工程施工合同(15篇)
隨著人們對法律的了解日益加深，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編精心整理的工程施工合同，歡迎閱讀與收藏。
工程施工合同1
發包方：
承包方：
根據有關法律法規及有關行業要求，經雙方協商，甲方同意將在建騰沖縣中房國際購物中心工程項目的消防安裝工程承包乙方施工。結合本工程具體情況，特制定合同條款如下：
第一條：工程概況
1、 工程名稱：
2、 工程地點：
3、 工程內容：室內的自動報警系統工程、自動噴淋系統工程、消火栓系統、疏散指示系統、防排煙系統、氣體滅火系統、水泵房及水箱間工程。本工程不含水泵接合器的挖溝及砌井的工程量。（自動報警系統、疏散指示系統按預埋管，不含配管的工程量。防排煙及水泵房不含電氣的'一次接線。水箱間不含水箱的給水和泄水管的工程量）
第二條：質量要求
消防驗收合格標準。
第三條：承包方式
包工包料包驗收合格
第四條：工程承包價款
本工程一次性包死價為玖佰萬元整（消防工程建筑面積平米綜合單價為180元/m2，該建筑建筑面積為50000m2）。
第五條：工期要求
開工日期：20xx年5月1日，竣工工期：20xx年12月31日。
第六條：付款方式：
簽訂合同后，甲方預付乙方合同總價的30%，施工過程中按每月完成工程量的70%支付工程進度款；工程完工后，甲方支付至工程總價的85%；消防驗收合格后，甲方支付至工程總價的97%，余3%的工程款質保期滿后一次性付清。工程預付款分三次扣回。
工程施工合同2
甲方：
乙方：
甲、乙雙方本著平等互利，誠實信用的原則，依照《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規的規定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任，經雙方協商同意達成以下條款：
一、工程項目：
1、工程名稱：五印鄉政府機關附屬及基礎設施建設工程。
2、工程地點：五印鄉政府機關。
3、工期：
(1)經雙方協商，達成一致。
(2)開工日期：20xx年10月7日
竣工日期：20xx年2月17日
4、合同價款：按甲、乙雙方現場核實實際完成工程量結算。
二、工程內容：
1、C20毛石砼涵洞一個(工程量按實際發生計)。
2、涵洞進出口段排水溝(工程量按實際發生計)。
3、路基擋土墻(工程量按實際發生計)。
4、土方回填(工程量按實際發生計)。
5、毛石擋土墻砌筑(工程量為200m)。
6、防撞墩(工程量按實際發生計)。
7、綠化(工程量為400㎡)。
三、竣工驗收及竣工結算的支付
1、乙方認為工程具備竣工驗收條件后，應于竣工驗收前十五天內向甲方提出竣工驗收申請。甲方收到申請后十天內組織有關部門驗收，驗收應符合國家質量標準。若不符合國家質量標準并在驗收后五天內提出修改意見，乙方按修改意見修改，并承擔由乙方原因造成修改的費用。
2、驗收合格后甲方應在規定的時間給予結算，審定后的`結算書作為雙方結算工程款的有效依據;并將結算金額一次性支付給乙方。
四、保修
1、保修期限：以工程竣工驗收合格之日起計算，按國家規定的保修條款執行。
2、保修責任范圍：除甲方使用過程中人為損壞，自然災害及人力不可抗力因素損壞外，凡屬乙方施工質量原因及驗收后移交前乙方保管不力造成工程范圍各部位損壞、脫落、開裂等，均屬乙方保修責任范圍。
3、保修費用：從工程結算款中截留，即結算總價款的5% 。
4、保修期滿后，甲方應將剩余保修費一次性支付給乙方。
五、爭議的解決
雙方就合同條款的解釋、執行及工程密切相關的事項發生爭議，應友好的協商解決，協商不成，雙方同意提交合同履行地五印鄉人民法院訴訟解決。
六、合同的生效與終止
1、本合同自甲、乙雙方法人代表或其委托代理人簽字蓋章后生效。至辦完工程驗收交接和竣工結算后，除有關保修條款仍生效外，其它條款即告終止。保修期滿后，有關保修條款終止。
2、本合同簽訂后，雙方應認真履行本合同，關于合同的任何補充、修改或廢除均應經雙方協商一致并采取書面形式進行。
七、合同份數本合同一式份，甲方份，乙方份，附加條款與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程施工合同3
合同編號：___________
簽約時間：__________________________________
發包人（全稱）：（以下簡稱甲方）____________
承包人（全稱）：（以下簡稱乙方）____________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就
工程施工事項協商一致，訂立本施工合同。
第一條 工程概況
1．1工程名稱：________________________。
1．2工程地址：________________________。
1．3工程內容：________________________。
1．4工程做法：________________________。
1．5承包范圍：________________________。
1．6承包方式：乙方包工包料。
1．7進場材料：________________________。
1．8 工期：本工程工期為天,自_______年_____月__日開工,于______年____月__日竣工。
1．9工程質量：________________________。
第二條 合同價款、付款方式及結算
2．1合同單價：________________________。
2．2合同總價款：______________________。
2．3付款方式及期限：__________________。
2．4計算原則：________________________。
第三條 甲方責任
3．1 甲方根據合同要求及時付款，因款項不到位而造成的工期延誤由甲方承擔。
3．2甲方負責審核并批準乙方的施工圖設計、施工組織方案、隨時監督檢查乙方施工進度的質量，組織對工程的竣工驗收。
3．3 開工前天，向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明 份，并向乙方進行現場交底。清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
3．4 指派 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
3．5 負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔應費用。
3．6如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應應審批手續。
3．7開工前雙方對前期工程進行驗收后交于乙方管理，如以后出現損壞由乙方負責。
3．8協調處理好建設單位及各分包單位與乙方在施工程序的合作，協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作。
第四條 乙方責任
4．1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的.現場交底，擬定施工方案和進度計劃交甲方審定。
4．2 指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
4．3 嚴格執行施工規范、安排操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
4．4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞本文。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。
4．5 施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4．6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保，成品保護費用由乙方負責。
4．7做好現場安全文明施工，否則甲方有取追究乙方責任，并按施工現場管理制度執行。
第五條 關于工期的約定
5．1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
5．2 甲方未按合同規定支付工程進度款而影響施工進度，工期順延。
5．3 因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
5．4 因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
5．5因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內累計計算），工期相應順延。
第六條 工程驗收
6．1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收；
（1）材料驗收；
（2）隱蔽工程驗收；
（3）竣工驗收；
6．2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。如甲方在接到驗收通知單的24小時內不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，但由此造成停工，工期順延。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔。
6．3對工程質量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，按延期交付的標準支付違約金。
6．4工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后___日內組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續，簽署保修單，乙方應向甲方提交完整的竣工資料；
6．5雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程現場的全部安全，嚴把火災關，如引起火災全部損失由乙方承擔；
6．6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，乙方所施工的工程在正常使用和維護條件下，使用年限不應少于年，保修期限為 年。
第七條 違約責任。
7．1 由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。甲方按____元／天計算，支付乙方的損失。甲方不按合同的約定支付款，每延期一天，按付款額的0.1 %支付滯納金。
7．2 由于乙方原因，逾期竣工，乙方按天／元計算，向甲方支付違約金。
第八條 不可抗力
8．1由于戰爭和嚴重的火災、洪水、臺風、地震等屬于人力不可抗拒的原因。導致一方不能履行合同時，不履行方應在 7 日內通知另一方，并在 14 日內向對方提供有效的法律證明文件和詳細書面。允許延期履行、部份履行或不履行合同，免除違約責任。
第九條 爭議或糾紛處理
9．1 本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
9．2 當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，可向工程所在地人民法院起訴。
第十條 補充條款：___________________________________。
甲方(蓋章)：____________________ 乙方(蓋章)：____________________
法定代表人：____________________ 法定代表人：____________________
經營地址：______________________ 經營地址：______________________
委托代理人（簽字）：____________ 委托代理人（簽字）：____________
電話：__________________________ 電話：__________________________
傳真：__________________________ 傳真：__________________________
開戶銀行：______________________ 開戶銀行：______________________
日期：__________年______月____日 日期：__________年______月____日
工程施工合同4
發包方： （以下簡稱甲方）
分包方：xx工程有限公司 （以下簡稱乙方）
簽訂時間： ；
簽訂地點： ；
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑工程承包合同條例》及其他有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，甲、乙雙方協商達成一致，特此簽訂本合同，以明確雙方的權利義務。
一、工程概況
1.工程名稱： ；
2.工程地址： ；
3.工程面積：跨度為 米，長度為 米，檐口高 米，合計 幢，面積 平方米。
二、承包內容
聚氨酯保溫噴涂施工；
三、承包方式
包工方式：噴涂聚氨酯厚度為 mm。
四、工程期限
1.開工日期暫定為 年 月 日，竣工日期暫定為 年 月 日；
2.工期暫定為 個晴天，如遇大風、大雨、停電等不可抗力因素順延；
3.因甲方原因造成乙方不能按合同約定工期開工的，甲方應在合同約定的開工日期前一星期，以書面形式通知乙方，推遲開工日期，并相應順延工期；如甲方沒有提前通知乙方，給乙方造成的相關損失的，乙方提供相應清單及憑證，由甲方承擔。
五、工程造價及結算方式
1.工程造價：本工程總面積約為 平方米，單價為 元/平方；總造價約為 元，大寫金額 （按實結算）
2.付款方式：
材料設備全部進場付總工程價的.50%，即 元；
聚氨酯噴涂至70%時付款至總工程價的90%，即 元
驗收合格后付至總工程價的97%，留3%作為質保金，一年內無質量問題，甲方一次性付清余款給乙方。
六、雙方責任
甲方責任：
1.甲方應按合同約定按時付款。
2.甲方有對乙方施工質量監督的責任。
3.甲方應為乙方提供電源、水源及可施工的場地，如果甲方不能按期提供，加工時間另議。
乙方責任：
1.乙方應按合同約定按期施工。
2.乙方應按合同約定，根據質量標準的要求保質施工。
3.乙方對施工現場原材料進行防火監管，并備有消防器材；
4.高空作業時，乙方要對工人進行安全教育，如出現安全事故由乙方負責，并承擔相應的法律責任和經濟損失。
5.乙方對甲方不按期付款，有權中止施工。
雙方未履行驗收手續，甲方即行進駐裝修場地，則視為工程驗收合格，乙方不再承擔任何責任。
七、違約責任
1.如乙方未能及時完工，延期一天罰款500元；制作安裝的產品有顯著質量問題，承擔甲方相應損失；
2.如甲方拖欠乙方工程款，影響工程進度，造成乙方停工、窩工而帶來的各種損失，或其他事項未能按合同要求履行付款，延期一天罰款500元，并承擔乙方相應損失；超過合同要求應付款項日期一個月后，應向乙方額外支付20%違約金；
3.乙方驗收通知書送達甲方后，甲方3日內不進行驗收，按規定償付逾期違約金。
八、其他
1.本合同本合同一式貳份，甲、乙雙方各執壹份，經甲乙雙方蓋章并各方法定代表人或經辦人簽署即生效；工程結算完畢，付清工程款后，合同自動失效；
2.本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應協商解決，協商不成的，可向xx省鹽城市建湖縣人民法院提起訴訟。
甲方： 乙方：xx工程有限公司
地址：地址：
代表： 代表：
手機號碼： 手機號碼：
年 月 日
工程施工合同5
發包方(以下簡稱甲方)：聯系地址：電話：傳真：
承包方(以下簡稱乙方)：聯系地址：電話：傳真：資質等級：
根據《中華人民共和國合同法》、《全國室內裝飾設計單位、施工企業管理規定》、《建筑裝飾工程質量驗收規范》(GB50210-20____)、《全國室內裝飾行業管理暫行規定》和《中華人民共和國行業執行標準(QB1838-93)室內裝飾工程質量規范》，結合本工程具體情況。經雙方協商一致，訂立如下合同條款，共同遵守執行。
第一條工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
1.3工程內容：施工圖紙、預算報價(詳見預算明細表)
第二條施工工期
經甲、乙雙方協商，本工程開、竣工日期如下：
2.1開工日期為：_____年_____月_____日
2.2竣工日期為：_____年_____月_____日
2.3總施工日期為天。開工日期如有變化以甲方簽字認可的開工日期為準，但總日歷工期不變。若因不可抗拒原因造成無法施工(包括停電、停水、設計變更等)，工期順延。
第三條承包方式資質證書號：
3.1承包方式：包工包料
3.2工程主要材料乙方自購。
第四條合同價款
4.1包干價萬元，按圖紙施工內容施工，超出圖紙范圍據實結算。
第五條支付工程款的比例、金額、時間：
5.1簽定合同時付款元，封頂付款元，竣工結算付款元。
第六條工期順延
對以下原因造成開工、竣工日期的延誤，經事實確認后，工期相應順延：
6.1因變更設計施工圖紙、材料材質而不能施工;
6.2因甲方原因而被迫停工或不能順利施工;
6.3非乙方原因造成的停電、停水導致停工8小時以上并實際影響乙方施工時間(一周內累計計算);
6.4由于人力不可抗拒的災害;
6.5因甲方資金撥付的原因;
6.6經甲方同意的其它情況。
第七條工程管理及質量驗收
7.1工程質量評定仲裁部門：武漢市室內裝飾行業管理辦公室。
7.2人工管理：施工人員必須嚴格按照裝飾工程驗收標準及規范施工。主要施工人員須具有較高裝飾工程施工技術。主要工種必須具備專業操作資格證。
7.3材料管理：
(1)乙方進場的材料必須與甲方認可的材料品種、規格、品牌一致、不得以劣充優。如經甲方管理人員檢查發現不一致，乙方應無條件將材料退出場地。
(2)主材價格簽證：乙方需提前填寫主材價格申報表給甲方，甲方對材料報驗審批時間為48小時，48小時內甲方未簽字確認或未拿出審批意見，乙方將視同甲方已認可主材價格申報以表中內容(即：材料采購數量、損耗、單價)。乙方在甲方簽字確認主材價格申報表的當月，即組織訂貨。如乙方無法接受甲方確定的主材單價，應及時與甲方溝通，由甲方自行購買或由甲方提供采購渠道。
(3)甲方承擔逾期審批給乙方造成的工期延誤、經濟損失等責任。
7.4現場其它簽證：乙方在施工前按實際情況填寫工程量簽證單，甲方在接到乙方工程量簽證單48小時內到現場核實情況，48小時內甲方未簽字確認或未提出異議，乙方將視同甲方已認可工程量簽證單的數量、價格。乙方可進行繼續施工或有權停工待甲方代表在工程量簽證單上補簽確認，其停工責任由甲方承擔。
7.5質量驗收：除工序質量按以上要求控制外，主要部分工程質量須按照裝飾工程驗收標準及規范進行驗收，最后進行單位工程驗收。
7.6施工期間，甲方有權隨時抽查施工現場，乙方必須配合。
第八條甲方責任義務
8.1甲方任命管理工作，負責施工方案、材料報驗，工期順延，工程變更等的審批及簽證，負責隱蔽工程、分部分項工程整體工程的驗收及簽證等，甲方代表在其職責范圍內的任何簽證甲方均予認可。
8.2 提供施工所需的電源、水源、施工現場水電費用由乙方承擔。負責辦理正常的施工手續，包括裝飾行業、行政主管部門、城建環衛、消防市政等有關手續，按國家規定標準雙方各自承擔相應費用。如工程確需拆改原建筑物結構、設備管線、消防設施等，則由甲方負責到相關部門辦理相應的審批手續。
8.3負責按合同付款方式支付工程款，認可進場的`材料，為確保工程順利進行提供條件。
第九條乙方職責
9.1乙方指派為駐施工現場代表，負責合同履行，按甲方簽字認可的施工圖內容精心組織施工。乙方若確須更換現場代表，應提前7天書面通知甲方，后任繼續承擔前任應負的責任及義務，不得借故變更。
9.2負責按施工及驗收規范操作施工，確保工程質量及進度、文明施工、安全生產。因乙方在施工過程中違反安全生產管理而造成的安全事故，責任全部由乙方承擔。
9.3報從甲方現場管理人員的管理，按要求填寫隱蔽工程驗收報告及有關驗收必須的工程資料。工程竣工后，負責按要求提供本工程的竣工資料給甲方。
9.4材料進場前向甲方提交工程所需材料設備的詳細清單。主要材料提交樣品及合格證、檢驗報告以便檢查驗收。
9.5負責施工期間施工人員的住宿、及有關對外協調的費用(包括暫住證、外來勞動管理費等)，負責辦理工程正常施工的有關手續，費用規定雙方各自承擔。
第十條工程設計變更處理
甲乙雙方應按審定認可的設計施工圖施工，任何一方不得隨意更改設計方案。如需變更設計按以下原則辦理：
10.1乙方若對裝飾設計進變更，須經甲方同意，由甲方按規定程序審批。
10.2甲方對乙方所作的裝飾設計在經甲、乙雙方確認后進行變更，由甲方按規定程序批準后，乙方按通知進行變更。沒有變更通知的，乙方有權拒絕變更施工。
10.3乙方已經或正在施工的工程，甲方若變更設計應及時通知乙方。由于甲方原因發生的設計變更和現場簽證，甲方予以確認，費用由甲方承擔，工期順延。
第十二條爭議處理
本合同在履行過程中發生糾紛中，甲、乙雙方可協商或調解解決。如協商不成時，甲、乙雙方同意由乙方所在地管轄權的人民法院起訴。本合同在履行過程中，任何一方不得隨意終止合同，否則因一方違約不能履行，違約方承擔一切損失。如需解除或終止全部合同，雙方認同后方可書面簽訂終止合同或解除合同，并由違約方承擔責任。
第十三條甲、乙雙方協商其他事項
13.1本合同未盡事宜。雙方協商后簽訂補充協議或按協商后的意見辦理。
13.2本合同經甲、乙雙方代表簽字并加蓋公章生效。保修期內有關保修條款生效，其余條款終止，保修期滿后全部條款終止。
13.3本合同一式份，甲、乙雙方各執一份。
13.4本合同文件包括以下附件：圖紙、預算報價。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同6
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國合同法》和建設部《建筑安裝工程承包合同條例》《家庭居室裝修管理試行辦法》的規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，簽定本合同。
第一條工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程地址：
1.3承包范圍：居室面積：_____M2、居室間數：_____
1.4工程內容：(附設計圖及工程預算表)
1.5承包方式：
1.6工期： 年 月 日開工，于 月_日竣工。
1.7合同價款：(人民幣大寫)：
1.8工程款支付：合同簽定后，甲方預付70%(即元)工程款，油漆工進場施工后或()，再付25%(即____元)工程款，工程完工驗收合格后付清5%(即元)工程款。
1.9工程保修期一年。
第二條甲方工作：
2.1全部騰或部分騰出房屋，清除影響施工的障礙物，對只能部分騰出的房屋所滯留的家具、陳設等采取保護措施，并與乙方簽定協議。
2.2向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.3甲方代表對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續。甲方其他家庭成員對工程及乙方的意見均通過甲方代表與乙方接觸。
2.4負責協調鄰里關系，保證乙方施工時間。
2.5如確需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續。
2.6協調有關部門作好現場保護、消防、垃圾處理等工作。
第三條乙方工作：
3.1組織交底，擬定施工方案和進度計劃，必要時與甲方審定認可。
3.2嚴格執行施工規范、安全作規程、防火安全規定環境保護規定。嚴格按照圖紙或做法說明進行施工，作好各項質量檢查記錄。
3.3遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線，古樹名木不受損壞。作好施工現場保衛工作，處理好由施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關系。
3.4施工中未經甲方同意有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.5工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條工期
4.1甲方要求此合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取措施的費用。
4.2因甲方原因影響工期，工期順延，甲方承擔違約責任，因乙方原因影響工期不能按期竣工，由乙方承擔違約責任。
4.3因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗拒因素影響導致停工4小時以上，工期相應順延。
第五條工程質量及驗收
5.1工程以效果圖紙、做法說明，設計變更的內容為依據，以《西安市家庭裝飾工程質量驗收暫行規定》為質量評定標準。
5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程檢查，乙方可自行檢查，甲方予以承認。
5.3由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
5.4由于乙方提供的.材料，設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔，延誤工期，由乙方承擔違約責任。
第六條變更
如在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方取得聯系，在確認變更后方能進行該項目施工。凡私自與工人商定更改內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方還應賠償。
第七條材料供應
7.1本工程甲方負責供應的材料、設備必須有材料設備表，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應現場。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。
第八條結算
工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送甲方。甲方自接到上述資料1天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并在2天內，結清尾款。
第九天安全生產和防火
9.1甲方或乙方提供的圖紙或做法說明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規范。
9.2乙方在施工內應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全作規范》。
9.3由于甲方提供的圖紙或做法說明，違反有關安全作規程，消防法和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
9.4由于乙方在施工過程中違反有關安全作規矩、消防法，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第十條違約責任
10.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方停工，誤工所造成的損失，每拖期一天，按工程總價款的2‰支付滯納金。
10.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方工程總造價的2‰違約金。10.3甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建筑結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負責并承擔損失。
10.4未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
10.5未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
10.6因一方原因，合同無法繼續履行時，應通過對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
10.7由于甲方原因導致合同中止，甲方應補償乙方前期產生費用及合同總造價30%的違約金作為賠償。
第十一條爭議或糾紛處理
11.1本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下雙方可采取協商解決或衣有關部門進行協調。也可向工商行政管理機關或建筑裝飾協會申請調解。
11.2當事人不愿通過協商，調解解決或協商、調解不成時，雙方可通過仲裁委員會會裁，或向人民法院起訴。
第十二條其他約定
12.1如果因工人原因造成的質量問題，甲方可以提出更換工人。
第十三條附則
13.1本合同一式二份，甲乙雙方各一份。
13.2本合同雙方簽字蓋章后生效。本合同履行完成后自動終止。
第十四條附件
14.1效果圖紙
14.2工程預算表
14.3其他
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
單位： 單位：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
工程施工合同7
(甲方)：(以下簡稱甲方)
(乙方)：(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》和該工程施工(招標文件)以及其他相關法律行政法規，結合實際情況，經雙方協商，達成以下合同條款。
一、工程概況
1、工程名稱：上營變電站引水工程。
2、工程地點：上營村。
3、工程主要內容：給水管道安裝。
4、承包方式：包工包料。
二、工程期限
工程期限8天，預定__年__月__日至__年__月__日止。
三、工程承包價及其它
總承包價元，工程竣工驗收合格后付清工程款項。
四、合同雙方責任
(一)甲方責任
1、提供乙方規劃、設計、施工所需的相關要求及數據;
2、監督工期及工程質量、施工進度，配合乙方做好與工程相關的協調工作。
(二)乙方責任
1、嚴格按照甲方提供的圖紙組織施工。
2、乙方保證文明施工，施工過程中因乙方因素造成的一切事故由乙方負責。
3、施工過程中，每個單項工程結束后及時清理打掃施工現場。
五、工程質量要求
1、乙方必須嚴格按照甲方提供的設計圖紙進行施工，工程質量達到國家相關驗收規范的標準。
2、工程竣工驗收后達到建設局要求，方為合格工程。
3、主要材料進場前必須提供樣品合格證明，經甲方工程負責人及監理方共同認可，方可進場施工。
六、付款方式
工程結束付50%，整體工程驗收合格后5日內付50%。乙方開戶名稱：
開戶行：
賬號：
七、工期延誤
若甲方原因則工期順延，若乙方原因則按500元/天罰款。工期嚴重滯后的'，甲方有權終止合同，由此造成的全部損失由乙方負責。甲方不承擔乙方所完成工程量的支付。
甲方：
乙方：
__年__月__日
工程施工合同8
發包方(甲方)：________
承包方(以下稱乙方)：________
根據《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
1、工程名稱：________
2、工程地點：________
3、工程內容：________
4、承包形式：________
第二條工程期限
第三條工程價款、結算及付款方式
雙方同意按下述第方式支付本合同價款，甲方付款前，乙方應提供正式發票。
第一種方式：本合同實行固定總價，經甲乙雙方核定按本工程合同包干價為________元人民幣(大寫：________)。任何政策性因素和市場因素均不調整包干價。
1、本合同簽訂后________日內，甲方支付________元工程款;
2、工程竣工經甲方驗收合格后，甲方支付________元工程款;
3、余款元作為質量保證金，待保修期滿后十五個工作日內無息支付。
第二種方式：本合同實行按實結算，雙方使用晨曦軟件，依據最新現行定額計價規范和施工期(或材料定購期)的信息價(信息價不明確的以甲方確認材料價為準)進行計算，計算后的總價下浮________%作為本合同的結算價款。
1、甲方于支付元；
2、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，提交竣工驗收報告及工程決算書，經甲方審核確認后，付至結算價款的95%，留5%做質保金，待保修期滿后15個工作日內付清。
3、工程量及價格簽證，簽證單都必須有甲方現場代表簽字并加蓋公章后方可作為結算依據。
第四條建筑材料、設備的供應和采購
1、工程材料、設備由乙方采購。
2、乙方采購的材料、設備，必須附有產品合格證和試驗報告才能用于工程，甲方認為乙方提供的'材料需要復驗的，乙方應按要求提供復驗報告。經復驗符合質量要求的，方可用于工程;復驗不符合質量要求的，應退貨處理，其復驗費和退貨損失由乙方承擔。
第五條施工與設計變更
1、甲方簽字認定交付的設計圖紙、說明和有關技術資料，作為施工的有效依據，乙方不得擅自修改。
2、甲方因使用功能提出的變更內容，為不影響施工進度，乙方應先行實施，并及時做好現場簽證。
3、設計變更增減數應以甲方代表簽證單為依據，工程采用包干價，對增減部份的工程款由甲乙雙方協商確認。
第六條工程質量管理及驗收
第七條安全施工
乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。
第八條質量保修
第九條違約責任
第十條糾紛解決辦法
因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十一條附則
甲方：______乙方：______
代表：______代表：______
________年________月________日________年________月________日
工程施工合同9
甲方：_____________________
乙方：_____________________
甲乙雙方根據國務院《裝飾管理條例》及有關規定，簽定本合同，并共同遵守。
一、施工內容：
尺寸詳見附件。
二、施工日期：
____年____月____日至____年____月____日完工，如工程日期需要續延，經甲乙雙方協商確定。
三、施工總造價：
___￥此造價為最終結算價。
四、結算方式：
簽訂合同后甲方先付元預付款給乙方，余款在工程完工后日內甲方一次性付給乙方，金額。
五、雙方責任：
甲方認真履行合同各項條款，并向乙方提供必須的施工場地及水、電源和必要的施工條件;負責施工隊清理好場地障礙物，做好施工前的準備;負責驗收、簽證、結算;如有外來因素對施工不利，應做好協調和排除工作。施工中由甲方所造成對乙方人員損傷，由甲方負責。乙方必須嚴格按圖紙的要求進行施工;應遵守甲方所在單位的一切規章制度，做到安全文明施工;保質、保量按時交工。工程中乙方所造成人員損傷由乙方負責(如停電、水、天氣變化等延誤工期，不算施工工期)。
六、工程維修：
工程安裝驗收后，乙方負責保修月，保修期____年____月____日至____年____月____日。保修期內，乙方施工原因造成的質量問題由乙方無償保修。
七、違約責任：
若一方違約，違約方需向對方支付合同總金額%的.違約金。
八、合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。
九、設計方案樣稿、樣本為合同附件，與合同一并保存，具有同等的法律效力。
十、未盡事宜，經雙方協商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同10
甲方：____環保工程有限公司
乙方：____________
甲方承攬的____煤礦供水改造工程經甲乙雙方充分協商，按照發揮各自優勢的原則，甲方決定將管道安裝及非標設備加工工程交給乙方承包施工，根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》，并結合本工程具體情況，簽訂本合同，甲乙雙方共同遵守。
一、工程名稱：
____煤礦供水改造工程
二、工程地點：
陜西省咸陽市彬縣
三、工程范圍：
____段管道防腐及安裝、無閥濾池及斜板沉淀池非標加工。
四、工程質量：合格
五、合同價款：
1、非標設備加工：XX元/噸（含輔材）、除銹刷漆：6元/m2（含防銹漆及輔材）；面漆：7元/ m2（兩遍、不含油漆）；環氧單刷：10元/m2（含輔材及除銹、不含主材）；設備內防腐：34元/m2（做法三油兩布、含輔材及除銹）設備二次倒運費（吊裝及拖車費）用由甲方支付，乙方配合。
2、管道安裝：dn150鋼塑復合管28元/米（含輔材、運輸、管道支架制作及安裝、預埋件制作）；dn100焊接鋼管26元/米（含輔材、運輸、管道支架制作及安裝、預埋件制作）。
3、管道防腐：9.6元/米（五油三布、乙方含輔材）
4、管道保溫：6元/米
5、如有變更增加工程量按雙方協商價為結算依據。
六、工期：
_____年____月____日至_____年____月____日，在正常施工條件下（雨季及主材供應不及時除外）工期延誤罰款500元/天。
七、安全：
見安全生產管理責任協議書。
八、承包方式：
乙方包工不包主材（防銹漆除外）；乙方提供完成所承包工程范圍所需全部人工和工具。
九、付款方式：
每月25日由乙方向甲方上報當月工程量，由甲方按工程進度審核付款，付至合同總額的80%時暫停付款，工程竣工后，經甲方驗收合格扣除5%質保金（質保期為一年），剩余款項一個月內一次付清。
十、材料供應：
甲方提供主材及機械。
十一、甲方職責：
1、準確及時提供所需原材料
2、指派現場監督管理人員，定期進行工程質量和進度檢查，并督促乙方及時整理有關技術資料向甲方移交
3、負責協調各工隊之間的關系，并解決施工中出現的有關工程技術和質量方面的問題
4、負責按照工程進度，及時向乙方撥付工程款
5、定期對工程質量、工期、安全、現場文明施工管理及其人工、材料、設備等費用結算支付情況進行綜合檢查
十二、乙方職責：
1、乙方完全履行工程施工合同條款內容，并承擔合同規定的責任及任務
2、負責按圖紙及設計要求施工
3、負責施工過程中的一切并對成本進行控制和管理，自負盈虧。
4、按照國家規范、法規和安全生產規程組織施工，若發生質量及安全事故概與甲方無關，乙方除承擔處理質量事故和安全事故的一切費用及責任外，并根據情節甲方給予乙方相應處罰
5、明確現場施工負責人和項目管理人員，做好施工組織管理工作，做到精心組織，文明施工，并接受甲方有關人員的指導
6、按照要求做好工程竣工驗收和保養期內工程的維護工作，并承擔所發生的費用
7、接受甲方的監督檢查，認真履行合同條款，及時給甲方上報有關資料和統計報表
8、乙方應保證在人力、物力和資金及技術上滿足工程質量和施工進度的需要，若因乙方原因使業主單位對工程質量或施工進度不滿意，并造成嚴重損失和影響的.，甲方有權終止乙方施工，另行組織力量以確保工程質量與進度，乙方應嚴格按照甲方進度要求施工，有兩次以上未完成甲方施工進度要求，甲方有權立即停止合同。
9、乙方自行解決食宿，并配合甲方做好文明工地建設，提供必要的人力。
10、每次到工地為乙方所用材料，自行卸車，不予另計費用。
11、乙方所用材料及甲方所租材料到工地交給乙方后，乙方自行看管，若丟失或損壞除3%損耗為甲方承擔外，其余費用均為乙方自行承擔。
12、臨時用工：70元/工日（不論大、小工）。
13、乙方應合理使用甲方提供的材料，若甲方發現乙方無故浪費材料、除照材料原價賠償外，甲方有權每次罰款500元（從工程款中扣除）。
十三、其他
1、本協議未盡事宜，按雙方協商一致的原則解決。本協議雙方簽字（蓋章）后生效，工程竣工驗收，財務結算完成，保修期滿終止。
2、工程完工后由乙方出具全額發票進行結算。
3、本合同一式兩份，甲乙雙方各壹份。
甲方代表：__________乙方代表：_________
簽字（蓋章）：_________簽字（蓋章）：____________
_____年____月____日
工程施工合同11
甲方： 乙方：
甲方將________年期間的部分零星維修工程（每次的預算工程造價在20元以內）發包給乙方施工，經甲乙雙方平等友好協商，簽訂以下合同：
一、工程地點：
隨甲方指定的'施工任務確定，在主____區范圍。
二、工程內容：
三、工期：
四、本合同有效期：在雙方簽字蓋章之日起至________年____月____日止。
五、承包方式和質量標準：或包工包料，或單包工，質量合格。執行現行國家規范、標準。
六、工程價款和結算方式：以派工單上的約定為準。
七、付款方式：施工完畢經甲方驗收合格后，憑發票一周內付清全款。
雙方責任：
（一）、甲方責任：
1、協調工作由甲方負責。
2、按時支付工程款。
（二）、乙方責任：
1、按照雙方確定的維修方案，按時完成施工任務；工程保修期________年（如法律法規規定保修期超過________年的執行法律法規的規定），保修期負責無償保修。
2、按規范要求組織施工；負責對施工人員進行安全教育和監督；采取安全措施，做到安全文明施工。現場若發生任何安全事故，概由乙方承擔全部責任。
3、乙方全權委托：履行本合同。
八、違約責任：按《民法典》有關規定執行。
九、本合同雙方簽字蓋章生效，本合同一式肆份，甲方叁份乙方一份。
甲方：
法人代表：
經辦人：
乙方：
法人代表：
經辦人：
________年____月____日
________年____月____日
工程施工合同12
承包方：(以下簡稱"乙方")
聯系電話：
本工程項目經理：
聯系電話：
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：
第一條工程概況
1.1工程地點及面積：_______________
1.2工程造價：_______________。
1.3工程承包方式：
雙方商定采取乙方包工、包全部材料。(見附件乙方提供裝飾裝修材料明細及預算表)
1.4工程期限
開工日期
第二條工程監理
本工程由乙方自行進行工程監理。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙：甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費包括在工程價款內。
第四條甲方義務
4.1開工前3天，為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的物品應認真清點及保護，并且雙方簽訂"物品清單";
4.2開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項;
4.3負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
4.4禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建筑的`承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線，乙方應負責到有關部門辦理相應的審批手續;根據有關部門規定，甲方不要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
4.5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
4.6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用由甲方交納(出入證除外)，乙方提供物管所需相關文件及辦理裝修相關手續。
第五條乙方義務
5.1施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》，保證工程質量，按期完成工程;
5.2在未正式提供有關部門的審批文件前，嚴禁改動建筑主體、承重結構、水、電及燃氣管線等，否則應承擔相應責任;
5.3嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;
5.4保證居室內上、下管道的暢通;
5.5保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場;
5.6因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;
5.7乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系，以確保工程中的統一指揮和管理。
第六條工程變更
6.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》，同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協議均視為無效。
6.2合同簽訂后，乙方不得以任何理由增加工程款(甲方簽字認可的除外);甲方工程減項在總工程款10%以內(含10%)，乙方應當準許并在價款中扣減。，甲方工程減項超過總工程款10%須向乙方支付減項總額8%的變更費。
第七條材料的提供
7.1本項工程全部由乙方提供的材料、設備的(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應按上述明細表及時采購材料、設備并運到施工現場，若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承相;
第八條工期延誤
8.1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;
8.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延;
8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。
第九條質量標準
9.1雙方約定本工程施工質量按下列第1和2項標準驗收：
(1)《GB50210--20xx建筑裝飾裝修工程質理驗收規范》
(2)《成都市家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》
9.2施工過程中雙方對工程質量發生爭議時：
(1)可向成都市消費者協會家庭裝飾裝修投訴中心或成都市建筑裝飾協會投訴進行調解;
(2)如不服調解，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
第十條工程驗收和保修
10.1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：
(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
(2)竣工驗收。
乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附件：工程驗收單)。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;
10.2工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(見附件：工程結算單)，并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件：工程保修單)。
第十一條工程款支付方式
11.1雙方約定合同生效后，甲方按約定直接向乙方的指定帳戶支付工程款：
乙方的開戶名：帳號(卡號)：
第一次：合同簽訂后，當日付款百分之五十，即7940元。
第二次：乙方貼磚及乳膠漆基礎完成，甲方付款百分之四十，即6352元。
第三次：乙方完工后二個工作日，甲方付款百分之十，即1588元
11.2工程驗收合格后2日內，乙方應在向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后2日內如未有異議，雙方應在工程結算單(見附件工程結算單)上簽字，甲方并同時向乙方結清工程尾款。
第十二條違約責任
12.1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程總造價25%的違約金;若因此造成損失的，違約方應予以賠償;
12.2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;
12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金;
12.4由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。
12.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金，甲方有權在工程款中扣款。
第十三條合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時，任何一方有權向成華區人民法院起訴。
第十四條幾項具體規定
14.1因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點，垃圾清運費用已含在合同價款中;
14.3施工期間，甲方將外屋門鑰匙壹把，交給乙方項目經理或施工負責人負責保管工程竣工移交給甲方;
14.4施工期間，乙方每天的工作時間遵守物業管理的規定。
第十五條附則
15.1本合同簽訂后工程不得轉包，更換項目經理視為項目轉包。
15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字(蓋章)后生效，甲、乙雙方各持一份;
15.3合同履行完后自動終止;
15.4雙方簽字的合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。
第十六條其它約定條款：
甲方(簽字)：
乙方(蓋章)：
委托代理人(簽字)：
法定代表人(簽字)：
項目經理(簽字)
xx年xx月xx日
xx年xx月xx日
工程施工合同13
發包方：xxxxx有限責任公司 （以下簡稱甲方）
承包方：xx （以下簡稱乙方）
由于工程建設需要，甲方委托乙方承包室外綠化管道建設工程。為確保工程質量、進度、安全及文明施工，明確甲乙雙方的責任、權利和義務，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關規定，雙方協商一致簽訂本合同。
第一條 工程概況
1.工程名稱：xx有限責任公司室外綠化管道建設工程。
2.工程地點：xx工業園區(南苑)熱電廠北側。
3.工程內容：詳見工程量清單。
4.工程承包方式：綜合單價承包，乙方包工包料。
5.結算原則：根據合同約定單價按乙方實際完成工程量結算。
6.開工：乙方在施工現場具備施工條件后七個工作日內進場開工。
7.本項目所用的所有建筑材料、建筑構配件及其他設備等（以下統稱工程材料）均由乙方自行采購使用，工程材料符合國家相關標準。
第二條 合同價款（工程款）及支付
1.合同總價（大寫）：xxx元整；（小寫）：xxx元。
本合同為綜合單價承包合同，單價標準見附件工程量清單。
2.工程款支付：
1）本工程合同生效后，甲方支付合同總價的50%的預付工程款。
2）施工完,畢驗收合格后3日內付清剩余工程款。
3）付款方式為銀行轉賬。
第三條雙方權利義務
1.甲方權利和義務
1）按合同要求及時支付工程款。
2）提供本項目施工圖
3）向乙方提供施工場地，保證運輸道路暢通，同時提供乙方施工現場施工用水、用電。
4）按合同約定及時組織工程驗收和辦理工程結算。
5）協助有關部門配合乙方做好施工現場交叉施工等協調工作。
6）在工程開工前，向乙方提供施工場地的工程地質勘察資料，以及施工現場及毗鄰區域內供氣、供熱、供電、通信、廣播電視等地下管線資料，相鄰建筑物和構筑物、地下工程的有關資料或圖紙，并保證資料的真實性和有效性。
7）甲方負責開挖管溝及回填管溝,包括管道上下覆蓋300mm沙土的施工。
2.乙方權利和義務
1）乙方在收到工程預付款，并在施工現場具備施工條件后七個工作日內組織進場施工。
2）嚴格按照設計圖紙、施工規范及有關技術要求進行施工，施工質量必須符合國家現行有關施工標準，并需通過驗收合格。
3）負責工程的'安全生產及施工人員的施工安全。
第四條 工期的約定
1. 工期：自開工之日起二十個工作日。在工期未順延的情況下，乙方應在前述工期內竣工，并在竣工后通知甲方驗收。
2.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，必須征得乙方同意。
3.因設計變更或工程量增加或其他非乙方原因（如天氣因素影響等）導致停工的，工期順延。
4.因甲方原因致使工程中途停建、緩建，應采取措施彌補或減少損失。同時，賠償乙方由此造成停工、窩工、返工、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
第五條 質量、驗收及結算
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更為施工依據；以《給水排水管道工程施工及驗收規范》（GB50268-20xx）為施工管理及質量評定驗收標準。
2.本工程質量要求：合格。
3.工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方須在收到驗收通知之日起七日內組織驗收，并在驗收開始后五日內完成驗收，辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內因客觀原因未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。若甲方自接到驗收通知之日起超過十五日無故不組織驗收的，視為驗收合格，甲方應及時辦理工程結算及支付工程款。
4．驗收完成后乙方提交結算資料，甲方須在收到結算資料后四十日內完成結算審核并向乙方一次性支付剩余部分工程結算款。如果甲方收到乙方的結算資料后三個工作日內未作回復（或未提出意見），視為甲方已經核實并同意確認乙方的結算資料，甲方應按要求剩余部分工程結算款。
第六條免責條款
施工期間，由于惡劣天氣（如：雨季天）等非乙方原因所造成的工程工期延誤和其它損失等，工期相應順延，乙方不承擔責任。
第七條 爭議解決
因本合同發生爭議的，雙方友好協商解決，協商不成的，按以下方式解決爭議：向乙方住所地人民法院提起訴訟。
第八條 合同的簽訂和生效
1.本合同經雙方簽字蓋章后生效。
2.本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，具有同等法律效力。
甲方：xxxxxxxxxxxx有限責任公司 乙方：
地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx） 地址：
xxxx
法定代表人：
委托代理人：
電 話：
傳 真：
開戶行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
賬 號： xxxxxxxxxxxxxx
年 月 日法定代表人： 委托代理人： 電 話： 傳 真： 開戶行：xxxxxxxxxxxxxxx 年 月日
乙方承擔。
工程施工合同14
發包人（以下簡稱甲方）：
統一社會信用代碼：
通訊地址：
承包人（以下簡稱乙方）：
統一社會信用代碼：
通訊地址：
為了保證________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規，雙方友好協商，就本工程施工項目協商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：
________________________。
二、建筑面積（工程形式）：
____________。
三、施工地點：
________________________。
四、工期：
1、開工：____年__月__日；
2、竣工：____年__月__日；
3、合同工期總共歷時____天。
五、承包形式：
本工程采取下列第_____項方式承包。
1、按施工圖預算加簽證、加政策性調整結算；
2、包工不包料；
3、包工包料。
如采取全部包干金額，一般不得調整。但遇設計變更或政策性調整引起設備、材料價格的調整及人力不可抗拒的自然災害，可調整合同工程價格。
六、工程質量管理及驗收：
1、質量標準：工程質量符合___________________標準。
2、工程具備隱蔽條件，乙方先進行自檢，并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格，甲方現場代表在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。
3、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等）。驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的，乙方應及時返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。
七、工程價款：
共計_______人民幣元。
八、付款方式：
本合同生效后支付合同款項的____%，計____元；工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的_____%，計____元；質保金___元，質保期滿后支付。
九、質保期：
_______年。
十、雙方的責任義務：
1、發包方的責任義務
（1）為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關系及糾紛；
（2）監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度；
（3）給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點；
（4）按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算。
2、承包方的責任義務
（1）按發包方要求及圖紙要求進行施工；
（2）如期完成施工任務；
（3）接受發包方的.技術指導和質量標準要求；
（4）負責發包方提供料物及設備的保護；
（5）教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞；
（6）承擔施工中的一切安全事故責任及費用。
十一、其他：
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。
2、本合同未盡事宜，可由雙方協商解決并簽署書面補充協議，補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果，提交工程所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
3、合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式____份，雙方各執_____份，具有同等效力。
甲方（蓋章）：
簽約日期：________年___月___日
乙方（蓋章）：
簽約日期：________年___月___日
工程施工合同15
甲方(業主)：
乙方(施工方)：
按照《民法典》和《____省建筑市場管理條例》的規定，結合裝飾工程交易規則及本工程具體狀況，雙方在友善、友好的狀況下達成如下協議：
1、合同主要資料：打井工程以形式交給乙方施工。
2、工程總造價(大寫)
3、工程資料：
①甲方約定乙方打井深度暫定為米，根據鉆水取樣若取水樣本達不到飲用水標準，經甲方同意，乙方可增加打井深度。
②暫定每米按500元標準計取打井費用。
③根據甲方確定的打井位置，如乙方遇到石礫性地層造成乙方鉆頭損毀的.，由甲方承擔鉆頭購置費用。
4、工程付款方式：簽合同當天首付65%元，元。
5、工期天，自________年____月____日起至________年____月____日止。
6、工程保修期________年。
7、工程結束后____日內結清余款。
8、根據甲方要求，乙方為甲方帶給取水設備一套，其中深水井泵元，井房一套，金額元，計入工程合同總額計算。甲方交自己位于市路工程過半中期款30%元，工程完工付余款5%一臺，金額元，無塔供水裝置一套，金額甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：________
_________年____月____日
________年____月____日
【工程施工合同】相關文章：
工程施工合同 鋼結構工程施工合同03-07
工程施工合同02-10
工程施工合同06-11
《工程施工合同》07-21
[精選]工程施工合同07-19
工程施工合同06-13
裝修工程施工合同09-01
【熱門】工程施工合同09-01
【薦】工程施工合同11-04
【精】工程施工合同11-03