方定做用于的不銹鋼事宜，達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。
一、乙方按照甲方訂貨要求提供以下貨物：
1：不銹鋼地腳線及修邊線2：信報(bào)箱3：電梯門套
二、數(shù)量、單價(jià)及合同預(yù)算金額
備注：
1．以上表格所涉及的數(shù)量、尺寸、規(guī)格依據(jù)甲方所提供的加工
圖紙為準(zhǔn)，此圖紙將作為附件一附于此份合同后。
2．此報(bào)價(jià)包括為成品加工價(jià)，已含括刨坑、磨邊、拋光等加工費(fèi)用。同時(shí)此報(bào)價(jià)已含貼膜、包裝及到廣州運(yùn)費(fèi)。不含稅，如需含稅則另加5％。
3．以上三類產(chǎn)品中，地腳線、修邊線及信報(bào)箱僅供材料，不包安裝。電梯門套為包工包料。
四、加工及驗(yàn)收：甲方須在合同簽訂之日起3天內(nèi)提供完整，尺寸
準(zhǔn)確無誤并由甲方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的加工圖紙給乙方按圖加工。不銹鋼材質(zhì)按304執(zhí)行，所有供貨不銹鋼板的板材材質(zhì)及厚度必須符合GB1220-92「84」及oCr18Ni9等國家及行業(yè)標(biāo)。包裝采用保護(hù)膠紙保護(hù)、紙皮（或泡沫紙）包裝（運(yùn)輸途中產(chǎn)品保護(hù)由乙方負(fù)責(zé)。貨物經(jīng)甲方驗(yàn)收后，交由甲方負(fù)責(zé)保管。
五、驗(yàn)收手續(xù)：供貨方貨到現(xiàn)場，甲方或其工作人員只對外觀可視
面進(jìn)行有無表面保護(hù)膜破損導(dǎo)致劃傷或擠壓變形驗(yàn)收及對數(shù)量進(jìn)行核對簽收，甲方在安裝過程中發(fā)現(xiàn)存在工藝質(zhì)量問題時(shí)通知乙方后，乙方須在8小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行鑒定，情況屬實(shí)的情況下乙方需無條件對存在問題的產(chǎn)品進(jìn)行更換。
六、乙方送到現(xiàn)場之貨物，甲方授權(quán)為指
定簽收人，若授權(quán)有變更，以甲方書面函告為準(zhǔn)。七、付款及結(jié)算方式
（1）自合同簽訂之日起三天內(nèi)甲方應(yīng)支付合同總金額的10℅即人民幣訂金給乙方，定金最后一批貨款沖抵結(jié)清。
（2）乙方在發(fā)貨前把發(fā)貨數(shù)量清單傳真給甲方確認(rèn)，甲方在確認(rèn)后簽字回傳給乙方，乙方在收到發(fā)貨單確認(rèn)的當(dāng)天發(fā)貨。貨到工地后經(jīng)甲方抽樣驗(yàn)收后，如送材料為本合同第一條款中第1、2項(xiàng)材料則甲方支付該批貨款給乙方。如所送材料為本合同第一條款中第3項(xiàng)材料，那么乙方需安裝完畢，甲方驗(yàn)收合格后結(jié)算貨款。
（3）甲方付款方式可為支票或網(wǎng)銀結(jié)算，收款帳戶為乙方指定帳戶。甲方支付現(xiàn)金的收取人必須出具乙方授權(quán)委托、收款并須加蓋公章。乙方在收取甲方支付的支票或匯款結(jié)算的金額時(shí)，必須提供等額的相應(yīng)票據(jù)，否則甲方有權(quán)拒付材料款項(xiàng)。
九、乙方責(zé)任及違約責(zé)任：按時(shí)保證質(zhì)量交貨，提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證及產(chǎn)品質(zhì)量保證書，乙方的產(chǎn)品在質(zhì)量保證期內(nèi)出現(xiàn)的任何質(zhì)量問題均視為該產(chǎn)品不合格，甲方有權(quán)保留追究乙方相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失及相關(guān)法律責(zé)任之權(quán)力。乙方產(chǎn)品不能按時(shí)交貨的，每逾期一日按合同暫定價(jià)款的1%向甲方支付違約金，違約金總數(shù)不超過合同暫定貨款的20%；乙方產(chǎn)品若連續(xù)出現(xiàn)批量或嚴(yán)重不合格及供貨逾期超過十天嚴(yán)重滯后的，甲方有權(quán)解除本合同，且乙方應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的.損失。
十、甲方責(zé)任及違約責(zé)任：負(fù)責(zé)工地現(xiàn)場的數(shù)量清點(diǎn)驗(yàn)收。按合同規(guī)定日期支付貨款，否則每日按逾付金額的1%償付乙方違約金，違約金總數(shù)不超過合同暫定貨款的20%；
十一、不可抗力：甲、乙雙方任一方由于不可抗力（如嚴(yán)重自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、瘟疫）不能履行或不能完全履行合同時(shí)，應(yīng)盡快向?qū)Ψ酵▓?bào)理由，經(jīng)有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明后，可允許延期履行、部分履行規(guī)定的，不以違約論。對這些貨物的處理方法，可由甲、乙雙方協(xié)商決定。十二、圖紙及責(zé)任：
1、甲方負(fù)責(zé)提供該單項(xiàng)工程所有圖紙，乙方需安排設(shè)計(jì)到現(xiàn)場測量出圖，在接到甲方要求一天內(nèi)到場，在每批加工圖紙上須經(jīng)甲方蓋章或其委托人簽名方為有效。
2、甲方確定的加工圖紙需變更時(shí)應(yīng)在乙方未生產(chǎn)前以書面形式提出，否則，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此承受的實(shí)際損失（當(dāng)乙方收到甲方書面指令時(shí)，乙方已經(jīng)開始生產(chǎn)的，應(yīng)立刻停止生產(chǎn)，否則甲方不予以承擔(dān)責(zé)任及損失）。
3、因甲方確定的加工圖紙不清楚，經(jīng)乙方審查（須在收到圖紙后二個(gè)工作日完成）書面通知仍不能修改，致使乙方無法生產(chǎn)的，乙方供貨期順延，乙方無需承擔(dān)由此造成逾期交貨之賠償責(zé)任。 4、如乙方未按甲方確定圖紙或技術(shù)要求加工的，乙方須對此承擔(dān)一切相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失[包括但不限于更換人工、施工措施、輔助材料、業(yè)主方索賠等費(fèi)用(如有)]及相關(guān)法律責(zé)任，由于乙方原因逾期交貨的按本合同相關(guān)條款執(zhí)行。十三、雙方主要職責(zé)
(1)甲方：提供所需鋁板的規(guī)格、尺寸、數(shù)量、并確定加工圖紙及加工技術(shù)要求、貨到現(xiàn)場后的驗(yàn)收、保管和按合同約定付款等。
（2)乙方：根據(jù)甲方確認(rèn)的圖紙及加工技術(shù)要求、尺寸清單、供貨期提供符合本合同約定的不銹鋼。
十四、產(chǎn)品的圖紙變更：在執(zhí)行合同過程中，產(chǎn)品加工圖紙變更需雙方確認(rèn)。若甲方提供尺寸、圖紙超出合同約定加工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，則該批量交貨期起始時(shí)間以甲乙雙方最終確認(rèn)后的不可變更的尺寸圖紙之日起計(jì)。
十五、爭議解決：基于本合同產(chǎn)生任何爭議由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程所在地的人民法院依法裁決。
十六、合同生效：本合同一式四份。自雙方簽章之日起生效，乙、甲雙方各執(zhí)兩份，每份均具同等法律效力。經(jīng)雙方確認(rèn)的附件為合同正文組成部分，與本合同具相同效力。
甲方：（簽章）
乙方：（簽章）
代表人：（簽章）
代表人：（簽章）
開戶銀行:
開戶銀行：
帳號：
帳號：
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章：
建筑門窗工程施工合同03-04
建筑工程施工合同04-19
建筑工程施工項(xiàng)目合同05-28
建筑工程施工合同[推薦]10-01
建筑工程施工合同精彩10-23
(熱門)建筑裝飾工程施工合同11-14
建筑工程施工簡易合同12-25
建筑裝飾工程施工協(xié)議05-10
古建筑工程施工合同05-07
簡單建筑工程施工合同模板09-25