委托施工合同(15篇)
隨著法律知識的普及，合同的地位越來越不容忽視，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，下面是小編整理的委托施工合同，希望能夠幫助到大家。
委托施工合同1
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
身份證號碼：
本著公平合理、互惠互利的原則，經甲乙雙方共同協商，甲方將室內裝飾工程委托給乙方施工。雙方就具體事宜達成以下協議：
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、承包范圍：
居室面積：居室間數：
4、工程內容(附工程設計圖紙、工程預算報價書)
二、承包方式：
1、工期：____天，自____年____月____日開工，于____年____月____日竣工。
2、工程承包價款：
A、工程承包價按雙方商議的工程項目單價進行結算(附工程項目承包單價表)。
B、工程承包總價按工程實際完成量進行匯總計算。
3、承包信譽保證及質保條款：
A、根據甲方公司工程管理規定，乙方自愿在合同簽定后，一次性向甲方繳納個人信譽保證金xxx元。甲方財務部出具相應收據，待該工程竣工驗收合格后，甲方在十日內返還乙方。
B、乙方所繳納信譽保證金主要用作其施工隊信譽擔保，如發生乙方在承包施工期間有違反公司各項管理規定及施工標準、誹謗公司聲譽等影響公司利益的行為，公司有權在其信譽保證金中做出相應處罰。
C、工程竣工驗收合格后，乙方無條件執行工程保修期一年并按乙方工程承包款總價______%繳納工程質保金(即；________元)。保修期內發生一切費用及經濟損失由乙方承擔。工程保修期間乙方接到甲方電話維修通知應在12小時內安排人員進行維修。不按時間維修或維修沒有讓客戶滿意，公司有權在其工程質保金中做出相應處罰。派其他施工單位解決，加收實付費用的20%作為管理費。保修期滿甲方退還質保金。
4、工程質量及管理約定：
A、乙方無條件承諾其承包施工的工程驗收合格(以客戶簽字認可工程竣工驗收單為準)。
B、工程驗收合格后，乙方應負責在一周內收取業主方______%工程尾款，該款作為甲方支付乙方的工程承包款。
5、工程款支付方式：
A、合同簽定后，甲方根據乙方施工進度及施工累計工日，由甲方現場項目管理人員簽發領款單，乙方到甲方財務部領款。
B、乙方工程承包款累計領取額，在工程竣工驗收合格之前不能超過乙方工程承包款總價的.______%，尾款待工程竣工后與甲方進行結算。結算時間為工程竣工驗收后______天內。
6、雙方其它約定：
三、工程質量要求：
按《家庭裝飾工程施工和質量驗收標準》由設計員或施工監理分階段進行驗收和整體工程竣工驗收。若出現嚴重質量問題，甲方有權勒令乙方停工并撤換工程隊，其中造成的所有損失及經濟賠償責任由乙方承擔。
四、甲方的責任及義務
1、提供全套施工圖紙和完成工程項目變更手續。
2、開工前，向乙方提供確認的施工圖紙或做法說明，向乙方進行現場交底。
3、派監理對現場施工進行工藝、工序、質量、進度的監督。
4、嚴格按合同約定的付款方式對乙方進行工程結算。
五、乙方的責任及義務
1、嚴格遵守公司制定的各項規章制度。
2、在前一段工程完工驗收合格后，方可進行下一階段的施工。驗收單必須有客戶簽字。
3、嚴格遵守甲方規定的《現場文明施工條例》和《施工隊日常管理條例》，切實做好現場文明施工及安全工作，因施工不當造成的一切經濟損失由乙方承擔并賠償。
4、必須對簽字工程的金額保密，違者罰款人民幣壹仟元整。
5、必須在保質、保量、保工期原則下完成工程任務，超期每日乙方按工程款的5%向甲方繳納違約金。
6、甲方有權指定施工工人，乙方必須服從。
7、乙方要確保施工現場作業人員、相鄰居民人身安全；防止火災和水、電、煤氣事故發生；防止物品損壞。凡有上述情況發生，一切責任由乙方承擔。
六、爭議或糾紛處理
1、本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下雙方可采取協商解決或報請公司總辦進行協調。
2、當事人不愿通過協商、調解解決或協商、調解不成時，雙方可通過仲裁委員會仲裁，或向人民法院起訴。
七、附則
1、本合同甲、乙雙方各執一份。
2、本合同雙方簽字蓋章后生效，本合同履行完成后(除有關保修條款仍生效外)自動終止。
甲方：
乙方：
代表人：
家庭住址：
單位地址：
郵政編碼：
電話：
電話：
__年__月__日
委托施工合同2
甲方： (以上簡稱甲方)
乙方：(以上簡稱甲方)
甲方主要負責工程施工，現聯合體已與蘭州新區城投公司簽訂了市政道路工程項目合同。現經甲乙雙方協商一致，甲方將承包施工的市政道路工程的瀝青分項部分交與乙方施工，為明確各自的權力和義務，簽訂本合同。
1、在同等價格，相同質量的前提下，甲方將瀝青分項業務交與乙方施工，并由乙方負責瀝青攪拌、攤鋪等工作。
2、質量要求：符合國家祥光標準要求和設計要求及新區管委會、新區城投公司的相關要求。必須使用克拉瑪依瀝青，不得偷工減料。
3、分項工程費用：粗粒料、中粒料1200元/立方米、含全部所需機械、人工、燃油(煤)、水電費及攤鋪、壓實等費用，透層油、粘層油、纖維、清掃基層等費用包括在瀝青費等用中，不另計算。工程量按設計量計算(不含稅、不含施工資料)。
4、付款方式：在甲方要求施工前10天付預計工程費用的20%，每完成一層，付完成工程的70%，余款待工程全部完成后年底前付90%，剩余5%保證金扣留時間為6個月，5%待BT模式到期全部付清。如甲方不能按約定付款，每延期一天支付乙方違約部分的'萬分之二違約金。瀝青由甲方采購的，則瀝青付款抵扣工程款。
5、乙方應保證加工的瀝青混凝土質量和攤鋪質量，如發生質量問題(加工質量、攤鋪質量)均由乙方負責，并無條件返工至合格。所造成的損失全部由乙方承擔。
6、乙方應合理安排瀝青施工工序，保證施工能按甲方的要求按時完成，如遇二家單位同時施工時，乙方應保證優先滿足甲方的要求。因乙方原因不能滿足甲方時間要求，乙方應承擔由此給甲方造成的損失。同時甲方將選擇其他單位施工瀝青項。
7、工程實際施工時，因原材料價格發生變動，分項價格由甲乙雙方本平等互利的原則協商確定。如有其他單位在同等條件下價格低于本協議書約定價格，甲方應先征求乙方是否同意以同等價格施工。如乙方不同意，甲方 可將工作交與其他單位施工。同時不承擔由此給乙方造成的損失。
8、其它未盡事宜，雙方應本著平等、互利的原則協商處理。 本合同一式兩分，雙方各執一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同3
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
甲方因維修刷新階梯教室消防通道、老科學館樓梯欄桿、加固新制空調支架等，委托乙方施工，為明確各自的權利和義務，經甲、乙雙方協商達成如下合同：
一、工程地點：
___中學新校區內。
二、主要工程內容：
維修刷新階梯教室消防通道、老科學館樓梯欄桿、加固新制空調支架、老自來水管維修等。
三、工程造價：
1、階梯教室消防通道維修焊接、自來水井蓋計12個工作日×200元=2400元
2、加固科學館空調支架1.5米×350元=525元
3、維修刷新老科學館樓梯欄桿75米×25元=1875元
4、刷新階梯教室消防通道196.72平方米×20元=3934.4元
5、尋找校園自來水管漏水14個工作日×120元=1680元
6、維修刷新階梯教室消防通道、老科學館樓梯欄桿、加固空調支架、維修自來水管道總造價為10414.4元
四、工程日期
在具備施工條件的前提下，乙方在60個工作日內完成該項工程，若有特殊原因不能正常施工的情況下，由甲、乙雙方商定延期。
五、施工安全
1、本項工程乙方應按照有關部門及甲方有關安全工作的規定嚴格做好安全措施。
2、施工過程中的`安全責任由乙方負責。
六、工程驗收
工程結束在具備竣工驗收條件時，乙方應備好資料及時通知甲方進行驗收、辦理工程竣工驗收手續。
七、收款方式
本工程在施工期間，所有材料款、工時費用款由乙方墊付，工程完工后，由甲方驗收無問題后一次性付清乙方工程款。
八、其它事項
1、在工程前及施工過程中，甲方應積極配合和提供方便，保證必要的施工條件。
2、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方協商解決。
3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
九、本合同一式肆份，雙方各執貳份。
甲方單位（簽字蓋章）：
年 月 日
乙方單位（簽字蓋章）：
年 月 日
委托施工合同4
甲方：
乙方：
依據《中華人民共和國合同法》相關法律、法規，甲、乙雙方就甲方委托乙方建設住房事宜。經友好協商并制定本協議，以資雙方遵守。
第一條：擬建住房建筑面積約 平方米毛坯房(以最后實際測量的建筑面積為準)，項目位于項目一期的第 號樓第 單元第 層 房，價格每平方元，房號為，共計 套。合計建房款人民幣(小寫) 元，金額(大寫)。
第二條：擬建房款分兩批支付。本合同簽訂之日起叁日內，甲方支付擬建房款總額的50%即元，金額大寫 。在該擬建住房建設達到正負零時支付剩余建房款即元，金額大寫。
第三條：擬建住房竣工時間為：年月日前。
第四條：本合同期內，甲方對擬建住房可自由更名一次(免費更名)，甲方須書面向乙方提供受讓人資料并簽署相應合同。
第五條：甲方未能按本協議約定按期足額支付建房款，乙方
可以解除本協議并退還已收建房款。乙方承建的房屋質量驗收不合格或未在約定日期前竣工，甲方可以解除本協議，乙方退還全部建房款并按銀行同期存款利率支付利息。
第六條：雙方同意在取得《商品房預售許可證后》簽訂《認購書》。屆時如果甲方不能按指定時間，到指定地點簽訂《認購書》，甲方所交的`建房款無息退還。
第七條：在履行本協議中各方如發生爭議，可協商解決，協商不成的，可向海南仲裁委員會申請仲裁裁決。
第八條：乙方委托律師事務所對本協議的履行提供全程法律服務，為本協議的有效施行提供法律保障。具體服務律師是 (執業證號： 電話： )。
第九條：本協議壹式叁份，甲方執壹份，乙方執兩份。本協議自乙方收到甲方支付的第壹期建房款之日起生效。
甲 方：乙 方：
電 話：法定代表人：
身份證號： 開戶行：
地 址：賬 號：
E-mail:
簽訂日期 年 月日
委托施工合同5
委托單位（甲方）：___________
施工單位（乙方）：___________
甲方為完成高速公路工程物探工程，委托乙方施工該工程的電法施工任務。本著平等互利的`原則，為明確雙方責任，經雙方協商簽訂本合同。
一、項目名稱
陽泉西環高速公路隧道物探工程。
二、施工期限
本工程自_20___年12月10日至_20__年12_月24日。
三、工作內容
乙方采用瞬變電磁法施工，按照甲方施工要求，測線長4400米，共三條測線，約__個測點。
四、質量與驗收
要求乙方物理點合格率達到95%
五、費用及結算
施工費用約12萬元，工程結束驗收合格后，在報告提交7天內，甲方按實際工作面積一次結算。
六、甲方責任
1、按照合同約定及時撥付資金。
2、派駐工地機構和代表，履行甲方職責，協調各方工作。
3、審批由于人力不可抗拒的自然災害造成的損失。
4、按約定辦理驗工計價手續、撥付和結算工程價款。
5、按規定辦理項目預算（概算）執行情況審計和竣工后竣工決算的審計手續。
6、按有關規定參加竣工驗收交接工作。
七、乙方責任
1、接受甲方委托的監理單位的監理。
2、嚴格按照有關要求進行施工，確保工程質量，按合同約定時間完工和交付使用。
3、堅持文明施工，做好施工現場環境保護、勞動保護和安全生產。
4、乙方應保護好施工范圍內既有設備、設施；地下管線等設備。
5、及時提報驗工計價資料、辦理工程價款結算和竣工結算。
八、違約責任
違約方按5%支付違約金。
九、爭議解決
本合同未盡事宜，雙方協商解決。解決不成，可采取仲裁或按司法程序解決。
�。ㄒ唬╇p方同意由甲方所在地仲裁委員會仲裁。
（二）雙方約定向合同簽定地的人民法院起訴。
十、本合同一式陸份，甲乙雙方各執叁份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托施工合同6
委托方：_____有限責任公司（以下簡稱甲方）
施工方：_____安裝工程有限責任公司（以下簡稱乙方）
_____擴能改造工程引起_____的既有蒸汽管道遷移，為保證_____改造工程順利實施，甲方委托乙方負責該項蒸汽管道的遷移工作，經甲乙雙方協商，簽訂以下合同：
一、工程名稱：_____蒸汽管道遷移工程。
二、工程范圍：按照甲乙雙方認可的施工圖紙CZQ20xx-中界定的管道起始范圍。
三、工程施工內容：乙方按施工圖紙CZQ201施工甲方的_____蒸汽管道遷移工程，包括勘測設計、物資設備采購、工程實施、地方事宜協調、對產權單位竣工驗交等。
四、工期：20xx年10月02日開工，20xx年11月10日完工。
五、合同價款：本合同總計費用元由乙方包干使用，合同簽訂10日內甲方預付乙方30%的合同價款，竣工驗收合格后，撥付95%合同款，留5％質保金一年，使用一年后進行質保期質量驗收，沒有質量問題，一次性付清合同總價款
六、雙方的主要權利義務：
甲方責任
1按照合同約定及時撥付資金。
2派駐工地機構和代表，履行甲方職責，協調各方工作。
3審批由于人力不可抗拒的自然災害造成的損失。
4按約定辦理驗工計價手續、撥付和結算工程價款。
5按規定辦理項目預算（概算）執行情況審計和竣工后竣工決算的'審計手續。
6按有關規定參加竣工驗收交接工作。
乙方責任
1根據甲方的委托，負責具體辦理遷改工作。
2接受甲方委托的監理單位的監理。
3嚴格按照有關要求進行施工，確保工程質量，按合同約定時間完工和交付使用。
4堅持文明施工，做好施工現場環境保護、勞動保護和安全生產。
施工中乙方應遵循國家關于安全生產的規定，制定安全措施，避免傷亡事故的發生，乙方施工人員發生的一切傷亡事故由乙方承擔。
乙方應保護好施工范圍內既有設備、設施；地下管線等設備，承擔由乙方造成損壞的責任賠償。
7、及時提報驗工計價資料、辦理工程價款結算和竣工結算。
七、驗收標準：按照國家、鐵道部現行的技術標準、規范進行施工，按照《城市供熱管網工程施工及驗收規范》和《房建設備大修、維修工程竣工驗收標準》進行驗收，達到合格工程。
八、工程保修、維修及違約責任
1、工程竣工驗收合格后，由乙方接管運營維護，甲方及時辦理相關移交手續。
2、若甲方無正當理由單方終止合同，除承擔由此給乙方造成的經濟損失外，還應向乙方支付工程總造價3%的違約金。乙方無正當理由單方終止合同，除承擔由此給甲方造成的經濟損失外，還應向甲方支付工程總造價3%的違約金。
九、爭議解決
本合同未盡事宜，雙方協商解決。解決不成，任何一方均可向濟南鐵路運輸中級法院起訴或聊城仲裁委員會仲裁。
十、本合同經甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
本合同正本兩份，甲、乙雙方各一份。副本6份，甲方3份，乙方3份。若正本與副本相悖，以正本為準。
甲方: _____有限責任公司乙方：_____安裝工程有限責任公司
法定代表人：（簽字）法定代表人：（簽字）
委托代理人：（簽字）委托代理人：（簽字）
經辦人：經辦人：
二OXX年月日
委托施工合同7
委托方（以下簡稱甲方）：
聯系方式：
地址：
受托方（以下簡稱乙方）：
聯系方式：
地址：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方友好協商達成如下協議：
一、委托施工內容
________________________________________。
二、工程地點
_____________________________________________。
三、承包方式
甲方以固定總價款____________元整（￥：_____________元）委托給乙方。
四、工期要求
現場具備條件進場施工開始______個日歷天；如遇不可抗為的因素工期給予相應順延。
五、付款方式
工程竣工驗收合格后一次性付清。
六、質量標準
工程施工合格。
七、甲乙雙方權利和義務
1、甲方有權力到施工現場對工程進度、質量、安全等進行監督。
2、甲方有權利定期或不定期對工程進行檢查，對發現的.問題乙方必須及時整改。
3、甲方應做好施工中的協調工作，盡量為乙方創造良好的施工環境。但如遇不可抗力的自然災害等原因導致工程窩工、停工和延期，甲方不負任何責任，乙方應予理解并承擔由此可能帶來的成本增加風險。
4、乙方接受甲方委托，應按規定全面完成各項承包工作，并承擔規定的承包人的全部義務和責任。
5、乙方負責本工程所有安全事宜，如發生意外甲方不承擔任何責任。
八、爭議解決
本合同在履行過程中發生爭議的，雙方應本著友好的方式協商解決，協商不成可依法向_____人民法院起訴。
九、其他
本合同一式兩份，雙方簽字或蓋章后生效，甲乙雙方各持對方簽字合同一份，具有同等法律效力。
甲方（簽章）：
簽訂日期：______年______月______日
簽約地點：
乙方（簽章）：
簽訂日期：______年______月______日
簽約地點：
委托施工合同8
委托方(甲方)：
受托方(乙方)：
一、委托(受托)任務及內容：
乙方：網絡智能電表(帶費控)(220/380 1.5(6)A)共計(55)只的制作安裝，網絡智能電表(帶費控)(100 1.5(6)A)共計(15)只的制作安裝的施工建設工作，且乙方同意接受甲方委托，
根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律、法規和規章的規定，甲乙雙方經協商一致，訂立本協議。
二、委托方式：
按施工要求進行包工包料。
三、甲方責任：
1、有關土地的征用、障礙物拆遷、通道及樹木砍伐、青苗賠償、弱電措施等地方性工作。
2、幫助乙方解決施工時性住房及堆放材料的場地及施工方便等有關事項。
3、為了保證工程質量及施工順利進行，甲方應派出工地代表1-2名，對乙方工作進行質量監督，辦理簽證手續。
4、甲方派出的工地代表，應對甲方承擔責任，若因甲方責任造成乙方施工圖中被迫誤工、停工、連續三天以上時工期按實際影響天數順延。
四、乙方責任：
1、負責本工程材料的.加工運輸、安裝等工作。
2、施工中必須跨越的高低壓線路及危害工安全的停電聯系報批及其它與本工程有關的聯系工作。
3、乙方必須按施工要求進行施工，質量達到電力相關規程標準要求，若因施工不良造成的事故或返工，其責任和費用由乙方負責。
4、乙方必須按合同規定的時間完成本工程的安裝任務，不得拖延。
5、若是乙方原因造成誤工及經濟損失時其責任由乙方承擔。
6、整個施工過程中的安全由乙方自己負責，甲方概不負責。
五、其他事項：
1、在施工途中如遇設計需要變更時，由甲方通知設計單位赴現場解決，變更后引起的費用增加部分由甲方另行增付。
2、由于甲方原因造成工程材料漲價費用增加部分由甲方另行增付。
3、因人力不可抗拒的自然災害，影響乙方施工進度時，竣工時期按實際影響天數順延。
4、如遇人力不可抗拒的自然災害所造成的經濟損失按國家有關規定辦理。
六、工期與驗收：
1、乙方自簽訂本合同之日起，盡快安排施工與作業申報，開始施工，工程全部完成后交付使用。
2、工程竣工后，乙方通知甲方，甲方收到通知后十天內組織人員進行驗收，逾期不辦則按工程驗收合格處理。
3、如因乙方施工質量不良，造成運行后的故障，乙方負責賠償甲方經濟損失。
4、乙方負責壹年期內免費保修。
5、竣工時間年月日完成。
七、合同價款及付款和結賬方法：
1、合計金額(大寫)： (小寫)：
2、付款和結賬方法：乙方工程全部實施完成并經甲方驗收合格后，乙方負責向甲方提供結算發票，甲方按合同總價款一次性支付工程總額的90%，質保期滿后支付剩余10%。
八、合同的生效和分數：
1、本合同自雙方簽訂之日起生效;
2、工程竣工驗收移交，工程保修期滿，合同簽訂價款結清后本合同自動失效;
3、本合同一式肆份。甲方執叁份，乙方執一份。具有同等法律效力。
九、附加條款：
協議條款中未盡事宜，雙方協商解決。因執行協議同發生爭議，有爭議雙方協商解決，協商不成，由甲方所在地仲裁委員會仲裁。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同9
甲方：(發包方)______________________________________________________
乙方：(承包方)______________________________________________________
根據《中華人民共和國合同法》和相關法律法規等規定，為明確雙方在工程管理承包中的權利、義務和責任，確保工程任務的全面完成，在自愿、平等、互利的原則下，經甲乙雙方協商同意簽訂本合同。
第一條 工程概況
(一) 工程名稱：__________________________________________________
(二) 工程地點：__________________________________________________
(三) 工程范圍：_______________________________________________ 本合同土石方工程量約為________________立方米。
(四) 工程管理造價：經甲方確定本合同綜合單價為____________________全部工程造價暫定為人民幣__________萬元，大寫_________________________。
第二條 工程期限
根據甲方規定工程期限自______年____月____日起至_______年____月____日止，若發生了不可預見或不可抗力時，工期順延。
第三條 工程管理價款結算
(一) 本合同全部工程管理造價的結算按下列方式辦理：本合同的工程量是暫定數量，待甲方校定后作為最終結算的依據。按實際簽證結算。
(二) 工程管理價款結算與撥付辦法：以工程進度五萬立方米撥付一次，以土方每立方米一元為管理單價。
第四條 雙方責任
(一) 甲方責任
1、按工程進度五萬立方米(五萬元人民幣撥付一次。)
2、不按合同規定結算工程管理款，除支付合同規定的結算工程管理款外，還應按逾期天數，以每天按逾期款項的千分之五支付滯納金。
(二) 乙方責任
1、 乙方應按照編制的施工方案嚴格組織施工。
2、 乙方應合理組織施工和機械車輛調配，(及土場的'選址、協調)保證工程按期完成。
3、 乙方應服從甲方工地代表的統一指揮。
第五條 合同糾紛
因履行本合同發生的一切爭議，由當事人雙方協商或調解解決，協商或調解不成，從以下兩種方式種選擇其中一種(在所選項下打√，如選擇仲裁方式，請注明具體仲裁委員會)。
1、提交_______________仲裁委員會( )
2、依法向人民法院起訴( )
第六條 附則
(一) 本合同自雙方蓋章簽字后生效，合同履行完畢后自行無效。
(二) 本合同如有未盡事宜，雙方可以根據具體情況議定附加條款，以便共同遵守。
(三) 本合同正本甲、乙雙方各執一份。
第七條 附加條款
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
年 月 日 年 月 日
委托施工合同10
委托方（甲方）：______
設計方（乙方）：______
甲乙雙方經友好協商，甲方委托乙方進行設計工作。為保證工作順利進行，雙方特簽訂本合同，供共同遵守執行。
第一條：工程概況
第二條：價格及付款方式
1、本工程設計費詳見取費附表。
2、合同一經簽訂，甲方應付給乙方首次設計費，為合同總額的50%，計人民幣元（大寫萬元整）。乙方提交全部圖紙電子版前，甲方應付給乙方設計費，為合同總額的30%，計人民幣元（大寫萬元整）�？畹胶螅曳酱蛴D紙4份，電子版一份。乙方提交全部預算電子版前，甲方應付給乙方設計費，為合同總額的15%，計人民幣元（大寫萬元整）。工程竣工交付使用后，甲方應付給乙方設計費，為合同總額的5%，計人民幣元（大寫萬元整）。乙方應提供等額設計費收據。
第三條：雙方責任與義務
1、合同經雙方簽訂生效后，如變更合同內容須經雙方協商一致后重新補訂協議。
2、甲方變更委托設計項目、規模、條件，或因提交的`資料錯誤，或所提供資料做較大修改造成乙方設計工作增加時，雙方需另行協商，甲方應按乙方所耗工作量向乙方支付費用。甲方應按本合同第二條之規定的金額和時間向乙方支付費用。甲方未付預付款，乙方不開始工作，如逾期支付費用，乙方有權暫停履行下階段工作并通知甲方，直至終止合同。合同合同終止后乙方收取的設計費不予返還甲方。
3、乙方應尊重甲方意圖，并按甲方說明開展設計工作，負責與相關設計院及時溝通并調整修改，按時提交相關圖紙。
4、乙方負責施工期間的技術交底與技術咨詢工作，現場技術服務每周三次。
第四條：雙方責任與義務
1、本合同由甲、乙雙方蓋章、簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方（公章）：______
乙方（公章）：______
委托施工合同11
建設單位：____________________________（以下簡稱甲方）
承包單位：____________________________（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規，結合本工程具體情況，甲乙雙方在平等互利的基礎上，遵循平等、自愿、公平及誠信的原則，經友好協商，達成如下協議：
一、工程概況
1、工程名稱：______________工程施工
2、工程地點：___________________________________。
二、承包方式及范圍
承包方式：包設計、包人工、包該工程所有設備安裝材料、包機械、包工期、包質量、包安全、包檢驗、包調試、包驗收合格備案和送電、包售后維修。承包范圍：
1、供電系統設計。
2、所有安裝設備材料的采購、運輸及保管；高壓分接箱、組合式箱變的制作、組裝及出廠檢驗；
3、供電系統施工：_______路150頂管100米；從_______KV______________號桿_______接線夾經甲方高壓電纜分接箱至末端3臺_______KVA箱變的.所有設備材料的運輸、安裝、檢驗及調試；掛表送電等。其中_______期_______#樓_______側1臺630KVA的箱變及電纜施工屬于改線工程，乙方只負責電纜施工、接線、調試送電。
4、整理工程施工驗收資料。
5、協調與供電部門的關系，辦理施工驗收手續。
三、工期
_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
四、工程造價及付款方式
該工程實行包干價：總造價人民幣_______萬元整（含稅），大寫人民幣_______萬元整。具體見乙方投標預算書。
總造價為含設計、人工、工程所有設備安裝材料、機械、工期、質量、安全、檢驗、調試、驗收合格備案和送電、售后維修、稅費（建安稅）等的綜合造價。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
________年____月____日_________年____月____日
委托施工合同12
發包方（簡稱甲方）：
承包方（簡稱乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》|《中華人民共和國價格法》，以及其他有關法律法規規定的原則，甲方現委托乙方承擔施工、安裝工程項目，結合本工程的具體情況，經甲、乙雙方平等、自愿、協商一致的基礎上達成如下協議，共同遵守。
第一條工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、施工內容：（見工程預算表）
4、承包方式：包工包輔材形式（輔材詳看附件）
5、工程總價：大寫（人民幣），雙方約定，如變更施工內容、變更材料，這部分的.工程款按實另計。
6、工期：自年至年日竣工。工期共（開工期最終以材料進場日的第二天起計算為準。）
第二條材料供應的約定：
1、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料》。
�。�1）甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，因材料、
設備質量不合格而影響工程質量的，其返工費用由甲方承擔，且工期順延。
（2）由甲方采購供應到工場或工地現場的材料、設備須在各項工程開工之日前三天內應按時供應到現場，甲、乙雙方應辦理交接手續。
乙方如發現甲方提供的材料、設備有質量或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。
第十一條附則
1、本合同一式，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
合同附件為本合同的組成部分。
甲方（簽章）：
聯系地址：
電話：
簽訂日期：
年月乙方（簽章）：地址：電話：簽訂日期：年月日日
委托施工合同13
甲方(委托人)：_________________乙方(居間人)：_________________
聯系地址：_________________聯系地址：_________________
法定代表人身份證：_________________身份證：_________________
聯系電話：_________________聯系電話：_________________
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目建設單位
直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務
1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。()如果未及時支付，則逾期每日按未支付金額的%向乙方承擔違約金。
三、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的%(即人民幣萬元，大寫：_________________萬元)。
2、居間報酬結算方式：_________________
居間報酬總金額為人民幣萬元，在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后，建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款(即工程總造價的
%)到賬后，次日將報酬總額中的.萬(大寫：_________________
元整)以現金形式支付予居間人;其后在叁個月正常施工工期內，甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款，甲方可以轉帳或現金的方式支付。
3、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶，也可直接支付現金予乙方指定代理人。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業秘密作出不利對方的任何行為，否則有權要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關企業或在南寧當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與業主方簽訂承包施工合同，居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
六、合同終止
1、本合同簽字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
2、如居間成功，本合同雙方權責完全履行并支付完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
七、爭議解決方式
如發生合同爭議，協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同含正本一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫，具真實性及法律效力。
合同簽訂地：_________________
乙方指定賬戶戶名：_________________
乙方指定賬戶賬號及開戶行：_________________
甲方：_________________(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________
委托施工合同14
發 包 方： (以下簡稱甲方)
承 包 方： (以下簡稱乙方)
甲方變電所配電工程委托乙方申請通電至通電驗收完成，經雙方同意簽訂合同如下：
第一條 工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容： 承包形式：
(不含配電所土建照明工程費用、配電所內接地網、設備基礎槽鋼安裝、低壓出線工程、高壓進出線電纜、外線工程費用等)
第二條 工程總價
合同總價為(RMB)： 元整 含稅(大寫 壹佰萬 元整)。
第三條 付款方式
1、 雙方自正式簽訂合同之日起至供電局業擴會答復意見書出來后，甲方應一次性付給 乙方工程預付款(人民幣)40% 40,0000 元整,(大寫 肆拾萬 元整);
2、 設備進廠甲方應支付工程款50%(人民幣) 50,0000 元整(大寫 伍拾萬 元整) 3、 工程驗收通電合格后7天內付款10%(人民幣) 10,0000 元整(大寫 拾 整) 4、 雙方蓋章后合同開始生效。
第四條 合同范圍
1、 合同范圍為配電房內的設備。(詳細內容見合同附件)
2、 合同范圍內的主器材設備及管路.電線.相關配件.工資等依報價單及圖說數量(以供電局審批為依據)，雙方采包干方式承包完工結算時不因物價調整或管.線的增減雙方均不辦理加減賬，惟甲方要求追加或變更項目得依原價或市場價辦理加減賬;
3、 本合同含代業主辦理申請用電手續至業主送電完成及向供電局申請紅線外的外部工程手續。
第五條 甲方職責
1、 在乙方提供的圖紙上審核確定并簽字。
2、 保證配合乙方及供電局施工所需的款項的如期支付;
3、 供應乙方及供電局在工地施工時所需的臨時場地及用水用電;
4、 向乙方提供用電申請手續必要的相關文件及協助;
5、 向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網、設備基礎槽鋼安裝、外線工程等)。
第六條 乙方職責
1、 向供電局申請用電手續至業主送電完成;
2、 變電站高低壓系統依設計圖紙施工及送電;
3、 協助甲方向供電局申請10KV外線施工的手續;
4、 自柜體到廠日起履行保固條款;
5、 開具本合同價上的工程發票。
第七條 技術規范
按甲方提供經供電部門審核的圖紙為施工需求方案及報價單所列品牌為驗收依據。
第八條 工程日期
1、 本合同項內于雙方簽訂合同且供電局業擴會答復意見書出來后75天經供電公司驗收通電(要求外線工程要在合同簽訂后一個月內竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導致工期延誤后果由甲方承擔。
2、 甲方若不能如期付款，則乙方按照每逾期一日收取合同總額的千分之一作為甲方的違約金;若甲方不能如期支付定金的.，則通電時間順延，且由此所造成的一切損失均與乙方無關;
第九條 解 約
1、 甲方認為合同有中止必要時，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，經甲方認可后依報價單所訂定之金額全數付給乙方;
2、 乙方未能履行本合同各項規定，經甲方訂為無法完成任務，經函告七日內仍無法履約，甲方得通知解約并由乙方賠償甲方遭受之損失。
第十條保固條款
自柜體到廠日起一年內如發生設備安裝、產品質量等原因引起的故障及損害由乙方負責修復; 乙方必須保證產品的安全性能，若由于產品安全性能不符合國家有關規定而造成事故發生，所造成的經濟法律責任由乙方負責;若因甲方使用不當或遇自然災害等不可抗力引起的故障由甲方承擔相應維修費用;乙方提供終身有償維修。
第十一條 任何一方中途違約應負全部經濟損失之責任不得異議，并放棄一切先訴抗辯權。未盡事宜雙方先行協商解決，如無法解決由簽約所在地法院管轄。
第十二條 本合同正本壹式貳份，甲乙雙方各執壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同15
甲方：
乙方：
根據甲方提出的《江蘇常熟商業街》燈光設計要求，作出相應的燈光效果圖及相燈具選型說明(電子版)，為明確責任，分工協作，經甲、乙雙方協商，已雙方簽訂合同后3天內完成(不含節假日)，特簽訂本合同，以便共同遵守。
一、 設計內容：
1、甲方要求對效果圖里面的三棟樓做燈光效果設計
2、甲方要求對效果圖作出燈具選型說明
二、 甲方義務：
1、 甲方應及時向乙方提交設計具體要求;
2、 將更改通知及時通知乙方;
三、 乙方義務：
1、 向甲方提供照明設計效果圖(電子版)。
2、 向甲方提供針對該效果圖的燈具選型方案(電子版)
3、 有義務根據甲方要求完善設計。
四、 收費標準：
根據實際設計圖工程量的.價格為( 5000.00 )元，即大寫人民幣( 伍仟元整 )。
五、 付款方式：
甲方在乙方設計效果完成后一次性支付全部款項。
六、 違約及違約責任：
1、 由于甲方不能按時、準確地提供有關設計資料致使乙方無法進行設計或造成返工，乙方可將設計文件交付日期順延。
2、 由于乙方原因，延遲設計文件的交付時間每延誤1天，乙方應向甲方償付設計費3%的違約金，甲方可在設計費中扣除。
七、 其它：
1、 本合同自雙方簽字后生效，設計費全部結清后失效。本合同未盡事宜，需經雙方共同協商作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力;
2、 在執行合同中如發生異議，雙方另行協商解決，協商不成時，可向深圳仲裁委員會申請仲裁;
3、 本合同壹式肆份，甲、乙雙方各執兩份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【委托施工合同】相關文章：
委托施工合同08-31
委托設計施工合同07-11
委托施工協議12-28
施工委托合同03-17
委托施工合同（精選19篇）07-28
委托施工合同15篇02-23
施工圖委托設計合同03-22
委托施工協議書12-21
工程施工委托合同02-28