【精選】裝修合同模板匯總9篇
隨著法律觀念的日漸普及，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么常見的合同書是什么樣的呢？以下是小編為大家收集的裝修合同10篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
裝修合同 篇1
個人房屋裝修合同 毛坯房 甲方(屋主)：
乙方(施工方)：
甲方雇傭乙方裝修甲方位于市區路號小區內號房屋，甲乙雙方應共同遵守以下條款：
一、裝修項目及價格
(一)水電安裝
水路：包括兩個衛生間、廚房、陽臺的水路、燃氣管路的敷設安裝。電路：由甲方指定增設的室內開關、插座以及燈具的安裝。
價格：水電安裝費用總價為元整(含人工費、沙子水泥材料費以及建筑垃圾倒放費等)。
(二)地面、墻面貼磚
1、地面客廳、餐廳、兩個衛生間、廚房、陽臺以及過道等，單價為元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。
2、墻面：兩個衛生間、廚房、三個房間飄窗以及廚衛門窗包封等，單價為元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。
3、碰角：所貼墻面直角對接處，單價為元/米(含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。
4、踢腳線：餐廳、客廳以及過道處等，單價為元/米(含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。
5、其他：貼磚所遇到水電管路等的接頭、底盒需要鉆洞、開槽時，不發生費用;三根管道的包封、批灰以及廚房門洞、大門旁鞋架洞的批灰共元;門窗包封時按實際碰角長度計算(即單價為元/米，含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。
(三)砌灶臺
灶臺總長度約米(以實際尺寸為準)，灶臺面寬0.55-0.6米，混磚結構。單價為元/米(含人工、水泥砂漿、鋼筋、輔料、貼磚、臺面貼石材，不含主材磚及柜門)。
(四)陽臺封窗
陽臺封窗采用鋁合金窗，厚度mm的南南鋁材，厚度0.5mm的玻璃，南面白色透明六扇、西面花色三扇、北面花色兩扇。單價為元/平方米(含安裝費、材料費)。
(五)地面找平
三個房間用水泥砂漿找平，與客廳貼磚后高度相對找平。單價為元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料)。
二、具體要求
(一)乙方自己準備專業工具和人員。乙方人員在裝修過程中，要遵守小區物業管理，不得占用甲方房屋生活、起居，并注意人身安全。如果因乙方自己的過失和錯誤，造成人身和財產的損失，由乙方自己承擔。
(二)裝修前，乙方事先確認既有裝修設施的狀況;材料使用前，確認材料無質量問題，否則驗收時所發現的新生缺陷和質量問題，由乙方承擔全部責任并負責賠償。
(三)乙方在裝修過程中必須按標準的工藝和程序進行，不得偷工減料，不得污損、毀壞甲方屋內(包括地面、墻面)和周圍環境的任何設施，如果造成不可復原的損壞，乙方要承擔賠償和修復的全部費用。
(四)乙方在保證裝修質量的前提下，應保護和節約材料和用具。如造成人為的損壞、浪費和丟失，乙方須賠償。特別是貼磚時應注意避免耗材過大，須認真仔細選磚，有瑕疵(砂眼、破損、色差、變形等)的不浸泡不采用。
(五)乙方在裝修中應設法及時補救裝修缺陷，如不能補救，甲方可以要求返工或賠償，直至達到裝修要求為止。
(六)施工中所需的水泥、砂子、磚、鋼筋等原材料由乙方承擔(其余由甲方自行選購)，所使用的原材料須符合國家相關房屋建筑行業標準，無污染。
(七)乙方所提供的水泥為海螺牌，標號為32.5#;砂子為河砂。
(八)水電安裝滿足甲方安全、放心、正常使用要求，開關插座無松脫以及線路無漏電、漏水等現象。
(九)貼磚要求平整、平直、無空鼓、松動、脫落、起翹等現象，接縫(含碰角)大小一致、平直、工整，踢腳線平直并與墻面水平一體。
(十)灶臺必須牢固、安全，無漏水現象;鋁合金窗安裝牢固、安全，無漏雨漏風現象，材質必須符合國家相關行業標準。
裝修合同 篇2
合同編號：＿＿＿＿＿＿
發包人：承包人：
住所：住所：
委托代理人：營業執照號：
電話：法定代表人：電話：
機號：委托代理人：電話：
本工程設計人：電話：
施工隊負責人：電話：
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：
第一條工程概況
１．１工程地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
１．２工程內容及做法（詳見附表１：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表２：家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表）。
１．３工程承包方式：雙方商定采取下列第＿＿＿種承包方式。
（１）承包人包工、包料（詳見附表５：承包人提供裝飾裝修材料明細表）；
（２）承包人包工、部分包料，發包人提供部分材料（詳見附表４：發包人提供裝飾裝修材料明細表。附表５：承包人提供裝飾裝修材料明細表）；
（３）承包人包工、發包人包料（詳見附表４：發包人提供裝飾裝修材料明細表）。
１．４工程期限＿＿＿＿天，開工日期＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日，竣工日期＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日。
１．５合同價款：本合同工程造價為（大寫）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元（詳見附表３：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。
第二條工程監理
若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第＿＿＿種方式提供：
（１）發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份（詳見附表６：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙）；
（２）發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份（詳見附表６：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙），設計費（大寫）＿＿＿＿＿＿元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）。
第四條發包人義務
４．１開工前＿＿＿＿天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；
４．２提供施工期間的水源、電源；
４．３負責協調施工隊與鄰里之間的關系；
４．４不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；
４．５施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作；
４．６參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。
第五條承包人義務
５．１施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程；
５．２嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；
５．３保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通；
５．４保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
第六條工程變更
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（見附表７：家庭居室裝飾裝修工程變更單）。
第七條材料的提供
７．１由發包人提供的材料、設備（詳見附表４：發包人提供裝飾裝修材料明細表），發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續；
７．２由承包人提供的材料、設備（詳見附表５：承包人提供裝飾裝修材料明細表），承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。
第八條工期延誤
８．１對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：
（１）工程量變化和設計變更；
（２）不可抗力；
（３）發包人同意工期順延的其他情況。
８．２因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。
８．３發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
８．４因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。
第九條質量標準
雙方約定本工程施工質量標準：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由＿＿＿＿＿＿＿＿＿部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
第十條工程驗收和保修
１０．１雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
（１）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
（２）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
（３）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單（見附表８：家庭居室裝飾裝修工程驗收單）。
１０．２工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單（見附表８：家庭居室裝飾裝修工程驗收單）。在工程款結清后，辦理移交手續（詳見附表９：家庭居室裝飾裝修工程結算單）。
１０．３本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為＿＿＿＿月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單（見附表１０：家庭居室裝飾裝修工程保修單）。
第十一條工程款支付方式
１１．１雙方約定按以下第＿＿＿＿種方式支付工程款：
（１）合同生效后，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：
工程進度過半指：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
（２）其他支付方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
１１．２工程驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后＿＿＿＿日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單（見附表９：家庭居室裝飾裝修工程結算單）并簽字，發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。
１１．３工程款全部結清后，承包人應向發包人開具正式統一發票。
第十二條違約責任
１２．１合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
１２．２未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。
１２．３因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
１２．４發包人未按期支付第二（三）次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金＿＿＿＿元。
１２．５由于承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。
１２．６由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金＿＿＿＿元。
第十三條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第＿＿＿＿種方式解決：
（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院提起訴訟。
第十四條幾項具體規定
１４．１因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點，發包人負責支付垃圾清運費用（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿元（此費用不在工程價款內）。
１４．２施工期間，發包人將外屋鑰匙＿＿＿＿把，交給承包人保管。工程竣工驗收后，發包人負責提供新鎖＿＿＿＿把，由承包人當場負責安裝交付使用。
１４．３施工期間，承包人每天的工作時間為：上午＿＿＿＿點＿＿＿分至＿＿＿點＿＿＿分；下午＿＿＿點＿＿＿分至＿＿＿點＿＿＿分。
第十五條其他約定事項：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第十六條附則
１６．１本合同經雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。
１６．２本合同簽訂后工程不得轉包。
１６．３本合同一式＿＿＿＿份，雙方各執＿＿＿＿份，＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿部門＿＿＿＿份。
１６．４合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
備注：
①從竣工驗收之日計算，保修期為一年。
②保修期內由于承包人施工不當造成質量問題，承包人無條件地進行維修。
③保修期內如屬發包人使用不當造成裝飾面損壞，或不能正常使用，承包人酌情收費。
④本保修單在發包人簽字、承包人簽章后生效。
監督電話：
裝修合同 篇3
房屋裝修合同
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝修。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1. 工程地址：_ 。
2. 居室規格：房型 ，總計施工面積平方米。
3. 施工內容：
客廳、餐廳、過道：地面地磚鋪設、墻面乳膠漆、頂面乳膠漆、工
藝吊頂、電視背景墻、電視背景墻旁裝飾柜、過道背景墻、門檻大理石安裝、包窗套、休閑區背景墻、木制品刷油漆等。
廚房：地磚鋪設、墻磚鋪設、成品鋁扣吊頂、陰角線收口、地面防
水處理、包管道、門檻大理石安裝、包門套、裝飾酒柜、木制品刷油漆等。
衛生間：地磚鋪設、墻磚鋪設、成品鋁扣吊頂、陰角線收口、地面
防水處理、包管道（三根）、門檻大理石安裝、包門套、實心工藝門、木制品刷油漆等。
主臥室：地面找平（含儲藏室）、墻面乳膠漆、頂面乳膠漆、木制
衣廚（不含移門）、包窗套、包門套、實心工藝門、門檻大理石安裝、包門套（儲藏室）、成品鋁扣吊頂、陰角線收口、輕隔墻、封門頭、木制品油漆等。
次臥室：地面找平、墻面乳膠漆、頂面乳膠漆、木制衣廚（不含移
門）、包窗套、包門套、實心工藝門、門檻大理石安裝、輕隔墻、木制品刷油漆等。
客房：地面找平、墻面乳膠漆、頂面乳膠漆、包窗套、包門套、實
心工藝門、門檻大理石安裝、包門套（儲藏室）、木制衣廚（不含移門）、成品鋁扣吊頂、陰角線收口、輕隔墻、封門頭、木制品油漆等。
陽臺：地磚鋪設（含臺面）、墻磚鋪設、杉木吊頂、陰角線收口、
包陽臺門套、陽臺門檻大理石安裝、地面抬高、木制品油漆等。
水電及其他工程：安裝冷熱水管、燈具、五金安裝、施工中垃圾清
運、水管、空調機械鉆孔、材料運輸、材料上樓、敲墻等。
4. 委托方式：包工包料大包干交鑰匙工程。
5.開工日期：201 年 月 日，竣工日期201 年 月 日，工程總天數：天。
第二條：工程價款
工程價款(金額大寫) ，詳見本合同附件《家庭裝潢工程材料預算表》。
第三條：質量要求
1. 工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。
2. 工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。
3. 施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4. 凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5. 甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應
1. 乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3. 甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的 10 %作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式
1. 合同一經簽訂，甲方即應付 100 %工程材料款和施工工費的 10 %;當工
期進度過半(201 年月日)，甲方即第二次付施工工費的` 80 %。剩余
10 %尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注：施工工費包括人工費)。
付款賬戶姓名：開戶行：
賬號：
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
第六條：工程工期
1. 如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的 1 %作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的 1 %作為誤工費支付給乙方。
2. 由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3. 在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。
第七條：其他事項
1. 甲方責任
1 )必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。
2 )二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。
2. 乙方責任
1 )指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。
2 )負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。
第八條：違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的 5 %
作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第九條：爭議解決
本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十條：合同的變更和終止
1. 合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的 10 %交付違約金，并辦理終止合同手續。
2. 施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。
第十一條：合同生效
1. 本合同雙方蓋章，簽字后生效。
2．本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。
甲方(業主)： 乙方：
簽字：委托代理人簽字：
簽約日期：簽約日期：
裝修合同 篇4
新家裝修從2個月拖到6個月，還超出預算，房主深感到不滿，這損失誰來負責?
據報道，去年5月，李琪找到了一家名為湖南紅太陽裝飾設計工程有限公司的家裝公司做裝修。并與他們簽訂了“優惠價”10萬元的合同，去年8月初正式進場裝修，但是合同中并未對違約責任、損失賠償等作出約定。
但自簽定之日起，這張合同仿佛是一紙空文。依據雙方合同約定，20xx年10月31日為竣工日期。但直到20xx年1月31日，李琪家的主體工程才初步完工。李琪原本打算年前搬家具，年后入住。但至今，她家仍然有兩三個柜門沒裝，踢腳線也沒補齊。
同時，在施工過程中，李琪與家裝公司協商，對窗套、門套等項目進行增改。但直至1月份，紅太陽裝飾公司才告訴李琪，這些增改需再支付22083元，超出了原本10萬元的預算。目前經過協商，紅太陽裝飾公司相關負責人已答應減免李琪部分管理費作為補償，并完成李琪家的掃尾修正。
裝修延期要賠償
《民法通則》第122條第1款規定，當事人一方違反合同的賠償責任，應相當于另一方因此所受到的損失。案例中李琪簽訂的合同有效，但并不嚴謹。不過我國法律有規定，即使合同中沒有約定賠償標準，一方違約導致另一方造成損失，應該以損失大小來計算并賠償。“像裝修工期拖延，就可按業主的租金損失來計算賠償。
房屋裝修糾紛不斷，在進行房屋裝修交易時，雙方都應該簽訂合同，保證交易雙方的公正、公平。尤其是消費者，一定要注意來保障自己的權益。
裝修合同 篇5
發包方(以下簡稱甲方)：____________(業主) 聯絡方式：____________
身份證：____________ 地址：________________________
承包方(以下簡稱乙方)：____________ (施工工程隊負責人)____________
身份證：________________________ 聯絡方式：________________________
第一條 工程概況
1、甲方裝飾住房系合法居住。
2、裝飾施工地點：________________________
3、施工范圍： 臥室 客廳 餐廳 廚房 衛生間 陽臺，套內面積________平方米。
4、裝飾施工內容：甲方住房的水、電、弱電改造工程，墻體改造，窗套門套的制作，地磚、瓷磚鋪貼，地面龍骨、毛地板鋪設、吊頂安裝，頂面、墻面涂料，廚具、潔具、燈具、房門等設施的安裝，儲藏室、搬運工程等其他雙方約定以及住宅室內裝修工程中應包含的所有工程(打孔工程費用，由甲方自行承擔)。
5、承包方式為乙方包工包部分材料。
6、總價款：￥____________ 元，大寫(人民幣)：________________________
其中：
材 料 費：人民幣 ____________元整。 人工費：人民幣____________ 元整。
以上總價款根據乙方實地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后確定，該總價款為閉口價款，包含乙方承擔的裝修工程中所有的人工外其他所有輔料費用。
如因甲方變更施工內容、變更材料而產生的額外材料費用按實另計。
7、工期：自 ______年____月____日開工，至____________竣工，工期____天 。
第二條 關于雙方職責的約定
1、甲方責任：
(1)甲方應在開工前一天，并向乙方進行現場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。
(3)如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔承擔有關費用。
(4)根據乙方提供的需求按時提供自購材料。
2、乙方責任：
(1)參加甲方組織的施工設計方案現場交底，并負責向具體施工人員傳達甲方設計方案和施工效果。
(2)乙方在裝修期間全面全程承擔施工工程隊負責人的管理和施工職責，對本次裝修工程的質量、工期和施工現場安全負責。乙方全面承擔聯絡甲方，保證所提供的材料質量、向甲方提出材料需求，現場管理裝修施工質量和施工人員等職責。
(3)乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程，負責施工人員的人身安全。單項工程施工過程中，未經甲方許可，乙方不得擅自更換施工人員;經甲方許可的施工人員更換，必須在確保施工質量的前提下;如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義，乙方應無條件更換。
第三條 關于材料供應的約定
1、甲方提供的材料
甲方負責采購供應的材料、設備，應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，甲、乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失和工期延誤，責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現場后，經甲乙雙方共同驗收，由乙方負責保管并組織施工，由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失，由乙方負責賠償。
2、甲方采購供應的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方提供施工工器具;乙方提供的材料
乙方應嚴格按照附件二《承包材料報價單》中規定的品牌、規格、型號等內容和設計施工要求供應材料、設備;未指定品牌的材料應達到國家、行業規定的質量、環保標準;甲方應到現場驗收，如不符合設計、施工要求、質量、環保或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
4、乙方承包的所有材料應自行搬運入戶。
甲方自購的材料，承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內。但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下的情況，則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內。
裝修合同 篇6
原告曹某訴稱，原被告曾簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價款5萬元，工期自20xx年9月24日開工，至20xx年11月25日竣工。合同簽訂后原告已支付合同款4萬元，但被告在工程中大量使用不符合同約定的材料，隱蔽工程也未通知原告驗收，原告曾提出異議，被告卻在工程未完工的狀態下于20xx年11月25日擅自撤離施工現場，導致原告無法如期入住，只得在外租房居住，故要求1、解除雙方簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工違約金從20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元計算;3、要求被告返還多收取的裝潢款項6055元;4、要求被告賠償原告在外租房損失從20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元計算。
經審理查明，原被告于20xx年9月25日簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定，由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價款5萬元，工期自20xx年9月24日開工，至20xx年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的，每逾期一天被告應賠償50元等內容。合同簽訂后，被告進場進行施工，原告則向被告支付工程款4萬元。施工過程中，雙方因被告未通知原告驗收材料及驗收隱蔽工程等問題產生矛盾，原告曾對被告使用的材料提出異議，被告卻于20xx年11月20日擅自撤離施工現場，致成訟。
【案件要點】：是否應解除合同，退還裝修費?
【律師評析】
審理中，經原告申請，本院委托某某工程造價咨詢公司對系爭房屋內被告已施工的工程價格進行審價，該公司經審核后確認被告已施工工程造價為33945元。
審理中，原告稱系爭房屋經有關部門對施工工程進行審價后，原告為減少損失，于20xx年4月7日對該房屋進行了裝修，并已入住，由于被告逾期竣工，原告以每月3000元的價錢在外租房居住。期望法院在計算租金損失時考慮到原告另行裝修需要一個合理期限，從而支持原告有關租金損失計算至20xx年5月7日的訴請。
本院認為依法成立的合同受法律保護，當事人按照約定履行各自的合同義務。本院原、被告簽訂的合同系雙方當事人真實意思的表示，并未違反法律規定，依法應認定為有效。被告在施工過程中，未嚴格按照合同約定履行合同義務，且在工程未完工的情況下擅自退場，造成逾期竣工及系爭房屋長期空置，原告據此要求解除合同，并要求被告給付逾期竣工違約金并無不當，應予支持。被告已施工工程經審計價格為33945元，原告據此要求被告退還多收取的工程款6055元亦屬合理，應予支持。至于原告主張的在外租房損失一節，本院認為被告逾期竣工導致原告無法按期入住，原告已提出證據證明其在外租房居住，該損失被告理應賠償，至于賠償的標準本院將根據本案案情并結合市場行情予以酌定。依照《中華人民共和國合同法》第八條、第六十條、第九十四條、第九十七條、第一百零七條的規定，判決如下：
一、解除原告曹某與被告某某室內裝潢公司簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;
二、被告某某室內裝潢公司應于本判決生效之日起十日內支付原告曹某逾期竣工違約金6700元;
三、被告某某室內裝潢公司應于本判決生效之日起十日內返還原告曹某裝修工程款6055元;
四、被告某某室內裝潢公司應于本判決生效之日起十日內賠償原告曹某租金損失(自20xx年11月26日起至20xx年5月7日止，按每月20xx元計算)。
如果付款義務人未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條的規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費650元，審價費1500元，由被告某某室內裝潢公司負擔。
裝修合同 篇7
發包方（以下簡稱甲方）：
委托代理人：
現 場 主 管：
承包方（以下簡稱乙方）：
依照《中華人民共和國合同法》及其它相關法律、法規的規定，結合甲乙方雙方的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的裝飾工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：
第一條 工程概況
1、工程地點 : 建筑面積: ㎡;
2、工程名稱 :
3、工程內容及做法（見：裝飾工程設計圖紙及裝修項目預算書）。
4、工程承包方式，雙方商定采取下列第（1）種承包方式：
（1）乙方包工、包裝修預算書內的材料;
（2）乙方包工不包料，甲方包全部材料;
5、工程期限 天；（工程量增減變化或設計變更另算） 開工日期 年 月 日。
竣工日期 年 月 日。
6、總合同價款：本合同按裝修預算書確定的單價按實際收方決算。
第二條
第三條 甲方責任和義務
1、開工前，盡可能為乙方入場施工創造條件；
2、提供施工期間的水源、電源；
3、對工程質量和施工進度的監督、材料進場的驗收，組織工程竣工驗收。
4、按進度支付工程款。
第四條乙方責任和義務
1、做好施工計劃安排，服從甲方的監督與管理。嚴格遵守甲方的各項海盜王餐廳 合同編號
管理制度，克服施工中各種困難，嚴格執行安全施工操作規范及質量標準，按期保質完成工程。
2、乙方自行承擔施工期間的安全事故責任和相關保險費用。
3、采購材料清單、施工方案細節不明確、撥付工程款、需要甲方協調工程的有關事宜，提前兩天向甲方報告。
4、每道工序完工后，必須報經甲方驗收，驗收合格后方可進行下一道工序的施工，驗收不合格而耽誤了工期，由乙方自行負責。
5、嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得損壞已經完工的其它工程成品，做好已完工成品的保護工作。不得擾民及污染環境，保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
6、甲方提供水源、電源，乙方自己搭接，自己解決施工用線、用管。
第五條工程變更及項目增減
工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議或項目增減書，同時調整相關費用及工期。
第六條工程延誤
對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方書面確認，工期相應順延：
1、工程量增減變化、設計變更。
2、不可抗力（停水、停電不計算工期）。
3、甲方同意工期順延的其它情況；
第七條質量標準
1、 地磚無空鼓，不積水；
2、 墻磚粘接牢固，不脫落；
3、 地溝流水干凈，不積水。
4、 防水密室，不漏水。
第八條 工程款支付方式
1、開工十日后， 根據乙方完成工作量，乙方對已完工成品報甲方驗收合格后，撥付工程款 。
2、結算方式：全部工程完工后，26日經甲乙雙方初步驗收合格后，甲方再撥付。在十五個工作日內辦理完工程驗收和結算手續。十五日內扣除總工程款的 5% 作為質量保證金后，其余款項一次結清。質量保證金在保修期到期后，乙方履行了保修義務，甲方無息退還。
第九條 違約責任
1、合同雙方當事人中的任一方未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
2、乙方采購、使用未經甲方驗收的材料，或施工工藝不合格，甲方有權要求乙方無條件整改返工，并承擔返工造成的損失。乙方的施工的工藝、工期進度明顯達不到甲方要求，甲方有權減少乙方承包項目或終止合同，由此造成的損失由乙方承擔。未辦理驗收交付手續，工程成品被損壞，由乙方負責。
3、由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向甲方支付違約金 元;
4、甲方逾期支付工程款或不按合同約定辦理驗收手續，每延誤一天向乙方支付違約金元；
5、因乙方責任造成質量問題或不能按期完工，損失由乙方承擔；
6、本合同一經甲、乙雙方簽字（蓋章）后即生效，因一方原因違約造成合同無法履行時，該方應及時通知另一方，違約方向對方支付違約金計幣壹萬元整（10000.00元）元，并辦理合同終止手續。如雙方無法協商一致，請仲裁機構協調解決。
第十條工程保修
1、工程質量乙方負責的項目保修期為兩年。
2、質量保證金在到期后，乙方履行了保修義務，甲方無息退還。乙方沒有履行保修義務，由甲方自行維修所需費用從乙方質量保證金中扣除。
第十一條附 則
1、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。
2、合同履行完畢后自行終止。
3、因不可抗力致使本合同不能履行，經甲乙雙方協商取得一致意見，本合同可終止執行。
甲方（蓋章）： 乙方（簽字蓋章）：
委托代理人（簽字）： 委托代理人（簽字）：
年 月日 年 月日
裝修合同 篇8
甲方:________________
乙方:________________
雙方本著友好合作的態度，按照《合同法》等相關法律，在平等公正的情況下簽定如下合同
一、工程概況
工程地址:________________
二、價格
工費:￥____________
三、付款方式
1.施工隊進場，付首期款。
2.瓦工完成，經甲方驗收合格，付中期款。
3.工程竣工，經物業，甲方驗收合格，付剩余款。
四、設計
1.甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套。
2.甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。
五、材料
1.乙方應提前7天向甲方提供需購材料清單，甲方應在7天內及時采購材料供施工隊使用， 雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。
2.乙方自行采購的材料需甲方認可方可使用。
3.乙方應驗收甲方所購建材的質量，發現質量問題應及時向甲方說明。
4.乙方應協助甲方收貨，核對數量和配件的準確性。
5.乙方應做好對施工完成的成品保護工作。
6.未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方建材出門，若發現此類現象，按材料價格加倍從人工費中扣除。
7.甲方有權增加或減少裝修項目，加項時與乙方協商價格、材料等事宜。
六、工期
從 _________年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，工期為_______天，因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費 元/天。
七、材料搬運
甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方施工人員應協助搬運，甲方適當付費。
八、垃圾清運
1.垃圾袋裝化。
2.垃圾應日日清。
3.垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所。
九、勞動力管理
1.開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件。
2.未經甲方許可，工地施工人員及非工地施工人員不得在工地過夜。
3.乙方應具備在北京市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔。
乙方指定由 _______為工地現場負責人， _______為替補負責人。
4.乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員，每天工地現場必須保持2(1人)人以上的施工人員。
5.未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工。停工一天扣除乙方人工費_______元/天。
十、施工機具
乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。
十一、工地現場管理
1.現場禁止使用明火，乙方配備滅火器。
2.現場禁止吸煙。油漆材料必須和其他材料分開放置。
3.乙方要愛護甲方家中物品，損壞時負責修復并恢復原樣，并賠償全部損失。
十二、維修
1.因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在_______年內無償維修。
2.普通維修乙方應在甲方通知乙方后_______天內及時維修，特殊情況(水、電問題)乙方 必須在_______小時內趕到并維修。
3.若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所產生的人工費用由乙方支付。
十三、合同附件
1.家裝合同(2)施工項目、報價單。
2.乙方開出的材料采購清單。
十四、合同爭議
1.本家裝合同(1)，(2)與北京市家裝合同具備同等法律效力，簽字蓋章有效。
出現爭議甲乙雙方先協商，按合同約定處理。
2.協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
甲方簽字:______________ 乙方簽字:______________
簽訂日期:____________
裝修合同 篇9
甲方： XXXXXXXXXX
乙方： XXXXXXXXXX
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、法規，國家、相關地方標準和規范的要求，遵循平等、資源、公平和誠實守信的原則，甲方和乙方就
一、工程概況和內容
1、工程名稱：2、工程承包范圍：
3、工程地點：
4、承包方式：
二、合同價款及付款方式
合同價款金額：人民幣 438806.71 元（大寫：肆拾叁萬捌仟捌佰零陸元柒角壹分） 付款方式：按工程月進度付至80%，驗收合格后付清。
三、工期
1、總工期為：60日歷天 （年日至月
2、工期要求：乙方應按合同工期或經建設單位同意順延的工期竣工，否則乙方承擔違約責任。
四、工程質量標準
1、工程質量標準：
2、乙方必須嚴格按國家有關標準、規范和設計要求施工，因乙方原因使工程質量達不到約定的質量標準，一切返修費用由乙方承擔。
3、乙方在開工前，必須編制施工公益、施工進度報審。工程的檢查、交接驗收等程序條件必須滿足質量標準和質量要求。
4、完工工程成品的保護：施工未經驗收交付使用的工程由乙方按甲方要求負責保護，如出現損壞的必須立即修復，有關費用由乙方承擔。
5、質量保修：工程竣工驗收交付使用后，乙方應按國家有關規定對工程出現的缺陷進行保修。
五、材料設備的供應
1、工程所用的主要材料、輔料或制品由乙方負責供應。
2、乙方負責供應的工程所用的主要材料、輔料或制品，必須符合國家、施工所在地地方政府頒發的相關材料安全標準及材料環保標準，并提供相關部門檢驗報告等資料文件。
六、文明施工、安全生產
1、文明施工。乙方應做到現場文明施工，并隨時接受甲方檢驗，如檢查發現不合格，乙方應及時整改。
2、安全生產。乙方應嚴格按安全標準組織施工，采取必要的防護措施，消除事故隱患。隨時接受甲方檢查，如檢查發現不合格，乙方應及時整改。由于乙
方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。
七、竣工驗收及結算
1、工程具備竣工驗收條件，由乙方向甲方提供完整的竣工材料及竣工圖。
2、乙方應負責工程的決算、審計工作。乙方應按規定及時辦理竣工結算。
3、本合同為總價合同，追加價款依據為：必須要有甲乙雙方簽字蓋章的簽證單；設計變更等。
4、乙方在拿到圖紙后，已經現場勘察過，所以類似墻面粉刷、拆除等都包含在總價中，不另外增加價款。
八、爭議及其解決方式
雙方在履行合同時發生爭議后，可以和解或協商解決，若雙方對爭議無法打成共識時，雙方同意提交蘇州市仲裁委員會裁決解決。
九、未盡事宜
其他未盡事宜，雙方另行商定。
本合同自雙方蓋章之日起生效。本協議一式二份，雙方各執一份，均具有同等法律效力。
甲方（簽字或蓋章）：
簽訂日期：年月 日
乙方（簽字或蓋章）：
簽訂日期：年月 日
【【精選】裝修合同模板匯總9篇】相關文章：
【精華】裝修合同模板匯總9篇04-24
精選裝修合同模板集錦6篇05-04
房屋裝修合同模板03-30
裝修木工勞務合同模板03-16
最新飯店裝修合同模板03-02
裝修材料采購合同模板02-16
2022裝修合同裝修合同03-14
【必備】裝修合同匯總7篇05-03
辦公室裝修合同模板02-12
精裝修裝修合同02-26