建筑門窗工程施工合同
隨著人們對法律的了解日益加深，合同出現的次數越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編幫大家整理的建筑門窗工程施工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
建筑門窗工程施工合同1
發包方：_________
承包方：_________
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規、規章、道德平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就肇東市曙光駕校玻璃雨搭工程施工事項經協商達成一致，訂立本合同。
一、工程名稱：_________。
二、工程地址：_________。
三、承包方式：包工包料。
四、工程內容：點式玻璃雨搭。
五、工程用料：
1、框架：用15與10的鐵板制作成玻璃雨搭專用的框架，作成之后進行防銹處理，然后進行氟碳烤漆。
2、拉筋：點式玻璃雨搭專用拉筋。
3、玻璃：8+8鋼化夾膠玻璃，用專用的點式玻璃支架安裝到主框駕上。
六、承包總價：每平方米，大約66平方米，總計，拉筋單獨合算，不在總平方米造價之內，最終結算以驗收實際測量面積結算。
七、工期：收到預付款之日起一個月內完成工期。
八、付款方式：合同簽訂后，預付壹萬元訂金，主框鋼板進入現場后
九、違約責任：
1、承包人向發包方承諾按照本合同約定進行施工，在施工期間，由乙方造成停工或人員不足，質量達不到本合同規定要求，須返工重來，造成損失由乙方承擔，工期不予順延。
2、發包方向承包人承諾按照本合同約定的期限和方式支付合同價款及其應當支付的款項，履行本合同所約定的'全部義務。因甲方不按本合同約定支付工程款，乙方有權予以停工，工期順延，造成人員、機械窩工損失及產生的相應費用由甲方承擔，并在復工前支付違約費用。
十、本合同未盡事宜，雙方協商解決，協商不成可訴訟至肇東市人民法院。
十一、本合同一式兩份，雙方各執一份，簽字蓋章后生效，望共同遵守。
甲方：_________
乙方：_________
法定代表人：_________
法定代表人：_________
_________年____月____日_________
______年____月____日
建筑門窗工程施工合同2
發包人(甲方)：________________________
承包人(乙方)：________________________
雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程施工項目協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：____________________________
工程地點：____________________________
工程內容：____________________________
二、工程承包范圍
承包范圍：_____________________面積為準。
三、合同工期
開工日期：______年______月______號
坯房竣工日期：______年______月______號(中途如有下雨一天則往后推遲一天)
竣工日期：______年______月______號
合同工期總日歷天數：______天
四、工期延誤：因以下原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延
1.設計變更和工程量增加；
2.一周內非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過______小時；
3.不可抗力自然條件；
五、工程竣工：乙方必須按照協議書約定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照協議書約定的竣工日期竣工的，乙方承擔違約責任。
六、工程質量標準：__________縣質量檢測局為準。(不包括材料質量)
七、合同價款
金額：建筑面積每平方米￥______元________建筑面積的總平方米。
工程預支款：￥______萬元。
竣工日付款：余下總金額的______%。
工程款結算：檢測工程竣工日后______個月內無任何施工質量問題則結清所欠佘款。
八、組成合同的文件
1.本合同協議書。
2.標準、規范及有關技術文件。
3.圖紙
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
九、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
十、乙方在施工過程中所需用的'建材必需提前____天向甲方提出書面申請，甲方則需及時提供全部建筑不得誤工，保證施工期間的暢通。乙方在施工過程中如有造成不必在的浪費則按照市價賠償。
十一、甲方有權對乙方工程實施監督。在豬舍內部結構中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工過程中不得隨意調動乙方的施工人員。
十二、本合同正本兩份，具有同等效力，由發包人承包人分別保存一份。
十三、合同生效
合同訂立時間：____________年_______月______日
合同訂立地點：_______________________________
本合同雙方約定_______________________________后生效。
發包人：(簽名)____________電話：______________住所：____________________
承包人：(簽名)____________電話：______________住所：____________________
【建筑門窗工程施工合同】相關文章：
門窗工程施工合同09-08
建筑門窗施工合同06-09
建筑門窗工程合同02-15
門窗工程施工合同書09-07
建筑門窗購銷合同3篇03-23
建筑門窗購銷合同（通用10篇）11-15
建筑門窗工程承包合同05-04
建筑裝飾工程施工合同02-19
建筑修繕工程施工合同02-07
建筑工程施工合同06-14