有關施工合同
在人們的法律意識不斷增強的社會，越來越多的人通過合同來調和民事關系，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編為大家整理的有關施工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
有關施工合同1
委托方（以下簡稱甲方）：
施工方（以下簡稱乙方）：
甲、乙雙方本著平等、自愿、協商一致的原則，就乙方承包甲方的油漆裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：
一、工程地址：
二、工程內容：
三、委托方式：
采取甲方提供材料方式，乙方包人工的委托方式。人工
四、工程工期：
1、開工日期：（以乙方工人開工算起）。
2、竣工日期：（以按規定的驗收標準驗收合格的`日期為準），如遇雨天則順延。
五、工程總造價：
（人民幣）
六、甲方的權利和義務：
1、乙方負責自行采購施工材料，其所購材料應符合國家規定的有關標準，其材料必須為合同上指定使用油漆、
2、材料由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
3、施工中，甲方需要變更或增加施工項目時，應及時如實通知乙方，雙方應簽訂項目變更表，商議好造價情況。
4、甲方應配合乙方施工人員的工作。
七、乙方的權利和義務：
1、乙方施工人員須嚴格依照工藝的程序進行施工。
2、乙方須對甲方購置的其他物品做好保護措施。
3、按施工程序開展監理，及時主動向甲方匯報監理情況及施工進度。
4、乙方須按時完成工程。若因不可抗力因素造成工期延誤，應與甲方商議解決。
八、付款方式：
工程竣工驗收合格后7天內，甲方應付清工程款，即（人民幣）
九、飾后保修承諾：
1、乙方在裝飾施工質量范圍內承擔保修責任，保修期間自工程竣工驗收之日起，為期年。
2、保修期間由乙方施工不當造成的涂料施工費用均為乙方負責（需雙包）。
3、保修內容均采用修復形式。
4、在保修期內，乙方應在接到通知5個工作日內派人修復。
十、違約責任：
1、合同生效后，擅自撤除合同的一方，應按合同總金額的10%作為違約金付給對方。
2、乙方不能按合同工期竣工或施工質量達不到要求乙方必須返工修理，因返工造成的工期延誤，每延誤一天乙方則支付甲方本合同工程款的1‰。
十一、爭議解決：
雙方友好協商，協商無效，可由乙方所在地人民法院公訴裁決。
十二、合同效力：
本合同一式兩份，
雙方各執一份。經雙方簽字，蓋章后生效，補充合同后本合同具有同等法律效力。
甲方：
蓋章：
聯系方式：
簽訂日期：
乙方：
代表：
聯系方式：
簽訂日期：
有關施工合同2
甲方：________公司
乙方：
甲乙雙方本著平等、公平、互惠、互利的原則，結合本工程具體事宜，經雙方協商訂立此合同，當事人雙方必須全面履行此合同規定的義務及責任，任何一方不得擅自變更或解除。
第一條工程內容和承包范圍
1、工程名稱：
2、承包內容：（包工，包料，包安全）
3、承包方式：工程造價必須包含為實施及完成工程所需的.施工機械、勞動、安裝、缺陷修復、保險、管理、總分配合，以及合同明示及暗示的一切風險、責任和義務等全部費用
4、承包價款：人民幣￥ 。00
一、甲方責任：
1、對施工現場進行監督。
2、組織各相關方進行驗收
3、按合同規定的期限辦理工程結算
二、乙方責任
1、施工范圍內保修壹年，按施工安全規范和采取預防事故的措施，確保施工安全，由于乙方在施工過程中違反有關安全操作規程、導致發生安全事故，均有乙方負責且承擔由此引發的一切經濟損失。
2、工程完工后清理現場，包括施工過程中產生的垃圾及其他堆積物，生產的臨時設施
拆除，做到工完場清。
3、乙方應對自己的安全負責，乙方在工作中如發生安全事故或做出違法、違章行為，其后果由乙方自行負責，甲方不承擔任何責任和費用；乙方在履行合同過程中，給甲方或第三方造成人身或財產損失的，有乙方承擔全部的賠償責任。
甲方：____________________公司乙方：
代表代表
簽名及蓋章簽名及蓋章
日期日期
【施工合同】相關文章：
施工合同施工合同11-08
施工施工合同04-08
施工合同建筑施工合同02-04
廠房施工合同-施工合同07-25
建筑施工承包施工合同02-09
建筑施工配合施工合同09-09
更換施工人施工合同09-10
施工施工合同15篇01-01
施工隊安裝施工合同11-29
施工合同01-20