工程施工合同通用15篇
在人們愈發重視契約的社會中，合同在生活中的使用越來越廣泛，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，以下是小編精心整理的工程施工合同，希望能夠幫助到大家。
工程施工合同1
發包方（簡稱甲方）：
承包方（簡稱乙方）：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就乙方承包“××家園”二期園區破損路面修復工程施工的有關事項，經協商一致簽訂本合同，以資共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、見附件）
3、承包范圍：
4、承包方式：包工、包料、包工期、包質量。
二、合同工期
本工程合同工期自年月 日止，共計 天。除甲方書面確認可以順延工期的情況外，其它任何情況均不予順延工期。前述工期中已包括法定節假日、現場勘查與其他施工方交叉施工、配合施工的等待時間、包括政府的各種規定及臨時規定、通告對工期的影響等在內，該等因素不作為延長工期的因素。
本條款所規定的合同工期，是指合同內的工程通過竣工正式驗收合格并交付甲方的時間。
非約定原因造成工程不能按合同工期履行或竣工的，乙方承擔違約責任。
四、質量標準
按國家及相關部門市政工程通用質量標準執行，達到合格標準。
六、材料、設備
1、本工程乙方包工包料，全部材料乙方采購、供應，并且應按甲方選定標準采購。所有材料設備，乙方應當在材料設備運進現場前向甲方提供采購的材料應有出廠合格證、技術檢驗報告等品質合格證明、生產廠家的質保承諾等技術資料，并應當按國家、地方規定或甲方的要求進行必要的試驗、測試、復檢。在使用材料設備前向甲方提供相應的試驗、檢測、復檢報告。否則相應的材料設備不得使用，甲方發現使用的，有權要求乙方更換，無論該材料設備是否質量合格，因此所發生的費用由乙方承擔，工期不予順延。
前述甲方的核實、接受相關文件、報告，并不免除乙方對于材料設備質量的保證責任，材料設備的缺陷責任仍由乙方承擔。
2、本工程施工用材料設備由乙方負責運至施工場地卸車并負責保管保護，費用由乙方承擔。
七、合同價款
1、合同價款：本價款包括材料費、人工費、勘察費、運輸費、保險費、利潤、稅金等乙方完成本合同約定工程經甲方及有關主管部門驗收合格，且正式交付甲方之前的全部費用。除本合同另有約定之外，甲方無需另行向乙方支付任何其他款項。
2、保修金：本合同工程結算值的5％為保修金。保修期為1年，自本工程竣工驗收合格且正式交付甲方之日起開始計算，質保期滿，如本工程未出現質量問題，甲方于質保期滿后30日內一次性無息返還質保金。保修期內甲方在任何時間發現本合同工程有缺陷或出現質量問題，甲方有權要求乙方立即予以修復，乙方必須在甲方通知之日起1-2天內派人員到現場免費修復完畢，并達到甲方滿意。否則甲方可自行組織修復或另行委托第三方進行修復，由此產生的一切費用及因此給甲方造成的損失均由乙方承擔。
3、預付款：本工程不設預付款。
八、計量支付及結算
1、本工程全部施工完畢，經監理工程師及甲方相關人員驗收合格且交付甲方后，由乙方向甲方報送結算報告，雙方進行結算，工程結算值經監理工程師及甲方審核無誤(最終以甲方審核結果為準)后十五日內，甲方付至工程結算值的95%。
2、甲方預留本工程質量保修金為結算值的5%。
3、甲方向乙方支付工程款時，由甲方代扣應由乙方承擔的稅金。
4、甲方向乙方支付工程款的同時，乙方應向甲方提供正規等額合法發票，否則甲方有權拒絕支付，且并不因此向乙方承擔任何責任。
九、現場管理
1、乙方應當保證其具備所承包工程的相應資質。
2、施工現場的安全保護、防火防盜、消防等工作均由乙方負責。乙方須采取措施使工程免受損壞或受惡劣天氣的影響。乙方應當配臵足夠的消防器材和采取有效的防范措施，避免工地發生火災。施工過程中如果發生火災、水淹、施工人員的.人身安全事故均由乙方承擔責任，包括事故處理、賠償甲方或業主的損失、承擔逾期竣工的違約責任等。
3、開工前，乙方須依據有關規定和要求報批所有應由施工單位辦理的手續、交納相關費用。辦理排渣、排水、環境衛生污染、粉塵噪音污染等手續及交納費用或罰款均由乙方負責。
4、甲方負責提供施工用水、電源接駁位臵，但到具體用水用電作業區的二次接線及獨立計量表由
乙方自費接駁、安裝，所需費用由乙方承擔，施工用水、電費由乙方承擔。
5、乙方施工期間應服從甲方管理，做好與其他施工單位配合工作，并做到安全文明施工，出現任何安全責任事故，責任自負。
6、乙方施工過程中，應滿足國家及上海市有關施工噪音、煙塵等規定，不得妨礙業主的的正常生活。
7、乙方必須保持施工現場的清潔、妥善存放和處臵乙方設備，并每天清除一次殘留物、垃圾等。
8、乙方在撤場前，應當清理好工地、清除并運走所有乙方設備、剩余材料、殘物、垃圾，達到能夠交付工程直至甲方滿意為止，使現場和工程處于清潔和安全的狀況。否則，甲方有權委托他人清理，所發生費用由乙方承擔，甲方可以從應付給乙方的工程款中扣除。
十、交工驗收
1、乙方應嚴格按施工圖及有關施工技術規范組織施工，工程完工后及時申報驗收，向甲方提交工程竣工報告及完整竣工資料，然后，甲方組織進行驗收。
2、乙方未按規定執行的，甲方有權拒絕驗收，因此而造成逾期竣工的，乙方應當承擔逾期竣工的責任。甲方如同意驗收，并不免除乙方提交相關報告、文件、資料的義務。
3、工程經甲方及有關部門竣工驗收合格符合本合同要求之當日，乙方清理好場地移交甲方。
4、下列情況均不視為甲方提前使用，乙方仍應當對工程質量承擔責任，除非乙方能夠證明是甲方或實際使用人造成的質量問題：
(1)甲方在竣工驗收合格前臨時使用已完工程的；
(2)經甲方許可的其他施工單位為施工所必須使用已完工程的；
(3)無論何方原因造成的延期，在本合同確定的竣工日之后，如工程尚未達到國家規定及合同約定要求時，甲方為履行與他人的買賣合同或租賃合同，減少損失而將工程或其部分交付買方或承租方使用的。
十一、違約責任
1、甲方逾期付款的，每逾期一日，按逾期金額同期銀行貸款基準利率承擔違約金。
2、乙方不能按合同約定時間開竣工或未及時履行任何一項義務的，每逾期一日，應當承擔合同總價款千分之五的違約賠償金。任何一項逾期達十日，甲方有權解除本合同，乙方應當按本合同總金額的20%向甲方支付違約賠償金，對因此給甲方造成的損失（包括但不限于甲方應付給第三方的違約金、賠償金等）均由乙方承擔。
3、工程質量達不到質量標準要求，乙方應承擔違約責任。乙方應根據甲方或監理方的指令或要求進行返工、修復，直至符合約定標準，并承擔返修費用及逾期違約責任。如經返修兩次仍不能達到質量標準，甲方有權解除本合同，乙方應向甲方支付工程總造價20%的違約賠償金，對因此給甲方造成的損失，乙方應承擔賠償責任。
4、乙方違反本合同其他任何一項約定義務的，甲方有權限期改正，期滿仍未改正的，甲方有權解除本合同，乙方應向甲方支付違約賠償金人民幣×萬
元，對因此給甲方造成的損失，乙方應承擔賠償責任。
十二、保險
由乙方負責施工現場的施工安全、施工人員安全，乙方需自行投保施工現場人員人身財產意外傷亡的保險、工程的一切保險及第三者責任險，并承擔其責任。
工程施工合同2
發包方（以下簡稱“甲方”）：
聯系方式：
法定代表人：
承包方（以下簡稱“乙方”）：
法定代表人：
聯系電話：
依照《_____》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下條款：
第一條?工程概況
1．1工程地點及面積：
地點：_____________。
面積：______________平方米。
1．2工程造價：￥_____________元，大寫（人民幣）：_______。
1．3工程承包方式：雙方商定采取下列第_____種承包方式。
（1）乙方包工、包全部材料；
（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料；
（3）乙方包工、甲方包全部材料。
1．4工程期限________天。
開工日期_____年_____月_____日；
竣工日期_____年_____月_____日。
第二條?工程監理
若本工程實行工程監理，甲方（或乙方）與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方（或甲方）。
第三條?施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：
3．1甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為_____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份；
3．2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份，設計費由甲方支付（此費用不在工程價款內）；
3．3施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條?甲方義務
4．1開工前____天，為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物；對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”；
4．2開工前將原有的電話設備拆除；提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項；
4．3負責協調施工隊與鄰里之間的關系；
4．4禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續；根據有關部門規定，甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線；
4．5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收；
4．6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納（出入證除外），乙方協助提供物管所需相關材料。
第五條?乙方義務
5．1施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》，保證工程質量，按期完成工程；
5．2在甲方未正式提供有關部門的審批文件前，嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等，否則應承攬相應責任；
5．3嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；
5．4保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通；
5．5保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場；
5．6因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔；
5．7乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系，以確保工程中的統一指揮和管理。
第六條?工程變更
6．1為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》，同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協議均視為無效；凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果，均由甲方承擔；
6．2合同簽訂后，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的`變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用；若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費；
6．3甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第七條?材料的提供
7．1由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續；若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔；
7．2由乙方提供的材料、設備的，乙方應在料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收；若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提；
7．3甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的，在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費（材料款的____%）+材料運輸費（根據實際情況確定）；若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任；
7．4除合同注明外，五金（門鎖、拉手、水龍頭等）、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現場；若需要乙方代購，加收所購材料款____%的采購費及運輸費。
第八條?工期延誤
8．1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
（1）工程量變化和設計變更；
（2）不可抗力；
（3）甲方未按時參加階段驗收而造成的停工；
（4）甲方同意工期順延的其他情況。
8．2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延；
8．3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延；
8．4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。
第九條?質量標準
9．1雙方約定本工程施工質量按下列第______項標準驗收：
（1）《GB50210—_________建筑裝飾裝修工程質理驗收規范》；
（2）《_____市家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》；
（3）其它驗收標準：_______________________________。
9．2施工過程中雙方對工程質量發生爭議時：
（1）可向______市消費者協會家庭裝飾裝修投訴中心或______市建筑裝飾協會投訴進行調解；
（2）如不服調解，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
第十條?工程驗收和保修
10．1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：
（1）水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收；
（2）油漆、面層涂料施工前驗收；
（3）竣工驗收。
乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔；
10．2工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續，并填寫工程保修單。
第十一條?工程款支付方式
11．1雙方約定按以下第_____種方式支付工程款：
（1）合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款：
支付次數支付時間付款比例支付金額：
第一次合同簽訂之日；
第二次隱蔽工程驗收后_____日內；
第三次竣工驗收合格后_____日內。
（3）其他支付方式：_________________________。
11．2工程驗收合格后2日內，乙方應在向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后2日內如未有異議，雙方應在工程結算單上簽字，甲方并同時向乙方結清工程尾款。
11．3甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清后，乙方應穨甲方開具正式統一發票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責任由甲方自負。
第十二條?違約責任
12．1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價______%的違約金；若因此造成損失的，違約方應予以賠償；
12．2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利；
12．3甲方未按期支付第二（三）次工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金；
12．4由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。
12．5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。
第十三條?合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第______種方式解決：
（1）向_____________________委員會申請_____；
（2）向________________人員法院起訴。
第十四條?幾項具體規定
14．1工程地在市區以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費；
14．2因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點，甲方應支付垃圾清運費用（人民幣）_____________元，（此費用不在工程款內）；
14．3施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工負責人____________負責保管工程竣工移交后，甲方負責提供新鎖__________把，由乙方當場負責安裝好交付甲方使用；
14．4施工期間，乙方每天的工作時間為：
上午_________點_________分至_________點_________分；
下午_________點_________分至_________點_________分。
第十五條?附則
15．1本合同簽訂后工程不得轉包；
15．2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式_____份，雙方簽字（蓋章）后生效，甲、乙雙方各持_____份；
甲方（簽字）：
法定代表人（簽字）：
________年_____月____日
乙方（蓋章）：
法定代表人（簽字）：
________年_____月____日
工程施工合同3
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
一、工程概況：
工程名稱：東明縣文廟大成殿修繕工程
工程地點：東明縣城(原鎮一中學校院內)
工程承包范圍：1、文廟大成殿屋面原有屋脊和屋面瓦件拆除，清掃望磚屋面;給整個屋面做防水，增加砂漿找平層、防水卷材、鋪底灰、鋪瓦、嵌縫、更換損壞瓦件。2、所有木質構件原有油漆面鏟除、清掃、下架木刷漆、上架木繪制彩繪(達到墨線小點金的效果、但不貼金)、更換損壞的木質構件。3、文廟散水增加階條石與陡板;4、重新制作月臺，并增加階條石、陡板、望柱、尋杖欄板、甬路海墁地面、如意踏跺;5、更換墻面酥堿青磚、修復墻體裂痕等;以上所用材料參照工程預算書。
承包方式：包工包料
二、合同價款(固定價格)
金額(人民幣大寫)：柒拾柒萬元整;￥770000.00元;
三、工期：
合同工期：60日歷天
開工日期：20__年7月5日
竣工日期：20__年9月5日
按期完成不獎不罰，工期每推遲一天，罰合同價款的千分之五(5‰)，但總數不超過合同價款的百分之五(5%)罰款將被作為違約金從最后一次撥付的工程款中扣除。
四、工程質量標準
本工程質量標準必須達到國家現行《工程建筑裝飾裝修質量驗收規范》的合格標準。
五、安全生產
乙方必須安全、文明施工，必要時工地現場應采用圍護等措施，施工中造成的一切安全責任事故由乙方負責，所發生費用全部由乙方承擔。
六、工程款支付：
合同簽訂后甲方應在乙方正式施工后3日內支付合同價款的20%作為預付款;工程大部分項目完成后支付合同價款的`40%;工程全部完成后再支付合同價款的35%;本工程質保金為5%。
七、質保期：三年
保修期限執行現行的國家標準《建設工程質量管理條例》，缺陷期內由乙方負責保修，費用由乙方承擔。保修期從乙方施工完成交由甲方使用時算起，保修期結束甲方全部支付乙方該工程的質保金(即本工程5%的質保金)。
八、合同的生效
合同訂立時間：20__年7月4日
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
九、附則、
1、本合同發生糾紛后，當事雙方應及時協商，協商不成時，任何一方均可申請上級業務主管部門進行調解，解決不了的，可向菏澤市經濟合同仲裁委員會申請仲裁，或直接向人民法院起訴
2、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方(蓋章)：
乙方、(蓋章)：
法定代表人：
法定代表人：
或委托代理人(簽字)：
或委托代理人(簽字)：
年月日
工程施工合同4
施工單位：_______公司(以下簡稱甲方)
承包單位：_______有限公司(以下簡稱乙方)
經甲方對乙方承建專業資格的考核，同意將公司防水工程委托乙方施工，為了明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任，按照確保工程質量、工程進度、工程安全的原則，協商確定如下合同條款共同遵守執行。
一、總則
1、工程名稱：_________
2、工程地點：_________
3、工程內容：根據公司工程施工聯系單和設計變更通知單要求，廚衛間防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5厚)，屋面防水工程采用聚氨酯"851"防水涂膜(找平層上作基層處理)。
二、承包方式：乙方包工、包料、包質量、包管理、包安全、包進度等總包方式。
三、工程造價：廚衛間聚合物防水每平米_______元;屋面"851"聚氨酯防水每平米_______元。結算時按實際面積結算。
四、質量標準：乙方應確保公司梅林生活、生產基地2#、3#樓防水工程達到優良標準，嚴格參照廣東省防水工程新規范標準15-19-97和深圳市現行有關標準及甲方要求施工，涂膜工程保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻，與基層有一定粘結力，達到設計厚度等質量要求。
五、雙方責任：
1、甲方責任：
(1)應提前提出施工計劃，并將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。
(2)應提出工期計劃，但應考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。
(3)配合乙方施工，如提供必要的垂直運輸、工人工地住宿等。
(4)甲方有權對乙方在施工過程中的工程質量進行監督檢查，發現問題，提交乙方限時整改。
2、乙方責任：
(1)聽候甲方通知，即時將防水材料進場，提交防水材料合格證、檢測報告及深圳市建設部門頒發的準用證，由甲方現場負責人抽檢合格后使用，必要時由甲方抽送市"建科院"檢驗合格后使用。
(2)配合市建公司梅林生活基地整體進度，按甲方提出的.施工計劃施工，除不可避免的因素外，不得人為拖延。
(3)應遵守施工現場的各項規章管理制度，不得有違規行為，否則接受甲方各種形式的處罰。
(4)應嚴格按防水工程標準規范施工，發現問題，及時自行解決，確保工程質量達到優良標準，并對工程保修三年。
六、付款方式本工程無預付工程款，甲方按乙方進度支付進度款，待工程全部完工驗收達優良標準后甲方付至全部工程款的_______%給乙方，留_______%的工程款作保修金，三年保修期滿后乙方無質量問題，甲方支付余款。
七、其它：本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力，待三年保修期滿，甲方支付余款后，合同自動失效。
未盡事宜，雙方共同協商解決。
甲方：_______(簽章)乙方：_______(簽章)
代表：_______代表：_______
工程施工合同5
第一章詞語涵義及合同文件
第一條詞語涵義
《電力建設工程施工合同》文本，由《電力建設工程施工合同條件》（以下簡稱《合同條件》）和《電力建設工程施工合同協議條款》（以下簡稱《協議條款》），組成，其用詞用語除《協議條款》另有約定外，應具有本條所賦予的涵義：
一、發包方（簡稱甲方）：《協議條款》約定的具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人。
二、甲方駐工地代表（簡稱甲方代表）：甲方在《協議條款》中指定的代表。
三、承包方（簡稱乙方）：《協議條款》約定的、具有《電力施工企業資質管理辦法》規定的工程承包主體資格并被發包方接受的當事人。
四、乙方駐工地代表（簡稱乙方代表）：乙方在《協議條款》中指定的代表人。
五、社會監理：受甲方委托、具備《電力工程建設監理單位資質管理辦法》規定資格的工程監理單位或人員對工程進行的監理。
六、總監理工程師：工程監理單位委派的監理總負責人。
七、設計單位：甲方委托的具備《電力工程勘察設計單位資質管理辦法》規定的相應資質等級的設計單位。
八、工程造價管理部門：國務院各有關部門、各級建設行政主管部門或如上部門授權的建設工程造價管理機構。
九、工程質量監督部門：電力工業部、電業管理局、省（直轄市、自治區）電力局或其根據《電力基本建設工程質量監督暫行規定》設置的電力建設工程質量監督機構。
十、工程：《協議條款》約定具體內容的電力建設永久工程。
十一、合同價款：以現行的定額、材料預算價和相應的取費標準為指導價格，通過招標投標或甲乙雙方協商確定，用以支付乙方履約完成工程施工內容的價款總額。
十二、經濟支出：在施工中發出，經甲方確認后以增加預算形式支付的合同價款。
十三、費用：甲方在合同價款之外直接支付的開支或乙方應負擔的開支。
十四、工期：甲方雙方參照電力建設工程項目工期定額等規定，在《協議條款》中約定的合同工期。
十五、開工日期：《協議條款》約定的工程開工日期。
十六、竣工日期：《協議條款》約定的工程竣工日期。
十七、圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批準，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。
十八、施工現場：經甲方同意、“施工組織設計”或“施工方案”所確定的用以施工的場地。
十九、書面形式：根據合同發生的手寫、打字、復印、印刷的各種通知、任命、委托、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經過確認的電報、電傳等。
二十、不可抗力：因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙方責任造成的爆炸、火災，以及《協議條款》約定等級以上的風、雨、雪、震等對工程及履約造成損害的自然災害。
二十一、賠償金：責任方彌補對方直接損失和間接損失的費用，包括停工、窩工、返工、人員和機械設備調遷、材料和構配件積壓、倒運的人工費、機械費、管理費等實際費用，以及從這些費用應付之日起所應計取的利息等可得利益的損失。
二十二、質量缺陷：工程不符合國家或行業現行的有關技術標準、設計文件及合同對質量的要求。
二十三、協議條款：結合具體工程，甲乙雙方協商后依法簽訂的書面協議。
第二條合同文件及解釋順序
一、合同文件應能互相解釋，互為說明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：
１．《協議條款》；
２．《合同條件》；
３．洽商、變更等明確雙方合同權利義務的紀要、協議等文書；
４．招標承包工程的中標通知書、投標書和招標文件；
５．工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙；
６．標準、規范和其它有關技術資料、技術要求；
７．構成合同一部分的其它文件。
二、當合同文件出現含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協商解決（實行社會監理的，可先由總監理工程師作出解釋）；雙方意見仍不能一致的，按第３０條約定的辦法解決。
第三條合同文件使用的語言文字、標準和適用法律
一、合同文件使用漢語普通話書寫，雙方可根據需要商定使用少數民族語言譯本，對合同文件的解釋、說明則使用漢語普通話。
二、適用合同文件的法律是國家的法律、法規，以及電力工業部規章和約定的其它行業規章、工程所在地地方法規。
三、施工應當使用國家標準、規范和電力行業標準、規范。國家、電力行業沒有相應的標準、規范時，可約定使用其它行業的或工程所在地地方的標準、規范。甲方應按《協議條款》約定的時間和份數向乙方提供約定的標準、規范。
四、國內沒有相應的標準、規范時，乙方按《協議條款》約定的時間和要求提出施工工藝，經甲方代表批準后執行；甲方要求使用國外
標準、規范，應報請電力行業主管部門批準并負責按約定提供中文譯本。
五、購買、翻譯和制定標準、規范及提出施工工藝的費用，均由甲方承擔。
第四條圖紙
一、甲方在開工日期之前按《協議條款》約定的日期和份數（包括竣工圖和現場存放的份數），向乙方提供完整的施工圖紙，并保證圖紙準確且具有滿足施工要求的設計深度，乙方按《協議條款》要求做好圖紙保密工作。
二、甲方不能按第四條第一款約定提供全套圖紙，將不能提供的圖紙名稱、提供期限列入本條款，并保證滿足實施“施工綜合進度計劃”的需要。
三、甲方對圖紙有特殊保密要求的，乙方采取相應的措施保密，由甲方承擔費用。
四、乙方要求增加圖紙份數，甲方應按《協議條款》約定的時間予以復制、交付，費用由乙方承擔。
五、乙方未如約收到甲方提供的圖紙，應在５天內將所需圖紙或指示的內容、理由、時間及遲誤后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后２天內未答復，按第七條第二款約定處理。
六、乙方發現甲方提供的圖紙不完整、不準確或設計深度不能滿足施工要求。應及時通知甲方代表，酌情按第四條第五款或第二十五條第一款約定處理。乙方對于甲方提供的圖紙有如上缺陷未發現，甲方仍應按第七條第二款或第二十五條第四款約定承擔責任，并給付因此造成的修補、拆除、改建、重建等費用。
第二章雙方一般責任
第五條甲方代表
一、甲方任命駐施工現場的代表按照以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的職責：
１．甲方代表可委派有關具體管理人員承擔其部分權利和職責，并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前３天通知乙方。
２．甲方代表的指令、通知、意見、批準、答復等均由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，甲方代表可發出口頭指令，并在２４小時內給予書面確認，乙方對甲方代表的指令應予執行。甲方代表不能及時給予書面確認，乙方應于甲方代表發出口頭指令后４８小時內提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求后２天內不予答復，即視為其確認乙方要求。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令后２４小時內提出書面申告，甲方代表在乙方申告后２４小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執行的指令或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續執行的指令，乙方應予執行。因指令錯誤所發生的費用和給乙方造成的損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
３．甲方代表按合同約定及時向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批復等，并如約履行約其它約定的義務，否則乙方在約定時間后２４小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后４８小時內仍未予以答復，即視為其確認、同意、批準，應由甲方承擔由此發生的支出，順延因此延誤的工期，賠償因此造成的乙方損失。
二、實行社會監理的工程，甲方應將總監理工程師行使權利、履行義務的范圍通知乙方。總監理工程師按約定在委托授權范圍內執行職務。
三、甲方代表和總監理工程師易人，甲方應提前７天通知乙方。后任繼續承擔前任應負的責任（合同文件約定的義務及其職權內的承諾）。
第六條乙方代表
一、乙方任命駐施工現場的代表按照以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的職責：
１．乙方的要求、申請和通知等，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效。
２．乙方代表按甲方代表同意的“施工組織設計”（或施工方案）、依據合同發出指令和要求組織施工，在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下，可采取保證工程和人員生命、財產安全的緊急措施，并在采取措施后２４小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的支出，相應順延工期；責任在乙方，由乙方承擔費用。
二、乙方代表易人，應提前７天通知甲方，后任繼續承擔前任應負的責任（合同文件約定的義務及其職權內的承諾）。
第七條甲方工作
一、甲方按照《建設工程施工現場管理規定》和《協議條款》約定的時間、要求，完成以下工作：
１．辦理土地征用、租用、青苗和樹木賠償、房屋拆遷及清除地面、架空和地下障礙等工作，使施工場地具備施工條件，并在開工后繼續負責解決以上事項遺留問題。
２．將施工所需水、電、電訊線路從施工現場外部接至《協議條款》約定地點，并保證施工期間的需要。
３．開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及《協議條款》約定的施工現場內的主要交通干道并予以保養，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。
４．向乙方提供施工場地的工程地質和地下管網線路資料，保證數據真實準確。
５．辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地、占道及運輸、鐵路專用線的申報批準等手續，與有關方面締結工程交跨鐵路、公路、
通訊線路需要的協議。
６．將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方，并進行現場交驗。
７．組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底，對于需要審定施工圖預算的應及時予以審定。
８．協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護，并承擔有關費用。
９．按照合同及“施工綜合進度計劃”確定的時間為承包安裝工程的乙方提供施工現場，保證現場及建筑物、構筑物、結構、基礎等符合安裝施工的要求。
１０．協調施工現場上的各施工企業相互交叉作業關系，及時處理有關問題。
二、甲方未按合同約定履行以上義務，則承擔由此導致的費用支出，賠償因此造成的乙方損失，延誤工期予以相應順延。
三、甲方將上述某項工作委托乙方完成，應承擔所發生的經濟支出并給付乙方相應的費用。
第八條乙方工作
一、乙方按照《建設工程施工現場管理規定》和《協議條款》約定的范圍、時間、要求，完成以下工作：
１．在其設計資格證書允許的范圍內，按甲方代表的要求完成施工圖設計、與工程配套的設計或施工需要的細部設計，經甲方代表批準后使用。
２．按約定向甲方代表提供年、季、月工程進度計劃和工程用款計劃及有關統計報表。
３．按工程需要設置施工使用的照明、圍欄及警衛，并做好安全、防護設施的維修。乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害，由乙方承擔責任。
４．按《協議條款》約定的數量和要求，向甲方代表提供在施工現場辦公和生活的房屋及設施，發生的費用由甲方承擔。
５．采取有效措施實施地方政府和有關部門對施工現場交通和環境保護的管理規定。因技術、經濟條件限制，對環境的污染不能控制在規定范圍內的，應由甲方會同乙方事先報請當地政府有關部門批準。以上費用由甲方承擔，因乙方責任造成的罰款除外。
６．已竣工工程在交付甲方之前，乙方可受甲方委托代保管。由乙方按《協議條款》約定負責保護工作，保護不善發生損壞，乙方自費予以修復。要求乙方采取特殊措施保護的單位工程的部位和相應的經濟支出，在《協議條款》中約定。甲方提前使用或擅自動用后發生損壞或其它問題，由甲方承擔責任。
７．按合同的要求做好施工現場地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。
８．保護施工現場清潔。交工前清理現場達到合同文件的要求，承擔因違反有關規定造成的損失和罰款，合同簽訂后頒發的規定和非乙方原因造成的損失和罰款除外。
二、乙方未按合同約定履行上述義務。承擔由此造成的費用支出，賠償甲方因此遭受的經濟損失。
第三章施工組織設計和工期
第九條進度計劃
一、甲方在締結合同后３天內向乙方提供初步設計文件、施工圖紙、施工組織設計大綱及“供應材料、設備計劃”、“提供土建工程計劃”等資料，乙方據以按電力建設工程施工技術管理的有關規定和《協議條款》的約定編制“施工組織設計”（或施工方案）、“施工綜合進度計劃”，在開工前如約提交甲方代表。甲方未如約提供其應提供的資料，按第七條第二款的約定處理。乙方未如約提交“施工組織設計”（或施工方案）和“施工綜合進度計劃”，按第八條第二款處理。
二、甲方代表對于乙方提交的“施工組織設計”（或施工方案）和“施工綜合進度計劃”同意與否，應在《協議條款》約定的期限內予以答復，逾期未復，可視為已經同意。經甲方同意的“施工組織設計”和“施工綜合進度計劃”為合同文件，應共同遵循。
三、乙方應按甲方同意的“施工組織設計”和“施工綜合進度計劃”組織施工，接受甲方代表的檢查、監督。工程實際進展與之不符時，乙方應按甲方代表的要求提出改進措施，提交甲方代表批準后執行。重大的施工技術措施，乙方應報請甲方代表審核批準后實施，由甲方承擔特殊施工技術措施費。
第十條延期開工
一、乙方應按《協議條款》約定和“施工綜合進度計劃”確定的開工日期、開工條件開始施工，因故不能如期開工的，應在約定的開工日期５天之前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期開工要求后３天內作出答復，逾期未答復則視為已同意乙方的延期開工要求。
二、乙方延期開工未按第十條第一款約定征得甲方代表同意，竣工日期不予順延。
三、乙方由于甲方原因要求延期開工獲得甲方代表的同意，或甲方征得乙方同意將開工日期推遲，由甲方承擔乙方因此付出的費用和損失，相應順延工期。
第十一條暫停施工
一、甲方代表在確有必要時可要求乙方暫停施工，提出暫停要求后２４小時內應對此提出處理意見。乙方按甲方代表的暫停要求停止施工，妥善保護已完工程，實施甲方代表的處理意見后向其提出復工要求，經批準后繼續施工。
二、甲方代表未在約定時間內提出處理意見，或在乙方提出復工要求后２４小時內未予答復，乙方可自行復工。乙方施工因此無法進行的，按第七條第二款約定處理。
三、暫停施工出于非乙方原因，由甲方承擔
經濟支出，相應順延工期；停工責任在乙方，由乙方承擔發生的費用。
第十二條工期延誤
一、對以下情況造成竣工日期推遲的延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。
１．工程量變化或設計變更；
２．一周內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過８小時；
３．合同中約定的或甲方代表同意給予順延工期的其它情況。
二、乙方在以上情況發生后５天內，就延誤的內容和因此發生的費用向甲方代表提出報告，甲方代表在乙方提出報告３天內予以批準或提出修改意見，逾期未予答復，即視為甲方代表對此報告予以批準。
第十三條工期提前
一、施工中需要提前竣工，雙方協商一致后簽訂“提前竣工協議”，合同竣工日期何以提前。“提前竣工協議”應包括以下主要內容：
１．提前的時間；
２．乙方采取的趕工措施；
３．甲方為趕工提供的條件；
４．趕工措施的經濟支出和承擔；
５．提前竣工收益的分享。
二、乙方按“提前竣工協議”修訂施工進度計劃，提交甲方代表批準后執行。甲方代表在乙方提交施工進度修訂計劃后５天內給予批復，逾期未批復則視為其已批準。
第四章質量與驗收
第十四條檢查和返工
一、乙方按相應的電力建設施工及驗收技術規范、約定采用的標準、設計的要求和甲方代表依據合同發出指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及其委派人的要求進行返工、修改，承擔由自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起返工、修改的經濟支出，由甲方承擔，工期相應順延。
二、以上檢查合格后，又發現由乙方原因引起的質量問題，仍由乙方承擔責任。
三、以上檢查檢驗應執行電力建設工程施工質量檢驗及評定標準等規定，在不影響正常施工的前提下進行，如影響正常施工，除非經檢查檢驗為質量不合格，因此發生的費用則由甲方承擔，相應順延工期。
第十五條質量等級評定
一、工程質量應達到約定的'工程施工質量檢驗及評定標準規定的合格條件。甲方要求部分或全部工程質量達到優良標準，應支付由此增加的經濟支出，對工期有影響的應給予相應順延。
二、工程達不到約定質量條件的部分，甲方代表一經發現，可要求乙方返工，乙方應按甲方代表要求的時間返工，直到符合約定條件。因乙方原因達不到約定條件，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件，乙方承擔違約責任。
三、由于設計或材料、構件、配件、設備等非乙方原因使工程未達到約定質量條件，乙方予以返工、修改的經濟支出由甲方承擔，工期相應順延。乙方無力予以修改的，經甲方代表認可，該部分可不在評定質量等級之列。
四、雙方對工程質量有爭議，可按第３０條約定處理。
第十六條隱蔽工程和中間驗收
一、需要進行中間驗收的工程或部位，在《協議條款》中約定其名稱、驗收時間、要求及甲方應提供的便利條件。
二、工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到約定的中間驗收部位，乙方自檢合格后在隱蔽或中間驗收４８小時前通知甲方代表驗收，并準備驗收記錄。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上簽字后，方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方在限定時間內修改后重新驗收。
三、工程質量符合規范要求，驗收２４小時后，甲方代表不在驗收記錄上簽字，可視為甲方代表已經批準，乙方可進行隱蔽或繼續施工。
第十七條分部試運
一、工程具備分部試運條件，應按電力建設工程啟動及竣工驗收規程等規定進行分部試運。除約定由設備制造、供貨單位自行調試的以外，分部試運由乙方負責，編制分部試運方案和措施，提交甲方代表批準后執行。甲方代表在乙方提交方案后７日內予以批準或提出修改意見，逾期未批復即視為經甲方代表批準。
二、乙方在分部試運的４８小時之前通知甲方代表參加，甲方代表不能按時參加分部試運可書面委托他人全權代表，非發生第３７條約定的情況不得推遲。
三、分部試運的調整試驗記錄，由乙方及調試單位作出，甲方代表在記錄上簽字，作為質量驗收和整套啟動的依據。
四、由于乙方原因試運達不到驗收要求，甲方代表在試運后２４小時內提出修改意見，由乙方按其意見修改后重新試運。
五、甲方代表未參加分部試運且未委托他人代理，或參加試運未在約定時間內提出修改意見、試運合格不簽字驗收，試運結束２４小時后試運記錄自行生效，甲方應予承認，乙方可繼續施工并可據以辦理有關手續。
六、經分部試運合格的設備和系統，由于生產或試運需要繼續運轉，可交由甲方負責保管和運行維護。
七、分部試運費用除已包括在合同價款之內或《協議條款》另有約定的，均由甲方承擔。
八、由于設計、設備制造、操作不當等非乙方原因造成試運達不到驗收要求，由乙方或由乙方配合責任方拆除、修理、重新安裝，所發生
的費用及重新購置材料、設備價款和運費等，均由甲方給付后與責任方結算，延誤的工期予以相應順延。
第十八條驗收和重新檢驗
一、單項工程、單位工程、分項工程、分部工程具備驗收條件應如約予以驗收，由乙方在驗收４８小時前提交“驗收通知”，通知甲方代表參加驗收。通知包括驗收的內容、時間、地點，附上乙方自檢記錄。
二、甲方代表不能按時參加驗收可書面委托他人代理，或在驗收２４小時前向乙方提出延期要求，延期不得超過兩天。否則，乙方可自行組織驗收，甲方應承認其驗收記錄有效。
三、無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露，并在檢查后重新進行覆蓋或修復。檢驗合格，甲方承擔由此發生的經濟支出，賠償乙方損失并相應順延工期。檢查不合格，乙方承擔發生的費用，工期也予順延。
第五章合同價款與支付
第十九條合同價款及調整
一、甲乙雙方在簽訂《協議條款》時交換各自開戶銀行出具的履約保函，保證依法履約付款，待保修期滿后退還。
二、合同價款在《協議條款》中予以約定，按《建設工程價款結算辦法》和《關于基本建設工程實行竣工結算的具體規定》結算付款，任何一方不得擅自改變，發生下列情況之一的可作調整。
１．甲方代表確認的工程量增加或經甲方代表批準、乙方代表同意的工程削減。
２．甲方代表確認的設計變更或工程洽商。
３．工程造價管理部門公布的價格調整。
４．合同約定的其它增減或調整。
三、合同價款或調整的范圍，在《協議條款》中約定。
四、乙方在第十九條第二款約定的情況發生后１０天內，按第二十六條第一款約定或依據工程造價管理部門的價格調整文件計算價款調整金額，并將調整的原因、金額以書面形式通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后５天內予以批準并通知經銀行和乙方，或提出修改意見及理由，逾期未答復則視為甲方代表予以批準，應據以結算付款。
第二十條工程款預付
一、甲方按《協議條款》約定的時間和數額，向乙方預付工程款，開工后按約定的時間和比例逐次扣回。
二、甲方未按第二十條第一款付款，乙方在約定給付日期７天后向甲方代表提交“要求付款的通知”，甲方在乙方提交通知后仍未按要求給付，乙方可在提交通知后暫停止施工，按第七條第二款約定處理，并由甲方付給應付款從應付之日起的滯納金。
第二十一條工程量的核實確認
一、乙方按《協議條款》約定的時間，向甲方代表提交“已完工程量報告”申請確認。甲方代表在乙方提交報告后３天內按設計圖紙對已完工程量進行核實確認（簡稱計量），逾期未予以計量，即視為甲方代表對乙方報告中開列的工程量已經確認，亦作為工程款支付的依據。
二、甲方在進行計量２４小時前通知乙方派人參加，乙方應為計量提供便利條件。甲方未按約定發出通知使乙方未能參加計量，甲方的自行計量無效。乙方無正當理由未參加計量，甲方自行計量的結果有效，即為工程價款支付的依據。
三、甲方代表對乙方超出圖紙要求增加的工程量和因其自身原因造成返工的工程量，不予計量。
第二十二條工程款支付
一、乙方按照《協議條款》約定的時間、方式和甲方代表確認的工程量，依據構成合同價款相應項目的單位和取費標準，計算出已完工程的價款，編制“工程款結算帳單”提交甲方代表。甲方代表在乙方提交“工程款結算帳單”后５天內予以簽證，并通知經銀行付款。
二、甲方代表對乙方的結算帳單逾期未簽證，或經銀行由于甲方原因未付款，乙方可向甲方代表發出“要求付款的通知”，在發出通知５天后甲方仍未按要求給付，乙方可暫停施工，按第七條款約定處理，并由甲方償付工程款的利息，利息從其計量簽字第１１天起按約定的利率計取。
第六章材料設備供應
第二十三條甲方供應材料設備
一、甲方按《協議條款》約定為乙方供應材料、設備，所供材料、設備的種類、規格、型號、數量、單位、質量等級和提供時間、地點應與清單相符，并向乙方提供材料、設備的質量合格證明。
二、甲方代表在提供材料、設備前按約定時間通知乙方驗收、領取，經驗收、領取后發生損壞丟失由乙方補修、賠償。
三、甲方供應的材料、設備與《協議條款》約定、合同文件規定或清單不符，按以下情況分別處理：
１．材料、設備的單價不符，由甲方承擔所有價差。
２．材料、設備的種類、規格、質量等級不符，乙方可拒絕接收、保管，由甲方運出施工現場并重新采購。設備到貨時如不能開箱檢驗，可只驗收箱子數量，之后的開箱檢驗由甲乙雙方共同進行，出現缺件即由甲方負責補足，質量等級、規格等不符的則由甲方重新采購。
３．材料的種類、規格、型號等不符，乙方可代為調劑串換，甲方承擔相應的經濟支出。
４．設備有缺陷，甲方可委托乙方處理，由甲方給付因此發生的費用。
５．到貨地點不符，甲方負責倒運至指定地點。
６．供應數量不足，由甲方補齊；供應數量超額，由甲方將多余部分運出施工現場。
７．供應時間提前，甲方負責保管或付款委托乙方保管。
四、乙方未如約檢驗、接收、領取材料、設備給甲方造成損失，按第八條第二款約定處理。
五、經乙方檢驗通過之后發現甲方所供材料、設備（包括備品、備件）有規格、質量等不符的，甲方仍應承擔重新采購及拆除、重建的經濟支出。
六、甲方未按《協議條款》約定、合同文件規定和清單供應材料、設備，或供應時間遲誤，或出現第二十三條第三款、第二十三條第五款約定的情況，造成乙方施工延誤的，按第七條第二款約定處理。
第二十四條乙方采購材料設備
一、乙方根據《協議條款》約定，按照設計和規范的要求采購工程需要的材料、設備或配制加工非標準設備，并提供產品質量合格證明。
二、甲方委托乙方卸運、保管材料、設備和配制加工非標準設備、代辦設備，在《協議條款》中約定雙方的權利、義務，或另訂協議，并支付一定數額的預付款。
三、在材料、設備到貨前，乙方按約定通知甲方代表驗收，甲方未按時到場驗收，可視為其已驗收，乙方自行驗收生效。
四、乙方采購材料、設備的價差調整辦法，在《協議條款》中約定。
五、乙方采購的材料、設備或配制加工的非標準設備與設計和規范要求不符，甲方代表拒絕驗收，由乙方按甲方代表要求的時間運出施工現場，重新采購符合要求的產品，承擔由此發生的費用，工期不予順延。
六、無論甲方是否到場驗收，驗收后發現材料、設備不符合設計和規范要求，仍由乙方修復或拆除、重新采購，并承擔發生的費用，賠償甲方的損失。由此延誤的工期相應順延。
七、根據工程需要，經甲方代表批準，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用，由甲方承擔發生的經濟支出，因乙方原因使用，由乙方承擔發生的費用。
第七章設計變更
第二十五條設計變更
一、乙方執行電力建設施工及驗收技術規范、建設工程施工技術管理的有關規定，嚴格按圖施工，發現設計差錯缺漏不得將錯就錯或擅自修補，應及時向甲方代表提出變更設計申請。
二、甲方對原設計進行變更或同意乙方的變更設計申請，應按《協議條款》約定的期限送交原設計單位審查、修改、補充，取得相應的圖紙、說明，對于較大設施變更和重大設計變更還應取得有關部門的批準、追加投資和材料的指標，之后發給乙方設計變更通知，否則乙方有權拒絕變更。
三、乙方按照設計變更通知施工，進行下列變更：
１．增減合同約定的工程量；
２．更改有關工程的性質、質量、規格；
３．更改有關部分的標高、基線、位置和尺寸；
４．增加工程需要的附加工作；
５．改變能關工程的施工時間和順序。
四、因以上變更導致的經濟支出和乙方損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
第二十六條確定變更價款
一、發生第二十五條約定的變更后，在《協議條款》約定的期限內，乙方按下列方法提出變更價格，經甲方代表批準后調整合同價款和竣工日期。
１．合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格計算，變更合同價款；
２．合同中只有類似于變更情況的價格，可將此作為確定變更價格的基礎用以變更合同價款；
３．合同中沒有適用的和類似的價格，由乙方提出適當的變更價格。
二、甲方代表在乙方提交變更價格意見后５天內予以批準，或者提出修改意見及理由，逾期不予批復即視為甲方代表批準。
三、乙方對于甲方代表不批準其變更價格意見持有異議，可提請總監理工程師予以評定（如果有社會監理）、提請約定的工程造價管理部門予以裁定，不服裁定則可按第３０條約定處理。
第八章竣工與結算
第二十七條竣工驗收
一、工程具備竣工條件，乙方按電力建設施工及驗收技術規范等規定向甲方代表提交“竣工驗收報告”申請驗收。甲方代表在乙方申請驗收后１０天內組織有關部門進行驗收，驗收５天內給予批準或提出修改意見。乙方按要求修改，承擔由于自身原因造成修改所發生的費用。甲方承擔非乙方原因造成修改所發生的費用及因此給乙方造成的損失，延誤的工期予以順延。
二、整套啟動試運驗收，執行電力建設工程啟動及竣工驗收規程等規定，由甲方承擔整套啟動試運驗收的組織工作，全面處理試運驗收中發生的問題。乙方參與有重大影響項目的整套啟動調試方案和措施的制定，在啟動調試中負責其施工項目的維護、檢修、消除缺陷。
三、乙方參加整套啟動試運的工日及酬金，經甲乙雙方參照調試工期定額和相應的取費標準商定，由甲方予以支付。合同中另有約定、已包含在合同價款的除外。
四、竣工日期為乙方提交“竣工驗收報告”之日，需修改后才能達到竣工要求的，應為乙方修改后經甲方驗收之日。
五、甲方未按如上日期組織驗收，應從約定期限最后１天的次日起承擔工程保管費用。
六、按建設項目檔案資料管理的有關規定，乙方在整套啟
動試運驗收后４５天內，將竣工圖等完整竣工資料移交甲方。
七、工程移交后實行試生產的，火電項目期限６個月，不得延長。試生產利潤，甲乙方雙方按約定分享。
八、由于設計、設備或系統等不屬于乙方原因使個別項目不能全部投入，應在啟動試運驗收記錄上寫明原因，由甲方負責在驗收后組織完成。
九、機組經７２小時試運后，由于系統負荷需要等原因不能停機，則免去其后的規定試運時間，即告整套啟動試運驗收完成。
十、零星土建工程和少數非主要設備未按設計規定的內容全部建成，但不影響正常生產，已符合竣工驗收標準的，應辦理竣工驗收手續，由承包該施工項目的乙方負責在整套啟動試運驗收后完成，期限不得超過６個月。
十一、由于特殊原因，部分單位工程和部位須甩項竣工時，雙方訂立甩項竣工協議，明確各方責任。
十二、甲方代表在乙方提交“竣工驗收報告”后１０天內無正當理由未組織驗收，或驗收后５天內未予批準且未提出修改意見，即視為此“竣工驗收報告”經甲方代表批準，應據以辦理結算手續。
第二十八條竣工結算
一、竣工報告批準后，乙方按建設工程價款結算辦法等有關規定和《協議條款》約定的時間、方式，向甲方代表提交“竣工結算報告”。甲方代表在乙方提交報告后５天內予以批準并將撥款通知送經銀行辦理竣工結算，或提出修改意見及理由。乙方收到工程款后１５天內將竣工工程交付甲方。
二、甲方違反有關規定或約定未如約辦理竣工結算，或經銀行由于甲方原因未支付工程款，乙方可留置部分或全部工程，予以妥善保護，由甲方給付保護費用，承擔違約責任，并按約定的利率償付拖欠工程款的利息。
第二十九條保修
一、執行電力建設工程啟動及竣工驗收規程、工程質量管理辦法等規定，乙方對竣工交付使用的工程所存在的質量缺陷負責維修。
二、保修項目、內容、范圍，由甲乙雙方在《協議條款》中約定。
三、保修期，整體工程或其中分單項、單位、分項、分部驗收交付的工程，均從移交甲方之日起分別計算保修期。
１．建筑工程保修期：
（１）建筑物、構筑物的土建工程為１年，其屋面防水工程為３年；
（２）建筑物的電氣管線、上下水管線安裝工程為６個月；
（３）建筑物的供熱、供冷工程為１個采暖期、供冷期；
（４）室外的上下水、道路等公用工程為１年。
２．安裝工程保修期為１年。
３．其他有特殊要求的工程，保修期限由甲乙雙方在《協議條款》中約定。
四、質量保修金，由甲方從其給付乙方的工程結算款中劃撥，存入《協議條款》約定的工程質量監督機構在銀行開設的專門帳戶，任何單位和個人不得挪作他用。
１．建筑工程按其造價的１．５％留存；
２．安裝工程按其造價的０．５～１％留存；
３．有特殊保修要求的工程由甲乙雙方在《協議條款》中約定留存比例。
五、保修責任，乙方負責維修由于其自身原因形成的質量缺陷，所發生的費用從質量保險金中支付，不足部分由乙方交付。乙方自接到甲方發給的保修通知之日起，在兩周內到達現場與甲方共同辨明質量缺陷責任，商議返修內容。屬乙方責任的，乙方未按期到達現場，甲方應再次通知乙方。乙方在接到再次通知書后１周內仍未到達，甲方可在不提高工程標準的前提下自行返修，所發生的費用按上述辦法支付。由于設計、使用不當或材料、構件、配件、設備的設計、制造等原因造成的質量缺陷，由責任方承擔保修責任，乙方予以維修發生的費用由甲方給付。對于不可抗力引起的質量問題，乙方不予承擔責任。
六、乙方的返修方案及工期按第九條約定確定，返修價款按第二十六條約定確定，質量驗收按第十四條約定進行，所用材料、構件、配件等數量、價格及采購供應等具體事宜由雙方商定或簽訂協議，甲方應積極予以創造方便條件。
七、退還工程質量保修金，由甲方在保修期滿后２０天內予以結算，將剩余的質量保修金及銀行存款利息退還乙方。
第九章爭議、違約和索賠
第三十條爭議
一、甲乙雙方對于合同權益有不同的主張和要求，可通過協商或約定的單位、人員調解排解。為愿通過協商、調解解決或協商、調解不成的，可根據雙方的協議向有管轄權的仲裁機構申請仲裁；雙方未達成仲裁協議的，可向有管轄權的人民法院起訴。
二、雙方發生爭議后，除非出現下列情況，雙方都應繼續履行合同，保持施工連續，保護好已完工程。
１．合同確已無法履行；
２．雙方協議停止施工；
３．調解要求停止施工，且為雙方接受；
４．仲裁機關要求停止施工；
５．法院要求停止施工。
第三十一條違約
一、任何一方未履行合同義務、未完全履行合同義務或者履行合同義務不符合約定要求，即應承擔違約責任，向對方支付違約金。違約給對方造成的損失超過違約金的，還應付給賠償金，補償違約金不足的部分。
二、違約金、賠償金應在雙方明確違約責任后１０天內償付，否則按約
定的利率給付利息。乙方給付甲方的違約金、賠償金，經雙方同意后可由甲方從合同價款中扣收。
三、除非合同解除或終止，違約方承擔違約責任仍應繼續履行合同。
四、因變更或解除合同使用一方遭受經濟損失的，除依法可以免除責任的以外，應由責任方負責賠償。
第三十二條索賠
一、合同一方的經濟利益、正當權利因對方違約、危害行為遭受損失，要求對方予以給付、補償、歸還，按以下程序進行。
１．有正當地索賠理由和充足的證據。
２．在索賠事件發生后２０天內，向對方提交“索賠通知”。索賠通知應包括索賠的理由、依據、要求等內容。
３．受索賠方在索賠方提交通知后１０天內給予書面確認，或提出異議、通知索賠方進一步補充索賠理由證據；索賠方在接到該通知后７天內提交補充理由證據，受索賠方接到補充理由證據后５天內給予書面答復。
４．索賠方逾期未提交“索賠通知”或補充理由證據，視其為放棄索賠；受索賠方逾期未要求補充理由證據或未作出答復，視其為確認索賠，“索賠通知”則應從答復的最后１天起生效。
二、受綜賠方在確認索賠后１０天內如數向索賠方給付或補償、歸還，否則應賠償因遲誤給索賠方造成的經濟損失。
第十章其它
第三十三條安全施工
一、執行電力建設安全施工管理的有關規定，認真采取安全防護措施，嚴防事故。
二、乙方承擔因自身安全措施不力而出現事故的責任和因此發生的費用，非乙方責任造成的事故由責任方承擔責任及費用。發生重大傷亡事故，乙方應立即上報有關部門并通知甲方代表，按有關規定和政府有關部門的要求處理。甲方應為此提供方便條件。
三、乙方在動力設備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近等特殊環境施工前，應向甲方提出安全保護措施，經甲方代表批準后實施，費用由甲方承擔。
四、乙方在有毒有害環境中施工，甲方應按有關規定提供相應的防護措施，并承擔有關的經濟支出。
第三十四條專利技術、特殊工藝和合理化建議
一、甲方要求采取專利技術、特殊工藝，須負責辦理相應的申報、審批手續，承擔申報、試驗等費用；乙方按甲方要求使用，并負責試驗等有關工作。
二、乙方提出使用專利技術和特殊工藝，報甲方代表批準后按第三十四條第一款約定處理。
三、乙方提出合理化建議涉及到對圖紙、設施和“施工組織設計”的更改及對原定材料、設備的換用，應經甲方代表批準。
四、以上發生的費用和獲得的利益，雙方按協議分攤或分享。
第三十五條地下障礙和文物
乙方在施工中發現文物、古墓、古建筑基礎和結構、化石、錢幣等有考古、地質研究等價值的物品或其它影響施工的地下障礙物，應在４小時內通知甲方代表，報告有關管理部門并采取有效的保護措施。甲方代表應在收到通知后１２小時內對乙方采取的保護措施給予批準或提出處理意見。甲方應承擔保護措施的費用，延誤的工期相應順延。
第三十六條工程分包
一、乙方可按投標書或《協議條款》約定分包部分工程，將分包合同副本送交甲方代表。分包合同與本合同發生抵觸，以本合同為準。
二、分包合同不能解除乙方任何約定義務與責任。乙方應在分包場地派駐相應監督管理人員，保證合同的履行。分包單位的任何違約或疏忽，均視為乙方的違約或疏忽。
三、除非《協議條款》另有約定，分包工程價款由乙方與分包單位結算。
第三十七條不可抗力
一、不可抗力發生后，乙方應迅速采取措施，盡力減少損失，在２４小時內向甲方代表通報受害情況，按《協議條款》約定的時間向甲方代表報告損失情況和清理、修復的費用。災害繼續發生，乙方應每隔５天向甲方代表報告１次災害情況，直到災害結束。甲方應對處理災害提供必要條件。
二、因不可抗力遭受損失的承擔；
１．已完工程、施工設施和甲乙雙方已購材料、設備的損失由甲方承擔，第十五條第二款約定的返工費和第二十一條第三款、第二十四條第五款、第二十四條第六款約定的工程價款或材料、設備費用除外。已購材料、設備，包括已提取、接收、驗收、保管或在運途中、在現場用于施工的材料、設備。
２．乙方為防止、減少不可抗力對工程的損害應采取措施所發生的費用及損失，由甲方承擔。
３．乙方生產、生活臨時建筑的損失，由甲方予以適當的補償。
４．人員傷亡由其單位負責處理并承擔費用，但由于第三十七條第二款中情況造成傷亡則由甲方給予補償。
５．乙方的施工機械設備及停工等損失，由乙方承擔，但因第三十七條第三款（２）條中的情況所致則由甲方給予補償。
６．第十五條第二款約定的返工費和第二十一條第三款、第二十四條第五款、第二十四條第六款約定的工程價款或材料、設備費用，由乙方承擔。
三、經受不可抗力損害后的清理、修復工作由乙方承擔，甲方給付乙方的費用按第二十六條約定確定，雙方可另簽協議約定。
第三十八條保險（如有時）
一、甲方按《協議條款》的約定辦理工程保險和施工現場甲方人員及第三方人員生命財產的保險，并支付一應費用。
二、乙方辦理自己在施工現場人員生命財產和施工機械設備的保險，并支付一應費用。
三、投保后發生事故，乙方應在１５天內向甲方代表提供損失情況和估價的報告，如損害繼續發生，乙方在１５天后每１０天報告一次，直到損害結束。
第三十九條工程停建或緩建
一、由于政策變化、甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，雙方可簽訂協議變更、中止或解除合同。
二、甲方應如約付給乙方在合同變更、中止或解除之前已完工程的價款，以及已進行或已履行的部分工作、服務費用等為完成整個工程所發生的開支，賠償乙方有關損失。
三、乙方應妥善保護和移交已完工程和已購材料、設備，按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現場，并為分包單位的撤出提供條件。
四、甲方應為乙方及分包單位的撤出提供必要條件，承擔以上的經濟支出。
五、已經訂貨的材料、設備由訂方負責在變更、中止或解除合同后２０天內退貨，不能退還的貨款和退貨發生的費用，由甲方承擔。逾期未退貨造成的經濟損失，由責任方承擔。
第四十條合同的生效與終止
一、本合同自《協議條款》約定的生效之日起生效。
二、在竣工結算、甲方支付完畢，乙方將工程交付甲方后，除有關保修條款仍然生效，其它條款即告終止，保修期滿并退還質量保修金后，有關保修條款終止。
第四十一條合同份數
一、合同正本兩份，具有同等效力，由甲乙雙方簽字蓋章后分別保存。
二、副本份數按《協議條款》約定，由甲乙雙方分送有關部門。
工程施工合同6
發包人： (以下簡稱甲方)
承包人： (以下簡稱乙方)
經過甲乙雙方協商，就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，共同遵照執行。
一、工程項目
1、 工程名稱：歸西村混凝土道路
2、 工程地點：歸村西村
3、 承包范圍：350米混凝土道路
4、 承包方式：包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。
5、 合同價款：合同總價款15萬元。
二、 技術要求
1、路面為18cm厚c25水泥混凝土路面，寬3.5米。
2、 18cm厚3:7灰土墊層。
三、 施工及質量要求
1、路基處理
在原有路基的基礎上，對高低不平路段，采用推土機或裝載機整平，并清除地表雜草，然后用壓路機壓實。
2、嚴格控制路面材料質量，墊層必須夯實，否則返工。
四、 雙方權利和義務
1、發包人主要工作：負責場地三通一平;
2、承包人主要工作：負責本工程施工范圍內的施工安全工作。承包人應按有關規定嚴格實施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發生的費用;做好現場設備、材料的照管工作。
五、工程價款的支付
工程竣工拔工程總造價的98%。工程質量保證金為總造價的`2%，質保期一年，質保期自竣工驗收之日計算，期滿后一次性支付質保金。
六、安全文明施工
承包人應按建設總承包單位工程施工現場管理規定及發包人統一管理制度的規定，精心組織、文明安全施工;發包人、總承包單位對承包人任何違反現場管理制度的行為均有權予以制止，直至罰款和解除合同。
承包人在施工過程中發生的一切安全事故、質量事故均有承包人自行負責并承擔相應的經濟責任、法律責任及相應的一切經濟賠償。
甲方： 乙方：
20xx年4月16日
甲方：
乙方 ：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，共同遵照執行。
工程施工合同7
建設單位(甲方)：
施工單位(乙方)：
根據上級有關規定，甲方將行政樓小廣場綠化改造工程委托給乙方施工，根據該工程具體情況，經雙方協商簽訂本合同。
一、工程名稱：行政樓小廣場綠化改造工程
二、施工地點及范圍：本工程位于 第一小學
綠地總面積為 280 平方米
三、工程內容：
1.乙方根據設計圖紙按圖施工，甲方按圖驗收;
2.工程竣工后，乙方必須養護三個月 (20xx年4月5日起算);
3.施工過程中，由于甲方原因需要返工的，則須經甲方簽證認可后按實結算;養護期間由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同規格要求補植。
四、工程造價：
工程總造價為人民幣 (附苗木結算清單)，經過審計結算后按照實際支付。
五、付款方式：
1.第一次付款，在施工完成驗收通過后，甲方支付總造價的70%(其中10%養護費三個月養護期滿后付清)。
2.余款待三個月養護期滿、合格后一次性付清。
八、養護期內遇自然災害、人為引起的原因導致綠化死亡的由甲方負責。
九、本合同經雙方蓋章簽字后生效。本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
代表(簽字)： 代表(簽字)：
年 月 日：
綠化工程施工合同范本3
綠化工程由甲方委托乙方實施。為明確本工程甲、乙方的職責、義務和權利，保質保量、按期完成工程建設任務。經甲、乙雙方協商一致，特簽定如下合同條款：
第一條：工程地點和名稱：
1、工程地點：。
2、工程名稱：國道東段路兩側綠化工程。
第二條：下列文件應被視為本合同的組成部分。即：
1、在合同實施間，甲方和乙方簽定的其他協議。
2、圖紙和工程量清單：由甲方提供的.綠化設計方案和工程量清單為依據。
3、雙方有關工程的洽商、變更及書面協議或文件視為本合同的組成部分。
第三條：承包方式：
1、承包內容：綠化施工。
2、承包方式：包工、包料、包質量、包工期、保養護、包成活率、包安全。
3、工程造價：按中標價貳拾陸萬陸仟壹佰叁拾柒元伍角(￥266137.50元)簽定合同(附工程量清單)，苗木單價一次性包死，竣工驗收合格后，工程量按實計算。
4、施工過程中的工程變更：以甲方代表的簽證為依據按實調整。
第四條：開、竣工日期：本工程自 至
第五條：工程質量及安全：
1、工程質量的施工、檢驗和評定，按有關施工技術規范和質量檢驗評定標準為依據，標準、規范及有關技術文件：江蘇省建委文件蘇建園（XX）204號《江蘇省城市園林綠化植物種植技術規定（試行）》和《江蘇省城市綠化植物養護技術規定（試行）》以及《建筑工程施工質量統一標準》（gb5030-XX）等。
2、乙方必須嚴格按施工圖、說明書和施工操作規范進行施工，以確保質量和安全。
3、乙方應積極認真地編制施工方案，與開工日前報甲方審定，乙方評審定的施工方案進行組織和施工，確保工程的順利完成。
4、設計變更需經甲方簽字認可方能生效，乙方應認真熟悉圖紙，嚴格執行有關標準。
5、苗木起挖、裝卸、運輸、堆放嚴格按照操作規范執行。
6、栽植過程中把握好開塘、栽植、澆水等工作的質量關。
第六條：材料組織供應的要求：
1、所有苗木由乙方自行組織供應，乙方進場的苗木符合品種、規格、數量和質量要求，甲乙雙方認可后方可使用。
2、苗木進場按照施工進度計劃迅速進場。
第七條：工程價款的支付：
1、工程價款的支持：工程竣工經驗收合格后付工程總價的50%，XX年底12月30日前付清工程總價的30%，XX年5月底前付工程總價的20%。
2、工程價款的結算：工程價款按實際發生的工程量為依據。
第八條：工程竣工驗收及缺陷責任期：
1、工程竣工驗收，應以施工圖紙及說明為依據。
2、工程竣工前，乙方應先組織進行自檢。
3、甲方在接到乙方工程竣工報告后10天內，甲方應組織相關單位進行竣工驗收。
第九條：附則：
1、本工程合同經甲、乙雙方簽字蓋章后生效，工程缺陷責任期滿全部竣工驗收合格，結清工程價款后失效。
2、乙方在施工過程中，甲方應提供一切施工便利條件，如：電、水等、地方矛盾協調。
3、缺陷責任期：本合同工程缺陷責任期為竣工驗收后一年。
4、在缺陷養護期內，承包人及時做好保潔、除草、施肥、病蟲害防護，修剪整技，澆水補濕、補栽等一系列養護管理，確保成率達98%。
5、在缺陷養護期內，發生汽車壓壞苗木、人員故意損壞、盜竊等事宜，一切由甲方解決，乙方協助，費用有甲方一次付清。
6、本工程未盡事宜，甲、乙雙方協商確定。
7、本工程一式兩份，正本甲、乙雙方各執壹份，副本/份。
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
簽訂日期： 年 月 日
工程施工合同8
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》以及其它相關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，經甲、乙雙方協商特定立本合同。
一、工程概況：_______工程名稱：_______工程地點：_______工程規模：_______工程結構：_______
二、承包方式：包工
三、承包范圍：
1)外腳手架搭拆：含架空層及主體結構支模、鋼筋綁扎需要的外架搭設、滿足每層砼澆搗、模板加固需要的圍護腳手架(外圍超出作業面
1.5米)，滿足室外回填土方的需要而提前拆除以及后期砌體、裝飾施工的外腳手架二次搭設及拆除。
2)架空層及主體結構層面外腳手架搭設、拆除，含所有安全圍網、兜網掛設、及時清整。所有工字鋼安拆、加固工字鋼的鋼筋環、鋼絲繩及外架加固的鋼管、鐵件的預埋、懸挑工字鋼上的硬鋪(木板、竹跳板)拆除。
3)鋼筋施工棚、現場安全廣告牌、施工通道、看房通道、拌合機、發電機房、塔吊平臺等臨時及永久性設施的搭設及拆除。
4)坑基一次或多次(應施工現場需要)圍護、上下深基坑用的踏步，首層至第一道懸挑工字鋼外圍的防護搭拆及樓梯間、電梯井、風井、陽臺等所有臨邊防護的搭設及拆除。
5)卸料平臺按施工需要及時搭設、轉移及定位加固的鐵環、鋼繩的預埋、拆除。
6)電梯井、風井每三層一道硬質防護的鋪設，電梯門口防墜鐵門的`掛設(鐵門由項目部提供)并及時檢查清理。
7)施工現場鋼管、扣件材料及時清理，按指定地點堆放整齊，服從現場調配，所有外立面的鋼管必須預先做好油漆，剪刀撐鋼管做好黃黑相間的花桿油漆(材料由甲方提供，是否刷油漆由工程項目部決定)
四、質量要求：乙方必須嚴格按規范施工、精心排料，最大限度保證安全、牢固、美觀，積極配合各級職能部門的檢查、驗收，安全維護網必須及時懸掛，并定期整理，腳手架搭設一角四立，一跳三橫，每跳錯頭連接不大于40公分，立桿間距不大于
1.5米，每跳
1.8米，外排中間排欄腰，內排和墻的距離不大于30公分，不小于25公分。腳手架搭設、工字鋼加固鐵環的預埋、工字鋼的安放、鋼絲繩預埋、腳手架搭拆等工作事先應提供切實可行的施工方案，并與項目管理人員協商通過后方可施工，施工過程中乙方必須無條件接受甲方安管人監督，發現問題及時整改，如因腳手架搭設質量問題而影響施工進度，每延遲一天工期處罰乙方1000元，如因此引起的安全事故一切損失由乙方負責。
五、工期要求：乙方必須服從甲方管理，嚴格按甲方與工程部安排的形象進度施工，結合現場實際情況及工期節奏，積極提供材料計劃，精心安排施工，如達不到工期要求而影響其它班組施工延遲一天處罰乙方1000元。
六、安全文明施工:
1)乙方施工班組長必須常駐工地，如有事離開必須與項目部現場負責人協商并派專人負責。
2)乙方現場施工人員必須戴XX帽，未戴XX帽按100元人次處罰(從乙方結算款中扣除)，施工人員高空作業時系好安全帶(安全帶由乙方提供)
3)嚴禁酒后作業，嚴禁高空拋物，發現一次，扣除乙方200元工程款，如違章操作發生一切安全事故由乙方負全責，如發生意外安全事故，在3萬元以內由乙方負責。
4)乙方必須服從管理，抓好現場文明施工，做到工完場清，場地材料堆放有序，樓面及時清理干凈，廢品材料及時清堆安放在指定地點，合理利用原材料不得隨意浪費，施工現場材料必須交清、歸庫。如不交清歸庫按扣件
5.00元套，鋼管15元米處罰;架子上的材料層層上翻，不往上翻，而將材料放在外架上的按扣件
5.00元套，鋼管15元米處罰(從乙方工程款中扣除)。如因乙方安全文明現場不達標而引起上級主管部門的罰款，一切損失由乙方負擔。
5)如乙方不能按時完成現場清理工作，甲方有權另行安排人員清理，并扣除乙方雙倍費用。
6)乙方必須對所有施工人員進行技術交底和崗前培訓并每月向施工人員進行安全文明施工教育，確保安全萬無一失。
七、承包價格：主體結構，腳手架搭拆按建筑面積14.5元平方米結算(4樓首道工字鋼以下按12.5元平方米結算除外);地下室、附樓按建筑面積7元平方米結算。
八、付款方式：按形象進度付款具體如下(按施工方的撥款方式付款)程量60%的進度款。
九、本合同一式兩份，雙方簽字生效，工程完工、工程款支付完畢后自動失效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：________
_________年____月____日
________年____月____日
工程施工合同9
施工單位：_________（以下簡稱甲方）
承包單位：_________（以下簡稱乙方）
經甲方對乙方承建專業資格的考核，同意將公司_________防水工程委托乙方施工，為了明確雙方在施工過程當中的權利、義務和責任，按照確保工程質量、工程進度、工程安全的原則，協商確定如下合同條款共同遵守執行。
一、總則：
1、工程名稱：_________
2、工程地點：_________
3、工程內容：根據公司_________工程施工聯系單和設計變更通知單要求，廚衛間防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜（1。5cm厚），屋面防水工程采用“_________”聚氨酯防水涂膜（找平層上作基層處理）。
二、承包方式：
乙方包工、包料、包質量、包管理、包安全、包進度等總包方式。
三、工程造價：
廚衛間聚合物防水每平米_________元；屋面_________聚氨酯防水每平米_________元。結算時按實際面積結算。
四、質量標準：
乙方應確保公司生產基地_________樓防水工程達到優良標準，嚴格參照_________有關標準及甲方要求施工，涂膜工程保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻，與基層有一定粘結力，達到設計厚度等質量要求。
五、雙方責任：
1、甲方責任：
相關的合同范本·施工分包合同·房屋建筑裝修施工合同·鋼結構施工合同·家裝施工合同·施工監理合同·油漆施工合同·維修施工合同·廣告牌施工合同·景觀施工合同（1）應提前提出施工計劃，并將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。
（2）應提出工期計劃，但應考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。
（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直運輸、工人工地住宿等。
（4）甲方有權對乙方在施工過程當中的工程質量進行監督檢查，發現問題，提交乙方限時整改。
2、乙方責任：
（1）聽候甲方通知，即時將防水材料進場，提交防水材料合格證、檢測報告及_________建設局頒發的準用證，由甲方現場負責人抽檢合格后使用，必要時由甲方抽送_________檢驗合格后使用。
（2）配合市建公司_________基地整體進度，按甲方提出的施工計劃施工，除不可避免的因素外，不得人為拖延。
（3）應遵守施工現場的.各項規章管理制度，不得有違規行為，否則接受甲方各種形式的處罰。
（4）應嚴格按防水工程標準規范施工，發現問題，及時自行解決，確保工程質量達到優良標準，并對工程保修三年。
六、付款方式：
本工程無預付工程款，甲方按乙方進度支付進度款，待工程全部完工驗收達優良標準后甲方付至全部工程款的95％給乙方，留5％的工程款作保修金，三年保修期滿后乙方無質量問題，甲方支付余款。
七、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力，待三年保修期滿，甲方支付余款后，合同自動失效。未盡事宜，雙方共同協商解決。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________
甲方代表（簽字）：_________乙方代表（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同10
甲方： 乙方：
依據《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國建筑法》的法律法規，為明確雙方權利與責任，經甲、乙雙方友好協商，甲方同意把本工程項目的外墻鋼管腳手架工作承包給乙方施工，并訂立本合同，以供雙方共同遵守執行。
一、工程名稱：
永州XX公司3廠房工程項目
二、工程地址：
____縣東方大道右側
三、承包方式：
包工包料（竹跳板由 乙 方提供），搭設所需鋼管（包含：裝內模所用的架管，但甲方裝內模時不得切割鋼管，如有切割鋼管現象，甲方按被切割鋼管總量21元米的標準計算賠償乙方損失）由乙方提供。
四、承包內容：
甲方工程項目建筑面積約按圖紙 平方米的外墻雙排全鋼管扣件腳手架搭拆工作。
五、工作范圍及搭設要求：
外墻雙排全鋼管扣件腳手架從一層開始搭設，外架為落地扣件式鋼管腳手架，雙排、單立桿，立桿間距為
1。6
1。8米，內外排立桿間距為0。8米，立面距離為
1。8米，每步架900高處設有一道護身欄桿，連墻件間距豎直
3。6米，水平
4。5米。內立桿距建筑物為0。3米。外立面搭設剪刀撐，剪刀支撐四角均同時向兩個方向搭設，角度為45—60度。中間間距按規范設立剪刀撐，架子內外按規定設斜撐，交叉設立。一層搭設安全通道，通向樓梯口。所有外架每層均設鋼性拉結與結構邊梁拉結，拉結點用與外架相同的材料埋入邊梁不小于3米，外露不小于
1。5米，用直角扣件，短鋼管與架體內外排立桿扣緊。每 層滿鋪一層竹跳板，安全網立面滿圍，并扎牢，每棟每層設 個卸料平臺。安全防護網由 方提供，并由 自行安裝和拆除。如甲方需安裝，則安裝工時費另行協商計算，不在本合同價格內。（按縣質監站規范要求進行施工）。
六、結算與付款辦法（以下涉及金額均不含稅價）：
1、付款方式：乙方外架搭設到一層后開始支錢（支建筑面積的85%），每一層結付壹次進度款（支建筑面積的85%），甲方樓層封頂后，付給乙方工程總額95%的工程款（總建筑面積2
2。8元95%），腳手架全部拆除，運出工地后十天之內結清全部工程款。
2、工程價格：
（1）鋼管外腳手架按總建筑面積（以設計圖為準）每平方米 2
2。8 元計算，大寫人民幣貳拾貳元捌角整。
（2）另行計算安裝安全防護網工時費每平方米 元，搭設腳手架所需鋼絲繩由甲方租用，乙方自行采購和安裝，租金為每米每天 元。
（3）施工作業過道以側面兩邊長度乘高度計算，安全通道、安全擋板、操作防護棚等，均按實搭面積計算單價為 元。樓梯扶手搭設價格已包含在總價中，不再另行計價。
3、若甲方工程在施工期滿仍未達到外架拆除要求，超期后按月計算外架延期（不足30天不計算超期），按延期部份總面積計算延期款，延期款為每月每平方米 2 元，計付給乙方，直到甲方通知拆除外架為止。
4、甲方必須按合同約定按月支付乙方工程進度款，如未及時支付工程進度款則按每天千分之五計收滯納金，逾期60天后乙方有權自行拆除乙方所有的鋼管等材料，并退出工地，由此造成的一切損失，由甲方全部承擔，包括乙方所造成的損失，按實際的完成工程量計算損失、并賠償。
七、施工期：
本鋼管腳手架工程雙方約定施工工期為 5 個月（含春節、下雨、下雪天氣），________年____月____日開工，至201________年____月____日拆架完工。乙方接到甲方通知，材料到場為開工計算日，所有材料運出工地日為完工日。若延長材料施工期限，則按本合同第六條第3款的價格付給乙方材料延期款。
八、質量要求。
乙方必須保證工程質量，整個施工過程中，乙方對腳手架的搭設質量負責，發現問題及時整改。
九、安全施工：
1、乙方確保承包工程的安全施工，嚴禁違規作業，嚴格按照國家工程施工安全規則和甲方對施工的安全要求組織施工。
2、甲方負責對乙方的進場人員組織進行安全三級教育和安全交底，并按甲方要求辦理有關簽字手續，中途更換或增加施工人員的必須按新進場人員要求進行交底及三級教育活動，未經三級教育和安全交底的人員嚴禁進入施工工地施工。
3、搭設腳手架的.進入施工現場的人員，必須身體健康，有視力障礙，高血壓、恐高癥人員不得參與外架搭設，酒后不得上外架作業，進工地時必須頭XX全帽，不準穿拖鞋，高處作業人員應系好安全帶，確保施工安全，避免事故發生。因施工過程中自身造成的安全工傷事故，由乙方負責。因甲方原因造成的事故原因則由甲方全部負責承擔。
4、乙方人員必須服從甲方現場管理人員對安全施工的檢查與指導，并具體貫徹落實現場安全施工的各項規則。
5、腳手架搭拆時，甲方以及其他班組不得同時作業，更不能往下倒垃圾和物體，若因此發生意外，將由甲方負全部責任。
十、雙方責任。
甲方責任：
1、甲方給乙方施工人員無償提供宿舍及生活用水、用電；并合理安排材料堆放場地。甲方需將外墻周圍2米內泥土夯實，以便乙方在此基礎上搭設外墻鋼管腳手架。如因甲方未硬化或基層泥土未夯實的原因導致搭設出來的外墻鋼管腳手架底座下沉受力不均而發生傾斜或倒塌，責任由甲方負責。
2、甲方負責協調各工種班組之間的關系，及時調度機械與設備，為乙方在施工中所有材料上下機械吊裝，保障垂直運輸。如鋼管沒有拆完，甲方提前拆除塔吊，甲方補給乙方吊裝費。
3、負責施工現場保衛，維護良好的施工秩序，防止出現架管和扣件被盜事件，甲方應配合乙方對各班組人員盜竊鋼管扣件的進行罰款處理，如被發現盜竊事件則以鋼管和扣件原價格10倍處罰（即每米架管200元，每個扣件100元處罰）。
4、按合同約定向乙方及時支付各項工程款，如甲方不能按合同約定按時付款給乙方，乙方有權單方面隨即停工，并拆除本工程外鋼架退場，由此所造成的損失由甲方自行承擔。
乙方責任：
1、合同簽訂后，應做好進場前的準備工作，待甲方通知進場，乙方立即進場。
2、進入施工現場的乙方人員，必須服從甲方有關管理人員的指揮、遵守項目的有關規章制度。
3、乙方根據甲方的進度安排材料、組織人員進場施工，鋼管外架的搭設按規范要求并高于施工作業層
1。5米。如甲方未及時安排機械給乙方吊裝材料，導致施工進度跟不上作業層，所有損失由甲方負責。如乙方若在施工過程中因自身原因無法跟上甲方施工進度，甲方有權終止合同。
十一、本合同未盡事宜，雙方可根據情況隨時協商補充，補充協議及零星施工簽證與本合同具有等法律效力。合同執行過程中發生爭議，應友好協商解決，協商不成提交縣人民法院處理。
十二、本合同自簽字之日生效。工程竣工，工程款全部結清，本合同法律效力自行終止。
十三、本合同書一式兩份，甲、乙雙方各執壹份，具有同等效力。
甲方（章）： 乙方（章）：
法人代表： 法人代表：
代表人簽字： 代表人簽字：
聯系電話： 聯系電話：________年____月____日
工程施工合同11
甲方：_________________(簡稱甲方)乙方：_________________(簡稱乙方)為了確保本工程的順利完工，現根據本工程的實際情況通過雙方協商在遵循平等、自愿、公平、公正和誠實信用的原則下，雙方事項協商一致，訂立本協議。
一、工程名稱：________________小區圍墻
二、工程地點：_________________
三、工程承包范圍：_________________圍墻200米，臨時圍墻336米(竣工后按實際長度)
四、工程造價：_________________圍墻元/米，臨時圍墻元/米
五、施工標準：_________________
1、標準圍墻;墻身高度為院內自然地坪以上至檐口(檐口490mm寬二層)上3.3米，基礎700mm寬三七灰150mm厚、490mm磚鋪底二層、365mm一層、240mm二層、以上為墻身，365_____365磚垛中距4米，墻頂粘貼紫色水泥瓦，圍墻內外側均用水泥砂漿抹面、內側批剛化涂料。臨時圍墻;墻身高度為院內自然地坪以上至檐口2.6米，490mm磚鋪底二層、365mm一層、以上為墻身，365_____365磚垛中距4米，圍墻內外側均用水泥砂漿抹面。
六、工程質量：_________________工程質量必須符合現行《建筑工程質量檢驗評定標準》合格之規定。
七、工程工期：_________________。
八、工程結算方式：_________________按施工進度支付，1、所有圍墻全部砌筑完畢并經有關人員共同檢查驗收合格后，甲方應支付給乙方工程總價款的.65%。2、圍墻帽(壓頂)和內外側面抹灰結束、涂料批涂完畢后工程款付至總價款的95%。留5%的質保金一年后一次付清。八、安全事故的處理;施工中乙方必須嚴格按現行安全操作規程和安全技術標準的要求進行施工，如有違者一切后果均有乙方自負、甲方概不負任何責任。
九、施工其它事宜：_________________1、在圍墻動工之前乙方負責把地補款全部發放到戶。2、乙方負責撤銷_______________、_______________等29位村民的復議申請書3、乙方負責對甲方所征土地上的附屬物(樹、墳)款全部補償到位，并在圍墻施工前清理完畢。4、施工中的障礙(群眾干擾、料物的裝卸)均有乙方自行負責解決。
十、如乙方對九條的內容在日內不能按時履行完畢時，本協議所有內容全部終止。
十一、以上各項甲、乙雙方應共同遵守。如有末盡事宜雙方共同協商解決。
甲方：______________乙方：______________
_____年_____月_____日
工程施工合同12
工程名稱：______________監控系統工程
工程地點：______________
工程范圍：_________________詳見_______________監控系統招標文件和投標書
工程內容：________________
工程總價：_________________詳見附件1(工程價格匯總表)
合同金額：_________________人民幣_____________元整(￥________________元)。
注：_________________工程總款中，中標工程總款為________________元，后續附加________________元，為甲、乙方及_____________認可，為必須附加項，見工程價格匯總表第9項。
本工程在監控系統工程招標文件、投標書范圍內采用總價包干的形式，一次包干;超出監控系統工程招標文件、投標書范圍內的項目若需要增加，由雙方協商定價。
本合同由甲乙雙方簽字或者蓋章之日起生效。
本合同一式份，雙方各執份，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等的'法律效力。
甲方：乙方：
簽訂日期：年月日
簽訂地點：
工程施工合同13
發包方（甲方）：___________________________
承包方（乙方）：___________________________
根據《中華人民共和國民法典》和建筑安裝工程承包合同條例及有關規定，結合工程的具體情況，簽訂本合同。
第一條工程項目
（一）工程名稱：___________________________。
（二）工程地點：___________________________。
（三）工程內容：_________層棟，建筑面積_________平方米，其它_________。
（四）承包范圍：按甲方提供的工程施工圖紙規定內容：_________。
（五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必須另簽合同。
（六）承包方式：___________________________。
第二條工程造價（預算或概算）
人民幣大寫：_________萬元，其中土建_________萬元，安裝_________萬元。
工程造價在乙方編出工程預算書送達甲方三十天內審復，逾期視作同意，并按審定的預算造價為調整合同造價。
第三條工期
（一）按定標規定工期為_________天（日歷天），自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工驗收止。實際開工期以甲方辦妥本合同第七條規定的建設批文，辦妥城監標牌，送達乙方之日起天內起計，并以雙方現場管理代表簽字為準。
（二）開工前_________天，在具備施工條件下乙方向甲方發出開工通知書，每個單項工程工期的起止日期為_________。在履約過程中，根據變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等因素所延誤的工期，經甲、乙雙方簽證認可后調整，以此確定竣工日期。如甲方提出趕工_________。
第四條工程質量標準和保修期
（一）工程質量標準按國家現行施工規范驗收規范______________。
（二）工程保修按建設部有關規定執行，保修期為一年，其中安裝工程半年。保修期自竣工驗收簽字之日起計。
第五條材料設備供應
（一）工程所需：材料及設備由_________方采購供應至_________場地（倉庫）。
（二）工程所需：材料及設備_________由方采購供應至_________場地（倉庫）。
（三）材料設備應附有出廠合格證明。如一方對材料設備有異議，應進行檢驗。如檢驗合格，檢驗費用由持有異議一方負責，否則由采購方承擔。
（四）工程材料和設備差價的處理辦法：_____________________。
（五）施工中，由于工程設計變更造成乙方采購的.材料、設備不適用，甲方需按材料設備的實際采購價格，回收全部不適用的材料和設備，或經乙方同意，由甲方給予適當的補償后，不適用的材料設備由乙方自行處理。
第六條工程款支付和結算
（一）甲方將工程款按本條款規定劃入乙方帳戶：_________；帳號：_________。
（二）根據中國人民建設銀行有關規定，甲方在合同生效后天內，按以下規定額度向乙方預付備料款：
1、建筑工程按當年計劃工作量35％；
2、安裝工程（包括設備安裝，水電安裝）按當年計劃工作量（扣除設備價值）的40％；
3、_________。
（三）工程款支付方式：
1、工程進度達到50％以前（保括50％），按每月完成工程量付（收）進度款；當工程進度累計超過50％時，每次按當月完成工程工作量的_________％付（收）款。
2、工程累計進度達到_________％時，按合同工程量付（收）款_________％；進度達到_________％時付（收）款_________％；進度達到_________％時付（收）款_________％；進度達到_________％時付（收）款_________％，其余工程進度款由備料款抵充，余額_________％待驗收后結算，_________萬元待保修期滿后_________天內付清。每次付款期限均在乙方提交工程進度表或竣工結算文件給甲方和經辦的銀行審查后_________天內支付，如到期未提出書面異議，則視作同意，乙方可根據建設銀行審定的數額，請求辦理支付進度款或結算款。
第七條雙方責任
（一）甲方責任：
1、辦理施工報建、臨時場地、占用道路等報批手續。提供本工程建設、等有關部門的批文復印件一套給乙方。開工前_________天完成“三通一平”，接水、電源，同時向乙方提供施工圖紙_________份，機電設備安裝圖_________份及有關資料_________份，地質勘探報告_________份，（其中包括竣工用圖_________套）。
2、開工前_________天完成由甲乙方和設計方參加的施工圖會審。
3、審核乙方編制的工程預算計劃，并在接到預算之日起的三十天內（特殊工程六十天內）回復乙方，以此審定的工程預算為調整合同造價，作為向乙方支付工程備料款和進度款的依據。
4、對乙方在施工時發現設計錯誤提出的意見，甲方應在收到書面通知的天內會同設計方進行處理并簽證。因此而發生的增加費用（包括停工、返工、窩工、人員和機械調遷、材料配件積壓的實際損失）由甲方承擔，并調整合同造價。
5、委派_________為現場管理代表，監督檢查工程質量、進度，負責設計圖紙的變更，工程期間的質量驗收及其他事宜。
6、如工程中途停建、緩建或設計變更以及設計錯誤造成返工，甲方應采取措施彌補或減少損失，同時經有關部門審定后賠償由此而造成乙方的停工、窩工、返工、倒運、人員和材料積壓等的損失。
7、組織對工程竣工驗收和辦理竣工結算。
8、在竣工驗收后的保修期內，因使用不當引起的工程質量問題，其返修費用由甲方負責。
（二）乙方責任：
1、收圖后，在開工前_________天內完成施工圖會審，在_________天內編制工程預算送甲方審查，編制施工組織設計和材料、設備進場計劃并送甲方。
2、按施工安全規范做好施工質量、安全管理，指定安全、防火責任人，物件堆放整齊，道路暢通。凡施工期間發生的施工質量、安全事故，均由乙方負責并報告甲方及有關部門。
3、委派_________為現場管理代表，須持有與工程項目相適應的資格證書，負責施工期間的施工質量、安全等問題。
4、做好施工原始記錄。每月（季）度施工計劃和完工報表，如不按時報送，甲方不予支付工程進度款。
甲方（蓋章）：__________________
住所：__________________________
甲方代表（簽字）：______________
電話：__________________________
傳真：__________________________
郵政編碼：______________________
簽訂地點：______________________
_________年_________月________日
乙方（蓋章）：__________________
住所：__________________________
甲方代表（簽字）：______________
電話：__________________________
傳真：__________________________
郵政編碼：______________________
簽訂地點：______________________
_________年_________月________日
工程施工合同14
工程發包方（以下簡稱甲方）
工程承包方（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規規定，雙方在遵循平等、自愿、公平和誠實信用的基礎上，就勞務分包事項協商達成一致，簽定本合同：
一工程概況
1工程名稱：_________
2工程地點：_______________
3工程項目：人形鐵藝欄桿60米（暫定）、特色燈柱2的支撐角鋼架三件、下沉廣場的景觀燈柱鋼架結構（暫未包括）、花坡處的廊架鋼架結構（暫未包括）
4工程承包方式：包括材料、運輸、安裝、稅費等一切費用的包干方式
5工程期限為：日
開工日期：______年___月___日
竣工日期：______年___月___日
6工程承包暫定總價：（人民幣）大寫：壹萬貳仟貳佰柒拾叁圓整；小寫：12273·00元
乙方承包價中已包括材料、運輸、安裝、稅費等一切費用
二工程質量
1本合同工程以施工圖紙、作工說明、設計變更施工和《園林工程質量檢驗評定標準》（DG/TJ08—701—20xx）等有關國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
2工程施工注重過程和施工程序，乙方應通過嚴格的工藝流程來保證施工質量。
3乙方在施工中應加強質量管理，建立有效的管理制度，如由于乙方原因造成工程質量不合格，乙方應在工程規定期限內進行整改或返工直至達到合格要求為止，其整改或返工的人力、物力及財力等一切費用均由乙方自行負擔。
三甲方權利及義務
1甲方必須為乙方提供本工程準確施工圖紙一份及提供具備開工條件的場地。
2甲方無償為乙方提供施工期間的水源、電源、臨時住宿設施、鋼管架搭設材料。乙方負責制作安裝所需的設備、工具、焊接用電纜、輔料、鋼管架搭設等。
3甲方負責辦理開工手續和應由甲方支付的有關費用。
4甲方負責與建設單位、監理單位、設計人員及相關部門聯系協調現場工作關系。
5甲方負責編制工程施工組織計劃及工程施工進度表。
6甲方可以在施工期間因乙方的`原因而造成的工程質量不達標的情況時隨時要求乙方整改或返工。 7甲方負責工程期間對乙方工程質量、工程安全及工程進度的檢查和監督。
8甲方必須負責工程中期驗收及竣工驗收。
四乙方權利及義務
1乙方必須確保本合同范圍內的工程質量及工期，做到安全文明施工，維護甲方權益，向甲方負責。 2乙方在工程施工期間必須自覺嚴格遵守法律法規和有關規章制度，如有違反按相關規定自行承擔所有責任。
3乙方在未經甲方允許或授權下，不得擅自與工程建設單位、監理單位、設計人員及相關部門建立工作聯系。
4乙方必須嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范及甲方提供的施工組織計劃精心組織和合理安排相關人員進行施工，確保工程質量達到規定標準。
5乙方必須自覺接受甲方及相關部門的管理、檢查及監督，做好安全文明施工，如因乙方自身原因造成的工程整改、返工和工期拖延的損失及罰款由乙方自行承擔。
6乙方必須妥善保管和合理使用甲方提供的施工材料及相應設施，如因保管不當發生丟失、損壞或隨意浪
8乙方必須做好施工現場建筑物、成品和半成品的保護工作，如因乙方責任發生損壞且一切經濟損失和罰款都由乙方自行承擔。
9若在施工過程中乙方施工人員違反有關安全操作規程、動電動火規章、消防條例及高空作業時未采取保護措施等而導致發生安全事故或重大傷亡事件，乙方自行承擔由此引發的一切經濟損失和處罰，甲方概不負責。
10如乙方需在工地住宿必須經甲方同意，甲方同意后其期間生活所用水、電費用乙方自行承擔。 11施工中未經甲方同意或有關部門批準，乙方不得隨意拆改原建筑物結構及原有的各種管道設施。 12如甲方對乙方施工人員的施工水平存在疑義，乙方應無條件更換。
13甲方在工作量增大時要求乙方增加施工人員時，乙方應積極配合甲方，如在甲方屢次催促下，乙方仍消極對待，甲方有權要求乙方離場終止合同。
14甲、乙雙方必須每天對所完成的工作量進行現場收方，由雙方現場施工負責人簽定。
15乙方提供的材料需具備合法的相關書面證明資料并經監理檢查合格后方能用于本工地。
五材料供應
1由甲方提供的材料、設備，甲方在材料、設備到達施工現場前通知乙方，雙方就材料、設備質量共同驗收并辦理交接手續、由乙方卸貨。
2甲方所提供的材料、設備經乙方驗收確認辦理完交接手續后，在施工使用中的保管和質量控制均由乙方負責。
六工期延誤
1因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
2因設計變更、工程量變化或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力（戰爭、動亂、地震、洪水等）因素影響造成停工，工期相應順延。
3因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期應順延。
4因乙方責任不能按期完工，工期不順延。
5因乙方原因造成工程質量存在問題的整改或返工費用由乙方承擔，工期不順延。
七工程款支付方式
1工程協議簽訂后，甲方支付乙方材料備料款為2000元（貳仟圓整）；
2材料全部到場并經監理驗收后，甲方支付乙方材料備料款為暫定總價的15%；
3工程完工并經甲方認可后辦理完結算書，甲方三天內支付乙方至結算總價的80%；
4工程竣工驗收通過后三天內，甲方支付乙方至結算總價的95%；
5剩余結算總價的5%作為工程質量保證金，壹年內無質量問題退還保證金。
八違約責任
1因一方未按約定履行合同義務給對方造成損失的，責任方應承擔賠償責任；因違反有關法律規定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。
2因一方無法繼續履行合同時，應及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
3由于乙方責任導致工程質量不合格，乙方必須進行徹底整改或返工，因整改或返工造成工程的延期交付視同工程延誤，每延誤一日，乙方必須支付甲方本合同工程款200·00元違約金。
4因乙方擅自拆改原建筑物結構及原有的各種管道設施，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。
九糾紛處理
1本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
2如果其中一方不愿通過協商、調解解決或者若協商不成時，可以按照本合同約定向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。
十工程驗收和保修
1在施工過程中乙方必須通知甲方進行材料驗收和隱蔽工程驗收，如因乙方未通知甲方進行驗收而造成的損失由乙方承擔全部責任。
2工程竣工后，乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知后三日內組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續。
3甲方在接到乙方竣工驗收通知后未在規定時間內組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。如甲方未在規定時間內組織驗收并未及時通知乙方，以乙方通知的竣工日期為準。
4雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。
5本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下工程保修期限為壹年。
6在工程保修期內因乙方責任出現的問題由乙方無條件進行維修且需24小時到達現場，如因非乙方責任出現的問題則可酌情收費進行維修。
7在工程保修期內甲方通知乙方進行維修而乙方拒絕維修或甲方屢次通知己方維修而乙方不能按時到達現場維修造成甲方另請人員維修和名譽受損，甲方可在乙方保修金內扣除相應費用而費用由甲方擬定，乙方無權知曉。
8如乙方保修金不夠支付維修費用，甲方可追究其法律責任。
十合同的變更和解除
1合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協議內容，應經協商一致后，重新簽訂補充條款。
2施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止協議，解除本合同。
3如由于乙方施工出現質量問題，甲方可以無條件提出中止合同，而無需獲得乙方的認可。
十一附則
1本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。
2本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，合同附件為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。
3本合同履行完成后自動終止。
甲方（公章）：__________________乙方（公章）：__________________
法定代表人（簽字）：__________________法定代表人（簽字）：__________________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同15
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
系個體戶佛山市__________區__________金屬制品廠的經營者，佛山市__________區__________金屬制品廠經營場所：_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房，注冊號：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設工程合同糾紛
訴訟請求：_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：_________________
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的'車間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系，這種關系直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益，原告現依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區人民法院
具狀人：_________________
_____________年__________月__________日
【工程施工合同】相關文章：
工程施工合同 鋼結構工程施工合同03-07
工程施工合同02-10
工程施工合同06-11
《工程施工合同》07-21
[精選]工程施工合同07-19
工程施工合同06-13
裝修工程施工合同09-01
【熱門】工程施工合同09-01
【薦】工程施工合同11-04
【精】工程施工合同11-03