解除裝修合同

解除裝修合同

　　隨著人們法律觀念的日益增強，合同出現在我們生活中的次數越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的解除裝修合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

解除裝修合同1

　　甲方：______

　　乙方：______公司

　　經甲乙雙方友好協商，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　甲乙雙方于___ 年 ___ 月 ___ 日簽定的.《裝修施工合同》即日終止。

　　甲方支付的設計定金人民幣_____元，首付工程款_____，兩項合計人民幣_____元。

　　乙方前期工程費用如下：

　　1、水電安裝工程：_____;

　　現已完成工程按總價_____元

　　2、設計費：123平方米*_____元/方=_____元;

　　3、拆墻及清運費：_____元;

　　4、 材料搬運費：_____元;

　　5、兔寶寶材料約_____元;

　　合計人民幣共：_____元;

　　前期工程的水電、板材的材料款及人工費由乙方負責，與甲方無關，水泥、沙石及磚塊材料由甲方房子承擔支付，甲乙雙方互不要求工程的款項收取和退回。

　　本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽字之日起生效。

　　甲方簽字： 乙方簽字：

　　日期： 日期：

解除裝修合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《民法典》，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的'原則，就該________________家裝施工合同解除事項協商一致后，訂立本協議：

　　一、工程概況：

　　1、工程地點：

　　2、工程內容：

　　3、工程造價：

　　二、協議內容：

　　1、甲乙雙方均同意解除年月《________________家裝施工合同》及其它相關協議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。

　　2、甲方支付首期款________元，水電輕工輔料款________元，兩項合計________元。

　　3、乙方應收取該項目中水電款及水電工程管理費和運營費________元。

　　4、本協議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。

　　本協議書在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協議書一式貳份，由甲乙雙方各收執壹份。

　　甲方：乙方：

　　________年____月____日________年____月____日

解除裝修合同3

　　原告曹某訴稱，原被告曾簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價款5萬元，工期自20xx年9月24日開工，至20xx年11月25日竣工。合同簽訂后原告已支付合同款4萬元，但被告在工程中大量使用不符合同約定的材料，隱蔽工程也未通知原告驗收，原告曾提出異議，被告卻在工程未完工的狀態下于20xx年11月25日擅自撤離施工現場，導致原告無法如期入住，只得在外租房居住，故要求1、解除雙方簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工違約金從20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元計算;3、要求被告返還多收取的裝潢款項6055元;4、要求被告賠償原告在外租房損失從20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元計算。

　　經審理查明，原被告于20xx年9月25日簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定，由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價款5萬元，工期自20xx年9月24日開工，至20xx年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的，每逾期一天被告應賠償50元等內容。合同簽訂后，被告進場進行施工，原告則向被告支付工程款4萬元。施工過程中，雙方因被告未通知原告驗收材料及驗收隱蔽工程等問題產生矛盾，原告曾對被告使用的材料提出異議，被告卻于20xx年11月20日擅自撤離施工現場，致成訟。

　　【案件要點】：是否應解除合同，退還裝修費?

　　【律師評析】

　　審理中，經原告申請，本院委托某某工程造價咨詢公司對系爭房屋內被告已施工的工程價格進行審價，該公司經審核后確認被告已施工工程造價為33945元。

　　審理中，原告稱系爭房屋經有關部門對施工工程進行審價后，原告為減少損失，于20xx年4月7日對該房屋進行了裝修，并已入住，由于被告逾期竣工，原告以每月3000元的價錢在外租房居住。期望法院在計算租金損失時考慮到原告另行裝修需要一個合理期限，從而支持原告有關租金損失計算至20xx年5月7日的訴請。

　　本院認為依法成立的合同受法律保護，當事人按照約定履行各自的合同義務。本院原、被告簽訂的合同系雙方當事人真實意思的表示，并未違反法律規定，依法應認定為有效。被告在施工過程中，未嚴格按照合同約定履行合同義務，且在工程未完工的.情況下擅自退場，造成逾期竣工及系爭房屋長期空置，原告據此要求解除合同，并要求被告給付逾期竣工違約金并無不當，應予支持。被告已施工工程經審計價格為33945元，原告據此要求被告退還多收取的工程款6055元亦屬合理，應予支持。至于原告主張的在外租房損失一節，本院認為被告逾期竣工導致原告無法按期入住，原告已提出證據證明其在外租房居住，該損失被告理應賠償，至于賠償的標準本院將根據本案案情并結合市場行情予以酌定。依照《中華人民共和國合同法》第八條、第六十條、第九十四條、第九十七條、第一百零七條的規定，判決如下：

　　一、解除原告曹某與被告某某室內裝潢公司簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;

　　二、被告某某室內裝潢公司應于本判決生效之日起十日內支付原告曹某逾期竣工違約金6700元;

　　三、被告某某室內裝潢公司應于本判決生效之日起十日內返還原告曹某裝修工程款6055元;

　　四、被告某某室內裝潢公司應于本判決生效之日起十日內賠償原告曹某租金損失(自20xx年11月26日起至20xx年5月7日止，按每月20xx元計算)。

　　如果付款義務人未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條的規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。

　　案件受理費650元，審價費1500元，由被告某某室內裝潢公司負擔。

解除裝修合同4

　　甲 方：

　　乙 方：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方的裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條 工程概況

　　1.1工程地點： 。

　　1.2工程承包方式：裝修部分材料， 按預算表的施工項目結算。

　　1.3工程期限 天，開工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。

　　1.4合同價款：本合同工程造價為(大寫)： 元正(詳見附表：裝飾裝修工程預算表)。

　　第二條 甲方工作

　　1、辦理城管相關手續并承擔相關費用;

　　2、辦理消防相關手續并承擔相關費用;

　　3、提供施工期間的水源、電源并承擔相關費用;

　　4、負責協調鄰里關系并承擔相關費用;

　　5、不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

　　6、參與工程質量和施工進度的監督，竣工驗收。

　　第三條 乙方工作

　　1、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;

　　2、嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

　　3、保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;

　　4、保證施工現場的.整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　第四條 工程變更

　　本合同施工項目以預算為準，如有增減量及施工變更，雙方共同協商，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。

　　第五條 關于工期的約定

　　3、甲方同意工期順延的其他情況。

　　4、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　5、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)。工期相應順延。

　　6、甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　7、由于第三方原因或政府/相關單位不予施工的時間不包含在工期內

　　8、因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第六條 質量標準

　　雙方約定本工程施工質量標準： 水電按國家標準進行布置,其他項目標準以雙方協商標準。

　　水電及防水保修十年 。

　　施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由 質監 部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方承擔。

　　第七條 工程驗收和保修

　　1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

　　(1)水工程 電工程 ;

　　(2)泥工程 木工程 ;

　　(3)油漆工程 扁灰工程 。

　　2、甲方更換裝修鑰匙時，或入住，或進行使用，本工程屬于自驗收合格。雙方簽字之日起視為驗收，維護適應期為壹年。

　　第八條 工程款支付方式

　　1、雙方約定按以下方式支付工程款：

　　(1)合同生效后，甲乙雙方按以下約定：

　　第九條 違約責任

　　1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　2、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。 3、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方10%違約金。

　　4、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金30元。

　　第十條 合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第 二 種方式解決：

　　(一)提交所在地裝飾協會進行調解。

　　(二)依法向當地人民法院提起訴訟。

　　第十一條 其他約定事項：

　　裝修過程中注意安全，如在施中出現的一切安全事故及火災等，均由乙方負責; 裝修過程中人身意外份害事故由乙方負責。

　　第十二條 附 則

　　1、本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　2、本合同一式 二 份，雙方各執 一 份。

　　3、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。 合同附件：

　　甲方(簽字)：

　　委托代理人：

　　身份證號：

　　年 月 日

解除裝修合同5

　　甲方：嘉興萬馬奔騰商貿有限公司

　　乙方：

　　丙方：

　　乙方于 20xx年 月 -- 日與 -----有限公司（甲方更名前公司） 簽訂了-----有限公司---項目《建設工程施工合同》，包括本協議書前甲、乙雙方針對本工程簽訂的所有合同、補充協議書等合法有效文件（以下統稱為“原合同”），現甲、乙、丙三方就解除上述合同、補充協議書等原合同事宜經充分協商一致，達成以下協

　　議。

　　一、甲、乙雙方均自愿同意解除“原合同”。

　　二、甲方、乙方和乙方的關聯方針對本工程所簽訂的涉及到甲方義務等，包括但不限于執行中甲方的擔保責任等內容，由乙方負責自行解決，并承擔因此引起的

　　所有責任及甲方因此所受損失。

　　三、乙方、丙方必須按業主、監理要求無償提供完整符合工程竣工驗收要求的承包范圍內已完成部分的工程竣工驗收所需資料：乙方負責完善20xx年1月21日前施工工程部分的資料，丙負責完善20xx年1月21日后施工工程部分的資料，乙方整理完善的資料由丙方負責檢查和接受，并負責承擔因此引起的一切責任和后果，監理公司對乙方、丙方提供的上述資料進行檢查和監督，并承擔因此引起的一切責任和后果。

　　四、乙方“原合同”完成工作內容（-------------等）工程造價：

　　1、200--年---月---日前完成部分：按----工程咨詢有限公司《-----公司--------造價司法鑒定》的司法鑒定結果下浮5%，作為乙方“原合同”此期間完成工作內容的

　　結算。

　　2、20---年---月28日至20---年--月---日期間完成部分：按-----造價咨詢有限公司

　　的審計結果，作為丙方完成乙方“原合同”此期間完成工作內容的結算。

　　五、工程款支付：

　　1、乙方、丙方必須對甲方前期已支付各項工程款（含針對本工程所支付的各項費用，包括但不限于20---年---月--日甲方給乙方冷卻塔工程前期施工單位------工程有限公司的借款人民幣-----萬元）按其財務要求予以確認，并按要求開

　　具正規稅務發票，否則，甲方有權不支付有關工程款項。

　　2、本協議第五條第1款乙方“原合同”完成工作內容結算款的支付：

　　2.1該部分工程現存的質量問題，由乙方委托有資質的單位進行整改。整改費用合計----萬元（小寫：------元），由甲方從乙方結算款中扣減后代為支付給相關單位。

　　2.2本協議第2.1條質量整改工作完成，并通過有關質量檢測部門驗收后，支付至最終結算款95%（本款項分兩個月支付，每月支付一半）；剩余5%為質量保證金，保修期按國家規定執行，在整體工程驗收完兩年后按實際發生的.費用結算，余款無息返還乙方。質量保證金在乙方提供等額銀行保函后，甲方可予先行支付。

　　3、本協議第五條第2款丙方完成乙方原合同工作內容結算款的支付：

　　3.1按甲、丙雙方新合同及聯合聲明等約定支付條款支付。

　　3.2乙方承諾一次性返還丙方前期管理費、鋼筋、資料完善等有關費用---萬元（小

　　寫：----元），并由甲方從乙方工程款扣減后直接支付給丙方。

　　4、工程款支付時，乙方必須按甲方財務規定進行前期已支付工程款的確認并提供發票，且必須在乙方補齊前期已支付的各項工程款發票后才予支付后期各項工程款。

　　八、“原合同”履約保證金：在乙方按甲方財務要求確認并完成本協議約定內容

　　后，與工程結算款一并無息返還。

　　九、乙方前期代付臨時場地租賃費人民幣-----元（小寫：----元）由乙方提供相關票據后同工程結算款一并支付；乙方前期代付司法鑒定費用人民幣-----元（小寫：----元）按甲、乙雙方于20---年----月21日簽訂的補充協議中約定的承擔比

　　例（即雙方各承擔一半）同工程結算款一并支付。

　　九、20---年---月21日后，施工的------等工程所涉及的債權債務由-----工程有限

　　公司負責承擔，并承擔因此引起的所有責任及甲方因此所受損失。

　　十、本協議書自雙方簽字、蓋章之日起生效。

　　十一、本協議書一式十二份，甲方五份，乙方三份，丙方三份，監理一份。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　法定代表人（簽章）：法定代表人（簽章）：

　　委托代理人（簽章）：委托代理人（簽章）：

　　-----工程建設監理中心 乙方（蓋章）：

　　有限公司（蓋章） 法定代表人（簽章）：

　　法定代表人： 委托代理人（簽章）：

　　委托代理人：簽訂時間：

解除裝修合同6

　　因原租賃合同解除而產生的糾紛，如果出租人未將次承租人作為被告的，考慮到判決生效后的執行問題以及保護次承租人利益的需要，原則上可以追加次承租人作為無獨立請求權的第三人參與訴訟。如果次承租人人數過多，且各方的利益也不同，則不宜追加次承租人為第三人，可根據情況需要，由當事人另行訴訟。

　　次承租人要求承租人解除合同并賠償裝修等添附損失的，屬于合同當事人之間的糾紛，一般無須追加出租人為案件的第三人。

　　租賃房屋與其添附物，屬于動產與不動產的附合。附合是指不同所有人的物密切結合在一起而形成新的物，對原物雖然尚能分明，但無法分離或者分離后會大大降低新物的價值。民法理論認為，不動產所有人可以取得添附于不動產的動產所有權。

　　動產與不動產附合，一般以不動產為主物，由不動產所有人取得附合其上的從物的所有權。對于不動產所有人取得添附物后，動產所有人能享有何種權利的問題，我國臺灣地區民法第816條規定，動產因附合而為不動產之重要成分者，不動產所有人，取得動產所有權。但原動產所有人可依不當得利的規定請求其動產的價值相當的補償。

　　德國民法典第946條規定："動產與土地附合成為土地之同一體的構成部分者，土地所有權擴充到該動產。"但應補償動產所有人的損失。最高人民法院《關于貫徹執行<中華人民共和國民法通則>若干問題的'意見(試行)》第86條規定："非產權人在他人的財產上增添附屬物，財產所有人同意增添，并就財產返還時附屬物如何處理有約定的，按約定辦理;沒有約定又協商不成，能夠拆除的，可以責令拆除;不能拆除的，也可以折價歸財產所有人;造成財產所有人損失的，應當負賠償責任。"

　　我國《合同法》第二百二十三條規定："承租人經出租人同意，可以就租賃物進行改善或者增設他物。承租人未經出租人同意，對租賃物進行改善或者增設他物的，出租人可以要求承租人恢復原狀或者賠償損失。"

　　從以上規定看出，各國法律對添附物的處理都較為籠統，我國《合同法》將其區分為經出租人同意的添附和未經出租人同意的添附兩種情況，但該規定還是比較原則、簡單，不能適應司法實踐的具體情況。而且僅僅規定了是否可以進行添附或者裝修，而沒有規定對于添附物如何處理。

解除裝修合同7

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　依照《民法典》，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的.原則，就__________________________施工合同解除事項協商一致后，訂立本協議：

　　(一)工程概況：

　　1、工程地點：__________________________

　　2、工程內容：__________________________

　　3、工程造價：_____________(大寫)：__________________________

　　(二)協議內容：

　　1、甲乙雙方均同意解除_________年____月____日簽定的__________________________及其它相關協議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。

　　2、甲方支付首期款_____________，水電輕工輔料款_____________，兩項合計_____________元。

　　3、乙方應收取該項目中水電款及水電工程管理費和運營費_____________元。

　　4、本協議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。

　　本協議書在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協議書一式貳份，由甲乙雙方各收執壹份。

　　甲方：_______________________乙方：__________________________

　　________年________月________日________年________月________日

解除裝修合同8

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　依照《中華人民共和國合同法》，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的'原則，就該______路______弄______號_________室裝修施工合同解除事項協商一致后，訂立本協議：

　　一、工程概況：

　　1、工程地點：_____________

　　2、工程內容：_____________

　　3、工程造價：_____________元（大寫）

　　二、協議內容：

　　1、甲乙雙方均同意解除年日簽定的協議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。

　　2、甲方支付首期款_____________元。

　　3、乙方應收取該項目中水電款等費用合計：_____________

　　4、本協議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。

　　5、乙方應收費用待水電完工、下水管道疏通、垃圾清運完畢后3日付清。下水管道疏通、垃圾清運完畢后須在2月18日前處理完畢，否則甲方自請他人處理，并拒付垃圾清運費。

　　本協議書在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協議書一式貳份，由甲乙雙方各收執壹份。傳真及掃描件具體等同的法律效力。

　　甲方：_____________乙方：_____________

　　日期：_____________日期：_____________

解除裝修合同9

　　胡先生為開辦浴場向某公司租賃了一處營業場所，雙方簽訂一份租賃合同。雙方約定某公司將1300多平方米的房屋及相應公共設施出租給胡某開辦浴場，租期為5年，租金為每年人民幣20萬元，第一年租金進場時支付10萬元，簽訂合同時支付10萬元，第二年起于每年7月1日前支付下一年度的租金，如果拖欠租金時間超過兩個月，某公司有權終止合同。

　　另外，雙方還在合同中約定在租賃期限開始之前，給予胡某三個月的時間作為浴場的裝潢、裝修、預備開業期，此三個月為免租期。合同還約定，胡某不得對租賃物的結構裝潢、裝飾作改動，租賃期滿，浴場應將保持完好的房屋及占據使用的土地全部退還某公司。合同簽訂后，胡先生在承租房屋內開辦了咖啡館及浴場，前兩年度的租金已付清。但從第三年起因欠外債，無力償還，咖啡店及浴場停止經營，拖欠租金時間已達半年。為此，某公司將胡先生告上法庭，要求解除房屋租賃合同，并由被告償付拖欠的租金，同時遷讓出租賃房屋，搬走屋內的可移動物品，對租賃房屋內部不可移動的固定物及裝修判歸原告所有。

　　本案雙方在合同中明確約定，拖欠租金時間超過兩個月，某公司就有權終止合同，現在，胡某拖欠租金已達半年，某公司終止合同是可以的，要求支付拖欠的租金也是可以的。關鍵是裝修的處理，是否可以要求將房屋內部不可移動的固定物及裝修判歸自己所有。

　　對于租賃合同終止，裝修、裝潢物的處理，最高人民法院有明確規定：非產權人在使用他人的財產上增添附屬物，財產所有人同意增添，并就財產返還時附屬物如何處理有約定的，按約定辦理;沒有約定又協商不成，能夠拆除的，可以責令拆除，不能拆除的，也可以折價歸財產所有人，造成財產所有人損失的，應當負賠償責任;裝修物構成附合時，其歸屬適用添附制度解決。

　　承租人經出租人明確同意，或雖未經出租人明確同意，但出租人知道不反對，構成善意添附。承租人對房屋進行善意添附，合同終止，承租人將房屋返還給出租人時，出租人享有了因承租人的添附行為而增加的租賃物的價值。通常情況下，該受益因缺乏法律或合同依據而構成民法上的不當得利。對此，可以分別處理：租賃合同正常終止，按房屋裝修的現存價值為參考給予適當補償;出租人違約導致合同終止，應根據違約責任原則，由出租人按裝修的現存價值予以全額賠償;承租人違約導致合同終止，裝修利益不能享有是承租人自己的違約行為造成，這種損失應由承租人自己承擔。這可視為對違約方的一種懲罰，是違約方承擔違約責任的.一種方式。如果承租人未經出租人同意，擅自對房屋進行裝修，那么構成惡意添附。承租人的裝修行為對出租人的房屋造成了侵害，需承擔侵權責任。在承租人構成侵權的情況下，承租人非但不得要求出租人對其裝修投入進行補償，相反出租人卻可以因惡意裝修造成其損失而請求損害賠償。

　　本案中，是由于胡某自己的違約導致合同終止，裝修利益不能享有是自己的違約行為造成的，這種損失應由胡某自己承擔。某公司要求將房屋內部不可移動的固定物及裝修判歸自己所有也是可以的。

解除裝修合同10

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　由于甲方對其發包的_____________的家裝工程項目現因甲方與乙方施工工隊發生材料搬運費的協商問題，甲方不認可乙方施工工隊提出的搬運費金額，使雙方簽定的施工合同無法得到有效的履行。現應甲方要求，解除雙方____年____月____日簽定的《住宅室內裝飾裝修施工合同》。依照《合同法》、《建筑法》及其他有關法律、法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就施工合同解除事項協商一致，訂立本協議書。

　　一、工程概況：

　　1、工程地點：_____________

　　2、工程內容：_____________

　　3、承包范圍：_____________

　　4、工程造價：_____________

　　二、協議內容：

　　1、甲乙雙方同意解除____年____月____日簽訂的《住宅室內裝飾裝修施工合同》及其它相關協議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。

　　2、甲乙雙方同意對于合同訂立、執行過程中各自的`任何形式的損失自行負責擔。

　　3、鑒于合同未能履行是由于客觀形勢變遷造成的，乙方同意不收取甲方任何費用。

　　4、本協議簽訂之日乙方將一次性退還甲方已經交納的預付工程款共計：_____________

　　本協議由雙方簽字蓋章后，立即生效。協議書一式份，由雙方各收執份。

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　日期：_____________

　　日期：_____________

解除裝修合同11

　　林先生從事美容美發行業多年，積累了一定的經驗，也有了一定的存款，打算自己開個美容美發店。經過一番選房看房后，終于找到了一個讓自己滿意的店面，并與房東簽訂了書面的租賃合同。簽訂合同時，林先生想多簽幾年，可房東不同意，說有可能過一年后自己的兒子也要用這個門面房開店，所以合同期限只約定了一年。房東說如果一年后自己的兒子不打算開店就把房屋繼續出租給林先生，即使不租給林先生，對于林先生的裝修給予補貼。以上都是房東口頭承諾，雙方并沒有將這些話作為合同的內容。簽訂合同后，林先生就開始裝修了，這是林先生第一次開店，請了專門的設計師進行設計，裝修花了不少的錢。裝修完成后就開始營業，由于林先生技術和服務態度都比較好，所以生意越做越好。一年后，合同到期了，房東以合同到期為由就要求林先生搬出該門面房。林先生也知道只簽了一年的合同，對于搬走沒有問題，可當時裝修花了不少的錢，房東當時也答應給自己補償的。但這時，房東卻說裝修是林先生自愿的，自己不會給錢的，要求林先生將裝修的部分去掉。林先生面對這種情況很無奈，就找到了律師，想知道自己應該怎么辦?

　　評析

　　對于林先生遇到的'情況，《合同法》第223條規定：承租人經出租人同意，可以對租賃物進行改善或者增設他物。承租人未經出租人同意，對租賃物進行改善或者增設他物的，出租人可以要求承租人恢復原狀或者賠償損失。因此，租賃合同解除時，添附物可以取回的，由添附人取回，不能取回的，租賃雙方對房屋添附的處理有約定的按約定，沒有約定的，可以視不同情況分別處理：1、未經出租人同意的，承租人自行決定添附的，承租人應當自行將添附物除去。如不能除去的，出租人一般不必補償。因為在這種情況下，如果要求出租人給予補償，對出租人而言，該補償將構成強制得利的補償。而依照不當得利的規則，強制得利是不應補償的。2、經過出租人同意的添附，在合同解除后，由于該添附物不能取回，已經成為添附方的損失。對于這種損失，原則上按照過錯承擔賠償責任。如雖系承租方違約，但所留裝潢物對于出租方確有再利用價值的，可由出租方酌情給予補償。

　　結合林先生的情況，如果林先生有證據證明其裝修是經過房東同意，而且所留裝潢物對于房東確有再利用的價值的，則可以由房東給予相應的補償。林先生之所以出現上述情況，關鍵是林先生沒有將其與房東的口頭約定寫入租賃合同中。雖然《合同法》也規定了口頭形式為當事人訂立合同的形式之一，但是這種口頭的約定是很難證明的，特別在一方否認的前提下。林先生要以此事為誡，在以后簽訂類似合同時，要明確對裝修的歸屬進行約定，這樣就可以做到保護自己的權益不受侵害。

解除裝修合同12

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　丙方：________________________

　　乙方于20____年____月____日與____有限公司（甲方更名前公司）簽訂了____有限公司____項目《建設工程施工合同》，包括本協議書前甲、乙雙方針對本工程簽訂的所有合同、補充協議書等合法有效文件（以下統稱為“原合同”），現甲、乙、丙三方就解除上述合同、補充協議書等原合同事宜經充分協商一致，達成以下協議。

　　一、甲、乙雙方均自愿同意解除“原合同”。

　　二、甲方、乙方和乙方的關聯方針對本工程所簽訂的涉及到甲方義務等，包括但不限于執行中甲方的擔保責任等內容，由乙方負責自行解決，并承擔因此引起的所有責任及甲方因此所受損失。

　　三、乙方、丙方必須按業主、監理要求無償提供完整符合工程竣工驗收要求的承包范圍內已完成部分的工程竣工驗收所需資料：乙方負責完善20____年1月21日前施工工程部分的資料，丙負責完善____年1月21日后施工工程部分的資料，乙方整理完善的資料由丙方負責檢查和接受，并負責承擔因此引起的一切責任和后果，監理公司對乙方、丙方提供的上述資料進行檢查和監督，并承擔因此

　　引起的一切責任和后果。

　　四、乙方“原合同”完成工作內容（____等）工程造價：人民幣____元

　　1、____年____月____日前完成部分：按____工程咨詢有限公司《____公司____造價司法鑒定》的司法鑒定結果下浮5%，作為乙方“原合同”此期間完成工作內容的結算。

　　2、____年____月____日至____年____月____日期間完成部分：按____造價咨詢有限公司的審計結果，作為丙方完成乙方“原合同”此期間完成工作內容的結算。

　　五、工程款支付：

　　1、乙方、丙方必須對甲方前期已支付各項工程款（含針對本工程所支付的各項費用，包括但不限于____年____月____日--日甲方給乙方冷卻塔工程前期施工單位____工程有限公司的借款人民幣____萬元）按其財務要求予以確認，并按要求開具正規稅務發票，否則，甲方有權不支付有關工程款項。

　　2、本協議第五條第1款乙方“原合同”完成工作內容結算款的支付：

　　2.1該部分工程現存的質量問題，由乙方委托有資質的`單位進行整改。整改費用合計____萬元（小寫：____元），由甲方從乙方結算款中扣減后代為支付給相關單位。

　　2.2本協議第2.1條質量整改工作完成，并通過有關質量檢測部門驗收后，支付至最終結算款95%（本款項分兩個月支付，每月支付一半）；剩余5%為質量保證金，保修期按國家規定執行，在整體工程驗收完兩年后按實際發生的費用結算，余款無息返還乙方。質量保證金在乙方提供等額銀行保函后，甲方可予先行支付。

　　3、本協議第五條第2款丙方完成乙方原合同工作內容結算款的支付：

　　3.1按甲、丙雙方新合同及聯合聲明等約定支付條款支付。

　　3.2乙方承諾一次性返還丙方前期管理費、鋼筋、資料完善等有關費用____萬元（小寫：____元），并由甲方從乙方工程款扣減后直接支付給丙方。

　　4、工程款支付時，乙方必須按甲方財務規定進行前期已支付工程款的確認并提供發票，且必須在乙方補齊前期已支付的各項工程款發票后才予支付后期各項工程款。

　　六、“原合同”履約保證金：在乙方按甲方財務要求確認并完成本協議約定內容

　　后，與工程結算款一并無息返還。

　　七、乙方前期代付臨時場地租賃費人民幣____元（小寫：____元）由乙方提供相關票據后同工程結算款一并支付；乙方前期代付司法鑒定費用人民幣____元（小寫：____元）按甲、乙雙方于____年____月21日簽訂的補充協議中約定的承擔比例（即雙方各承擔一半）同工程結算款一并支付。

　　八、____年____月____日21日后，施工的------等工程所涉及的債權債務由-----工程有限公司負責承擔，并承擔因此引起的所有責任及甲方因此所受損失。

　　九、本協議書自雙方簽字、蓋章之日起生效。

　　十、本協議書一式十二份，甲方五份，乙方三份，丙方三份，監理一份。

　　甲方（蓋章）：____乙方（蓋章）：____

　　法定代表人（簽章）：____法定代表人（簽章）：____

　　委托代理人（簽章）：____委托代理人（簽章）：____

　　____工程建設監理中心乙方（蓋章）：____ ____有限公司（蓋章）法定代表人（簽章）：____

　　法定代表人：____委托代理人（簽章）：____

解除裝修合同13

　　甲方：______

　　乙方：______公司

　　經甲乙雙方友好協商，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、 甲乙雙方于__ 年 ___ 月 ___ 日簽定的《裝修施工合同》即日終止。

　　二、 甲方支付的設計定金人民幣______元，首付工程款______，兩項合計人民幣______元。

　　三、 乙方前期工程費用如下：

　　1. 水電安裝工程：______;

　　現已完成工程按總價______元

　　2. 設計費：123平方米*25元/方=3075.00元;

　　3. 拆墻及清運費：527.15元;

　　4. 材料搬運費：330.00元;

　　5. 兔寶寶材料約6620元;

　　合計人民幣共：______元;

　　四、 前期工程的水電、板材的.材料款及人工費由乙方負責，與甲方無關，水泥、沙石及磚塊材料由甲方房子承擔支付，甲乙雙方互不要求工程的款項收取和退回。

　　五、 本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽字之日起生效。

　　甲方簽字： 乙方簽字：

　　日期： 日期：

解除裝修合同14

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　依照《中華人民共和國民法典》，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就__________________________施工合同解除事項協商一致后，訂立本協議：

　　(一)工程概況：

　　1、工程地點： __________________________

　　2、工程內容：__________________________

　　3、工程造價： _____________(大寫)：__________________________

　　(二)協議內容：

　　1、甲乙雙方均同意解除_________年____月____日簽定的`__________________________及其它相關協議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。

　　2、甲方支付首期款_____________，水電輕工輔料款_____________，兩項合計_____________元。

　　3、乙方應收取該項目中水電款及水電工程管理費和運營費_____________元。

　　4、本協議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。

　　本協議書在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協議書一式貳份，由甲乙雙方各收執壹份。

　　甲 方：_______________________ 乙 方：__________________________

　　________年___月___日 ________年___月____日

解除裝修合同15

　　甲方：身份證號：乙方：身份證號：

　　依照《中華人民共和國合同法》，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的'原則，就該住宅裝修施工合同解除事項協商一致后，訂立本協議：

　　一、工程概況：

　　1、工程地點：

　　2、工程內容：

　　3、工程期限：

　　4、工程造價：

　　5、工程現狀：

　　二、協議內容：

　　1、甲乙雙方均自愿同意解除裝修工程合同。

　　年月日簽定的《住宅裝飾裝修工程施工合同》及其它相關協議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。

　　2、本協議生效后甲乙雙方互不相欠，互不相擾；甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等相關責任。

　　本協議書在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協議書一式貳份，由甲乙雙方各收執壹份。

　　甲方：乙方：年月日年月日

【解除裝修合同】相關文章：

解除施工合同協議02-20

解除勞動合同01-27

解除購房合同協議04-09

裝修的合同11-27

裝修合同06-09

合同解除協議書05-15

解除勞動合同證明05-27

[熱門]解除勞動合同07-11

(精)解除勞動合同07-23

解除勞動合同【通用】08-13