退房協議書匯編15篇
在現實社會中，協議使用的情況越來越多，簽訂簽訂協議可以使事務的結果更加完美化。一起來參考協議是怎么寫的吧，下面是小編幫大家整理的退房協議書，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
退房協議書1
甲方：
乙方：
20xx年 月 日甲方與乙方簽訂《商品房買賣合同》（編號：）約定：甲方購買乙方位于路 號小區號住宅樓第幢單元層號房，總價款 元，甲方支付購房款元，現因乙方要求退房并解除雙方簽訂的《商品房買賣合同》，甲方同意，甲乙雙方現就退房及解除合同的相關事宜，達成如下協議：
一、自本協議簽訂之日起，乙方與甲方簽訂的編號為： 的《商品房買賣合同》雙方自愿解除，本合同不再履行。
二、甲方于本協議簽訂之日將《商品房買賣合同》及購房稅務收據等原件交給乙方，甲方所購房屋（未裝修、未使用），任由乙方另行出賣，甲方不得以任何方式或理由向乙方主張
任何權益。
三、甲方向貸款銀行辦理提前還款手續，銀行同意后甲方尚未歸還的按揭貸款本金共計元，由乙方在日內與銀行一次性結清。甲方5日內到房產交易部門辦理完所購房產的.抵押登記和預告登記解除手續。
四、甲方提供退房申請、購房人、共有人身份證復印證等材料，并積極配合乙方到有關部門簽署辦理《商品房買賣合同》撤銷合同審批備案手續、作廢合同備案手續、撤銷預告登記審批備案等各種手續和退款證明材料。
五、乙方在辦理完房產抵押登記解除手續、《商品房買賣合同》撤銷合同所需的全部審批備案手續、證明材料次日，乙方將扣除本協議第三項已代甲方歸還的貸款本金后剩余的甲方已付購房款元及經濟補償金元一次性支付給甲方。
六、本次協商處理為一次性處理，本協議簽訂后，甲乙雙方再無任何糾葛。
七、本協議經甲、乙雙方簽字、蓋章生效。
甲方（簽字）： 乙方（蓋章）：
簽約日期： 年月日
退房協議書2
出賣人：_________________________________
買受人：
_________________________________
根據《中華人民共
和國合同法》及預售商品房退房若干規定，經雙方協商達成如下協議：因
__________________________原因要求退房，該房屋座落于__________________________，
建筑面積_______________平方米，商品房預售許可證為 （ ）市房預準字第（ ）號，
于____年____月____日簽訂的'商品房買賣合同（合同編號_______________），并于______年
_____月_______日經宜興市房屋產權監理中心登記備案，備案號________________________。
出賣人（公章）： 買受人：
法定代表人：（簽字、私章）委托代理人：
簽訂日期：_______年______月_______日
退房協議書3
出賣人(甲方)：____有限公司
買受人(乙方)：____，
身份證號碼：
乙方于20____年9月29日與甲方就位于___苑室(含1層上樓梯層及地下車庫)房屋的買賣簽訂了《商品房買賣合同》(編號03333)，根據福建省廈門市湖里區人民法院民事判決書(20xx)湖民初字第3333號判決確定，雙方簽訂的買賣合同已于20xx年11月11日解除，現雙方就合同解除后的退房手續事宜達成如下協議：
（一）甲方于本協議簽署之日起三日內將伍佰萬元人民幣的款項直接轉入以下賬戶，以提前清償乙方按揭購買上述房產的貸款。甲方支付該筆款項系對(20xx)湖民初字第3333號民事判決書的履行、為甲方退還乙方的`購房款的一部分：
戶名：柯總
開戶行：
賬號：
（二）在甲方履行本協議第一條所規定的義務后三日內，乙方應積極促成：
1、按揭銀行提起注銷上述房產按揭抵押登記申請，并經產權登記管理機關依法受理;
2、____市湖里區人民法院解除本案中涉案全部房產的查封措施，并經產權登記管理機關依法受理。
（三）在___苑____室(含1層上樓梯層及地下車庫)房屋的按揭抵押登記注銷后三日內，乙方協助甲方辦理該房產買賣預告登記手續，并促成產權登記管理機關依法受理。
（四）退房申請經產權登記管理機關受理當日，甲方按(20xx)湖民初字第3333號民事判決書確定的金額向乙方結清應退還的購房款并支付違約金。
（五）乙方逾期履行本協議項下義務的，應根據甲方已付款金額按照銀行同期貸款利率向甲方承擔違約金;甲方逾期履行本協議項下義務的，應根據應付款金額按照銀行同期貸款利率向乙方承擔違約金。
（六）本協議書一式三份，甲、乙雙方各執一份，廈門市房地產交易權籍登記中心一份。
甲方(蓋章)：
乙方(簽字)：
20__年____月____日
退房協議書4
甲方：
乙方：
甲乙雙方經協商，現因 原因，就解除雙方于 年 月 日簽訂的《商品房買賣合同》(編號： ，以下簡稱合同)的有關事宜，達成如下協議：
①自本協議簽訂之日起，就乙方購買甲方開發的. 小區 號樓房屋所簽訂的合同終止。
②乙方就在本協議簽訂當日辦理如下事項：
a、向甲方遞交退房申請書(如有共同所有人，還需遞交共同所有人同意退房的書面同意書)。
b、將其持有的合同正本份，副本全部返還甲方。
c、簽署"辦理注銷合同登記申請"。
③對于乙方所購買房屋已經發生的合同的印花稅、交易費等一切費用由乙方承擔。
④甲乙雙方同意，乙方已支付的房款全部退還，雙方協商互不追究違約責任，不收違約金。
⑤本協議經甲乙雙方協商一致，自愿簽訂。
⑥本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
退房協議書5
甲 方：xxxx房地產開發有限責任公司
注冊地址：xxx
聯系電話：xxx
乙 方：
身份證號：
地 址：
聯系電話：
乙方于xxx年xx月xx日購買xx市xx區xxx小區xx號樓xx單元xx室，該商品房建筑面積為xx平方。
由于xxxxxx乙方提出退房，經甲乙雙方協商，達成如下協議：
1、自本協議簽訂之日起xx日內，乙方須到當地公積金中心申請辦理還款，在乙方貸款額還清后，甲方退還乙方90%的房款，剩余10%房款在乙方注銷手續辦理結束后退還給乙方。
2、在乙方貸款還清后，甲方向xxx市房地產管理局申請辦理相關注銷手續。在辦理上述手續時，乙方須積極給予配合。若因乙方故意拖延或不及時提供相關材料，造成甲方損失，甲方直接扣除乙方剩余10%的.房款。
以上協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。
以上協議雙方簽字有效。
甲方： 乙方：
x年x月x日x年x月x日
退房協議書6
甲 方：****房地產開發有限責任公司
注冊地址：***
聯系電話：***
乙 方：
身份證號：
地 址：
聯系電話：
乙方于***年**月**日購買**市**區***小區**號樓**單元**室，該商品房建筑面積為**平方。
由于******乙方提出退房，經甲乙雙方協商，達成如下協議：
1、自本協議簽訂之日起**日內，乙方須到當地公積金中心申請辦理還款，在乙方貸款額還清后，甲方退還乙方90%的`房款，剩余10%房款在乙方注銷手續辦理結束后退還給乙方。
2、在乙方貸款還清后，甲方向***市房地產管理局申請辦理相關注銷手續。在辦理上述手續時，乙方須積極給予配合最新退房協議范本最新退房協議范本。若因乙方故意拖延或不及時提供相關材料，造成甲方損失，甲方直接扣除乙方剩余10%的房款。
以上協議一式兩份，甲乙雙方各執一份
以上協議雙方簽字有效。
甲方： 乙方：
*年*月*日*年*月*日
退房協議書7
甲方：_____
乙方：_____
因乙方身體原因病重需大量資金治療，考慮到家庭經濟上的困難，經夫妻雙方協商，特申請將購買的 房屋退回甲方，經甲乙雙方友好協商，達成以下協議：
1、 甲方收回乙方現有住宅（ ），經協商總價為____________元，
其中包含：
房款____________元；（附繳費依據）
裝修款：____________元（含房屋內所有硬裝、燈具、窗簾等）
無法搬運的家具：____________元（附清單）；
維修基金：____________元；（附繳費依據）
抵押：_________________元；（附繳費依據）
擔保費：____________元；（附繳費依據）
利息款：_________________元；（附繳費依據）
2、雙方簽訂協議之日，甲方向乙方支付預付款（￥______元），（乙方同時將房款、維修基金、抵押、擔保費等原繳費收據提供給甲方）乙方在收到首筆款項后，配合甲方開始辦理相關銀行、房管局解除抵押手續；此后，甲乙雙方及時到房管部門辦理備案解除及維修基金的退回事宜。乙方向甲方提供相關病例報告等，以方便甲方辦理相關解除備案事宜。雙方在辦理過程中必須提供真實有效的材料，乙方要及時配合甲方辦理退房手續。
3、乙方自合同簽訂之日起保護房屋內裝修保持原樣，并在 ______月內搬離現有房屋；乙方按照甲方要求開具裝修及家具家電費發票___________元，乙方搬離房屋三日內甲方將剩余款項一次性付給乙方共 _____元；付款的同時，甲方將按房屋內原裝修情況及無法搬運的家具清單驗收，交接完雙方確認，乙方將房屋鑰匙交給甲方，房屋所有權歸甲方所有。
4、任何一方因人為因素造成合同延誤，由違約方承擔全部違約責任（不可抗力與政策調整情況除外）。
5、為保護利益雙方，簽訂協議后由濰坊市公證處進行合同公證。本協議一式三份，甲、乙雙方各持一份，公證處留存一份。雙方簽字確認后生效。此房屋乙方是否存有債務問題，如有乙方保證在退房前解決完成，本協議簽訂前乙方遺留的所有欠款及債務問題由乙方自行承擔，與甲方無關。
6、自本協議簽訂之日起，甲方不再辦理乙方的住宿費用報銷事宜。
7、雙方均不再提出本協議外的'其它主張及有損各方形象的其他事宜，如出現承擔相關法律責任。
備注：后附無法搬運的家具清 夫妻結婚證、身份證 病例證明等復印件
甲方：_____
乙方：_____ 業主
簽字（蓋章）：_____
簽字（蓋章）：_____
日期：___________年____________月____________日
退房協議書8
出賣人（甲方）：廈門V房地產開發有限公司
買受人（乙方）：柯總，身份證號碼：
乙方于20xx年9月29日與甲方就位于***苑室（含1層上樓梯層及地下車庫）房屋的買賣簽訂了《商品房買賣合同》（編號03333），根據福建省廈門市湖里區人民法院民事判決書（20xx）湖民初字第3333號判決確定，雙方簽訂的買賣合同已于20xx年11月11日解除，現雙方就合同解除后的退房手續事宜達成如下協議：
一、甲方于本協議簽署之日起三日內將伍佰萬元人民幣的款項直接轉入以下賬戶，以提前清償乙方按揭購買上述房產的貸款。甲方支付該筆款項系對（20xx）湖民初字第3333號民事判決書的履行、為甲方退還乙方的購房款的一部分：
戶名：柯總
開戶行：
賬號：
二、在甲方履行本協議第一條所規定的義務后三日內，乙方應積極促成：
1、按揭銀行提起注銷上述房產按揭抵押登記申請，并經產權登記管理機關依法受理；
2、廈門市湖里區人民法院解除本案中涉案全部房產的查封措施，并經產權登記管理機關依法受理。
三、在***苑室（含1層上樓梯層及地下車庫）房屋的按揭抵押登記注銷后三日內，乙方協助甲方辦理該房產買賣預告登記手續，并促成產權登記管理機關依法受理。
四、退房申請經產權登記管理機關受理當日，甲方按（20xx）湖民初字第3333號民事判決書確定的`金額向乙方結清應退還的購房款并支付違約金。
五、乙方逾期履行本協議項下義務的，應根據甲方已付款金額按照銀行同期貸款利率向甲方承擔違約金；甲方逾期履行本協議項下義務的，應根據應付款金額按照銀行同期貸款利率向乙方承擔違約金。
六、本協議書一式三份，甲、乙雙方各執一份，廈門市房地產交易權籍登記中心一份。
甲方（蓋章）： 乙方（簽字）：
20xx年月日 20xx年月日
退房協議書9
甲方：_______________(公司名)
委托代理人：_______________身份證號：_______________
乙方：_______________身份證號：_______________
乙方于_______________年_______________月_______________日向甲方繳納拾_______________萬元整(￥：_______________元)購房定金購買小區______________________________房，面積_______________。由于甲方原因造成房屋未能如期交房，且配套設施與前期許諾不符。乙方要求退房，經甲乙雙方友好協商，達成如下協議：
1、在此協議簽字生效后7日內甲方退給乙方房款人民幣：_______________元整(￥：_______________元)。甲方逾期不付，按退款金額的`_______________%每天付給乙方違約金。
2、乙方收到甲方全額退款時立即向交付甲方開出的有關收據，甲乙雙方所簽訂的“定房協議”當場銷毀作廢。
3、退房所產生相關費用一律由甲方承擔，乙方一律不予承擔。甲方不得收取乙方任何違約金及其他費用，乙方除要求甲方退回房款人民幣：_______________元整(￥：_______________元)，不得提出退回任何其他費用。
4、在簽訂本協議之日起5日內，乙方保留該房屋的所有權，甲方不得出售他人或轉賣，如有違約，甲方須賠償乙方違約金人民幣：_______________元整(￥：_______________元)
5、在協議約定時間內乙方收到甲方全額退款后，甲方收回該房屋所有權，乙方不得干涉甲方對對該房采取的一切正規經營活動。
甲方：_________________
___________年___________月_________日
乙方：_________________
___________年___________月_________日
退房協議書10
甲方(原房主)：
乙方(現房主)：
20xx年月日甲方與乙方簽訂了《》，甲方賣給乙方的房產位于xxx東路x醫院家屬院第 號樓 單元 室。現因乙方未按約定支付購房款，甲方多次催要無果，且乙方目前仍無能力支付的現實情況，雙方經多次協商達成一致意見，乙方同意將上述房產退還給甲方。茲就退房及解除上述合同的相關事宜，達成如下協議：
一、 自本協議簽訂之日起，甲方與乙方簽訂的上述房產買賣合同雙方自愿解除，不再履行。
二、 原房產買賣合同簽訂后因乙方付款違約，導致房產證等未能變更，現于本協議簽訂之日，原物退還甲方房產證等產權證件及相關票據。
三、 乙方支付給甲方的.購房首付款按定金處理，以此視為對甲方的經濟補償，雙方一次性了解，互不追究。
四、 乙方保證上述購房期間未對改套房產進行過任何質押、抵賬及它項權、許諾等，而且未拖欠居住期間的物業費、水電暖氣、網費等居住費用。如若出現，全部由乙方承擔，與甲方無關。
五、 本協議雙方簽字生效。本協議一式叁份，雙方各執壹份，說和人壹份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
退房協議書11
出賣人：_________________________________
買受人：_________________________________
根據《中華人民共和國合同法》及預售商品房退房若干規定，經雙方協商達成如下協議：因__________________________原因要求退房，該房屋座落于__________________________，建筑面積_______________平方米，商品房預售許可證為（）市房預準字第（）號，于____年____月____日簽訂的`商品房買賣合同（合同編號_______________），并于______年_____月_______日經宜興市房屋產權監理中心登記備案，備案號________________________。現雙方一致達成協議，同意解除該商品房買賣合同。
該協議書簽訂后出賣人將原購房款___________________元退還給買受人，所有退房手續及合同中涉及的附加條款等均由出賣人和買受人協商后自行解決，協商內容請填寫在本協議書背面（如無其他協議，請在背面注明買賣雙方均無異議）。
本協議自雙方簽訂之日起生效。
該協議生效后，出賣人應及時向宜興市房屋產權監理中心申請辦理退房注銷備案手續。
以上所簽內容真實有效，如有不實，協議雙方愿承擔一切法律和經濟責任。
出賣人（公章）： 買受人：
法定代表人：（簽字、私章） 委托代理人：
簽訂日期：_______年______月_______日
注：該協議書一式三份：出賣人、買受人、宜興市房屋產權監理中心各一份。
退房協議書12
甲方：
乙方：
因乙方身體原因病重需大量資金治療，考慮到家庭經濟上的困難，經夫妻雙方協商，特申請將購買的房屋退回甲方，經甲乙雙方友好協商，達成以下協議：
1、甲方收回乙方現有住宅（______），經協商總價為______元，其中包含：房款______元；_________．
2、雙方簽訂協議之日，甲方向乙方支付預付款（______萬元），（乙方同時將房款、維修基金、抵押、擔保費等原繳費收據提供給甲方）_________．
3、乙方自合同簽訂之日起保護房屋內裝修保持原樣，并在______月內搬離現有房屋；_________.
4、任何一方因人為因素造成合同延誤，由違約方承擔全部違約責任（不可抗力與政策調整情況除外）。
5、為保護利益雙方，簽訂協議后由______市公證處進行合同公證。本協議一式三份，甲、乙雙方各持一份，公證處留存一份。_________．
6、自本協議簽訂之日起，甲方不再辦理乙方的`住宿費用報銷事宜。
7、雙方均不再提出本協議外的其它主張及有損各方形象的其他事宜，如出現承擔相關法律責任。
備注：后附無法搬運的家具清夫妻結婚證、身份證病例證明等復印件
甲方：
乙方：
簽字（蓋章）： 簽字（蓋章）：
日期 ：日期：
退房協議書13
甲方：
乙方：
因乙方身體原因病重需大量資金治療，考慮到家庭經濟上的困難，經夫妻雙方協商，特申請將購買的 房屋退回甲方，經甲乙雙方友好協商，達成以下協議：
1、 甲方收回乙方現有住宅（ ），經協商總價為 元，
其中包含：
房款 元;（附繳費依據）
裝修款： 元（含房屋內所有硬裝、燈具、窗簾等） 無法搬運的.家具： 元（附清單）; 維修基金： 元;（附繳費依據） 抵押： 元;（附繳費依據） 擔保費： 元;（附繳費依據）利息款： 元;（附繳費依據）
2、雙方簽訂協議之日，甲方向乙方支付預付款（￥ 萬元），（乙方同時將房款、維修基金、抵押、擔保費等原繳費收據提供給甲方）乙方在收到首筆款項后，配合甲方開始辦理相關銀行、房管局解除抵押手續;此后，甲乙雙方及時到房管部門辦理備案解除及維修基金的退回事宜。乙方向甲方提供相關病例報告等，以方便甲方辦理相關解除備案事宜。雙方在辦理過程中必須提供真實有效的材料，乙方要及時配合甲方辦理退房手續。
3、乙方自合同簽訂之日起保護房屋內裝修保持原樣，并在 3 月內搬離現有房屋;乙方按照甲方要求開具裝修及家具家電費發票 元，乙方搬離房屋三日內甲方將剩余款項一次性付給乙方共 萬元;付款的同時，甲方將按房屋內原裝修情況及無法搬運的家具清單驗收，交接完雙方確認，乙方將房屋鑰匙交給甲方，房屋所有權歸甲方所有。
4、任何一方因人為因素造成合同延誤，由違約方承擔全部違約責任（不可抗力與政策調整情況除外）。
5、為保護利益雙方，簽訂協議后由濰坊市公證處進行合同公證。本協議一式三份，甲、乙雙方各持一份，公證處留存一份。雙方簽字確認后生效。此房屋乙方是否存有債務問題，如有乙方保證在退房前解決完成，本協議簽訂前乙方遺留的所有欠款及債務問題由乙方自行承擔，與甲方無關。
6、自本協議簽訂之日起，甲方不再辦理乙方的住宿費用報銷事宜。
7、雙方均不再提出本協議外的其它主張及有損各方形象的其他事宜，如出現承擔相關法律責任。
備注：后附無法搬運的家具清 夫妻結婚證、身份證 病例證明等復印件
甲方： 地產開發有限公司 乙方： 業主
簽字（蓋章）： 簽字（蓋章）：
日期： 日期：
退房協議書14
本人與_______年_____月_____日與貴公司簽訂了一份商品房買賣合同，合同號/所購房號為_________________。該合同第八條明確規定：交房期限為_______年____月_____日前，交房條件符合國家和政府的`有關規定，且合同中也注明應具備“該商品房經綜合驗收合格”這一條件，但貴司未能按期交房。
_______年______月下旬貴司在明知該商品房未經綜合驗收的情況下，向業主發出了收房通知。依據合同第九條規定，貴司的行為已構成違約，須承擔違約責任。到目前為止，距該商品房的合同約定交房期限已超過90天，依照合同規定，本人要求解除此商品房買賣合同，請貴司依照合同盡快辦理相關事宜。
本申明一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽字后具同等法律效力。
業主簽名： ___________
公司簽收：
日 期：
日 期：
退房協議書15
出租方(甲方)：聯系方式： ;
承租方(乙方);聯系方式： 。(附身份證復印件) .
第一條 合同目的
甲、乙雙方自愿就乙方承租甲方所有的房屋一事，達成本合同。
第二條 合同標的及標的用途
甲方將位于 的房屋出租給乙方 使用(租賃用途)。
第三條 合同期限
租賃期限為 年，即 年 月 日至 年 月 日。
第四條 租房款計算方式及支付方式
1、本房屋租金為每月人民幣 元( 元整)。
2、本合同按(分期、一次性)交付租房款為定。分期交付的，按(季/半年)計算。凡分期交付租房款的，乙方應在下一期繼續居住前一周內交付款項。
3、付款方式：從乙方入住日期開始，首期付清 月房租，共計人民幣(大寫)： 圓整(小寫： 元整)，其后按 付房租。
4、乙方應支付押金人民幣(大寫)： 圓整(小寫： 元整)。乙方在入住前必須交納給甲方。在租期滿后，經甲方檢查室內物品是否嚴重損壞與物品是否減少，若有損壞或減少，折價賠償，經檢查合格后，甲方如數退還押金。
第五條 權利義務及責任承擔
1、乙方在接到住房后，應及時更換門鎖;否則發生意外與甲方無關。
2、乙方有權在交付足額租金后合理使用房屋、以及房屋內配套的`家具、電器，甲方不得在合同履行過程中非經乙方同意私自處分這些家具、電器。但上述設施若出現安全隱患或損壞，由乙方自行更換或維修。
3、乙方有權在甲方的同意下增置其所需的家具，費用由乙方自己承擔，所增置物所有權歸屬乙方，租賃期滿后乙方應搬出或與甲方協商處理。
4、房屋租賃期間所產生的水費、電費、燃氣費、電話費、物業費以及其它由乙方居住而產生的費用由乙方負擔。
5、租賃期間，乙方不得改變房屋租賃用途(包括且不限于不得轉租)、不得利用租賃房屋從事違法犯罪行為、不道德行為，也不得對近鄰造成傷害、妨礙或干擾，若在租房過程中對近鄰造成損失的，由乙方全權負責。
6、乙方不得損壞房屋以及房內設施，房屋主體不得改變，屋內開關、家具、家電等房內設備不得損壞。若違反本條，乙方應當承擔所有責任并折價賠償，甲方概不負責。
7、乙方必須正確用電，用水，時刻注意防火，防盜，防事故，保證自己和他人的生命和財產安全，遵守小區的管理規定。房內開關照明、煤氣設施(電熱水器、煤氣熱水器、煤氣灶等)均正常，租賃期間，乙方發生任何安全事故，概由乙方負責，甲方概不負責。
8、租賃期滿后，如乙方要求繼續租賃的，應提前1個月向甲方提出，甲方收到乙方要求后，在同等條件下，乙方有優先租賃的權利。
9、凡乙方違反本合同條款的，甲方有權隨時單方解除合同(合同接觸時間以甲方通知乙方的時間為準，通知方式包括并不限于電話、短信、書信等);并且甲方有權追索乙方造成的損害賠償(賠償范圍包括但不限于為索賠所支付的訴訟費、律師費及其他合理費用)。
第六條 合同終結
1、 合同期限屆滿;
2、 雙方協商均合意解除;
3、 乙方違反本合同款項的約定，甲方可隨時單獨解除合同;
4、 違約責任：乙方若在租賃合同期間內退房，甲方只退還押金500元(伍佰元整)。若甲方因自己的原因單方解除合同，需提前兩個月通知乙方，并得到乙方同意后退回乙方租房押金。
第七條 其他
1、 未盡事項雙方可補充合同，補充的合同與本合同具有同等法律效力。
2、 本合同簽訂之日煤氣表計數;水表計數 ;
電表計數 。
3、 本合同一式貳份，甲、乙雙方各執壹份，自雙方簽字或捺印之日起生效。 房內設備： 電視 臺、冰箱 臺、洗衣機 臺、空調 臺、電風扇 把、熱水器 臺、抽油煙機 臺、煤氣灶 臺、床 張、沙發 套、餐桌 套、茶幾 張、飲水機 臺(若有損壞，乙方折價賠償)
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
【退房協議書】相關文章：
退房協議書06-10
退房協議書15篇11-02
退房協議書(15篇)12-04
退房協議書(通用15篇)01-19
退房協議書合集15篇01-18
退房協議書集錦15篇01-18
商品房退房協議書01-18
退房協議書(集錦15篇)12-19
商品房退房協議書5篇01-18
旅游英語口語大全之結賬退房01-11