【精】建設工程施工合同
隨著人們法律意識的建立,合同的法律效力與日俱增,它也是實現專業化合作的紐帶。你所見過的合同是什么樣的呢?下面是小編精心整理的建設工程施工合同,僅供參考,大家一起來看看吧。

建設工程施工合同1
甲方:_________
乙方:_________
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
1、工程名稱及地點:_________
2、工程承包內容及范圍:_________
(1)變電站一般土建工程:施工圖設計中變電站站址范圍內的基礎及電纜溝開挖、基礎混凝土的澆筑、道路平整、站內綠化工作。
(2)變電站建筑工程:主控樓、高壓配電間、辦公樓等主要建筑物的`土建工作及裝飾工作;變電站圍墻、大門的土建工作。
(3)變電站輔助設施工程:全站照明、給排水、通風、空調、消防、防雷接地等輔助設施建筑及安裝工作。
(4)變電站安裝工程:變電站主輔設備的安裝、設備交接試驗、單體調試、系統調試。
(5)線路工程:至送電線路架設;全線基桿塔組裝及附件安裝;全線基桿塔基礎開挖及澆筑;桿塔接地;線路參數測試等工作。(線路全長公里)
(6)通信工程至光纖通信線路架設工程。(線路全長公里)
(7)系統試運行。
(8)用于工程實體的設備、裝置性材料、消耗性材料的采購。
以上工程內容的細項最終以甲方審定的概算書或工程量清單相對應的條目為準。
3、工程承包方式:本工程由乙方進行施工總承包。
4、工程合同金額:人民幣整。(項目建設所需的備品備件購置、管理車輛購置、工器具辦公生產生活家具購置以及甲方生產職工培訓及提前進場費用等均未包含在此合同價格內。)
5、工程質量要求:單位工程合格率100%,整體工程達到優良標準。
6、工程工期要求:開工日期為________年____月____日,竣工日期為________年____月____日,合同工期天。
7、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
8、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
9、本合同包括:
(1)協議書
(2)專用條款
(3)通用條款
10、本合同訂立時間:________年____月____日,合同訂立地點:_______。本合同經雙方法定代表人或其委托代理人簽名并分別加蓋本單位公章(或合同專用章)后生效。
11、本合同一式捌份,其中正本貳份,雙方各執壹份;副本陸份,雙方各執叁份。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
建設工程施工合同2
建設工程施工合同是指發包方(建設單位)和承包方(施工人)為完成商定的施工工程,明確相互權利、義務的協議。依照施工合同,施工單位應完成建設單位交給的施工任務,建設單位應按照規定提供必要條件并支付工程價款。本文在匯總梳理建設工程領域現行法律法規和司法解釋的基礎上,總結出建設工程施工合同效力的若干情形。
(一)合同無效的情形
1、違法發包的施工合同。違法發包是指建設單位將工程發包給不具有相應資質條件的單位或個人,或者肢解發包等違反法律法規規定的行為。
2、轉包的施工合同。轉包是指施工單位承包工程后,不履行合同約定的責任和義務,將其承包的全部工程或者將其承包的全部工程肢解后以分包的名義分別轉給其他單位或個人施工的行為。
3、違法分包的施工合同。違法分包是指施工單位承包工程后違反法律法規規定或者施工合同關于工程分包的約定,把單位工程或分部分項工程分包給其他單位或個人施工的行為。
4、掛靠的施工合同。掛靠是指單位或個人以其他有資質的施工單位的名義,承攬工程的行為。
5、“三無”工程的施工合同。發包人與承包人簽訂未取得土地使用權證、未取得建筑工程規劃許可證、未辦理報建手續的“三無”工程施工合同。
6、沒有按國家規定的'程序和國家批準的投資計劃的建設項目的施工合同。
7、低于建設工程成本價所簽訂的施工合同。
8、與經中標備案的合同實質性條款背離的施工合同。
9、違法建筑工程的施工合同。
10、施工總承包資質企業、專業分包資質企業作為勞務分包人簽訂的勞務分包合同。
11、其他依法應當認定為無效的建設工程施工合同。
(二)不認定合同無效的情形
1、承包人超越資質等級許可的業務范圍簽訂建設工程施工合同,在建設工程竣工前取得相應資質等級的。
2、具有勞務作業法定資質的承包人與總承包人、分包人簽訂的勞務分包合同。
3、發包人與承包人簽訂無取得土地使用權證、無取得建筑工程規劃許可證、無辦理報建手續的“三無”工程建設施工合同,在審理期間已補辦手續的
4、發包人經審查被批準用地,并已取得建設用地規劃許可證,只是用地手續尚未辦理而未能取得土地使用權證的
5、違反《建設工程規劃許可證》的規定,超規模建設所簽訂的建設工程合同經批準可補辦手續,且無違反其他法律規定的
6、對承包人超越建筑資質等級簽訂的建設工程合同,如承包人具備《施工企業資質等級標準》的規定的可上浮與建設項目的要求相符的等級條件,工程質量符合設計要求并驗收合格的。
7、承包人跨省區或跨市承攬建設工程,但未辦理外來施工企業承包工程許可證手續而訂立的建設工程合同的。
8、未取得施工許可手續的。
9、其他依法不應當認定為無效的建設工程施工合同。
建設工程施工合同3
委托人(全稱):(以下簡稱甲方)
代建人(全稱):(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和有關建設項目管理辦法,經委托人研究,同意將 建設項目委托給代建人實施代建管理,按照平等、自愿和誠實信用的原則,就代建管理事項協商一致,訂立本合同。
一、項目概況:
工程名稱:
工程地點:
工程內容:
總 投 資(估算投資): 元人民幣(財政投資 萬元,自籌 萬元)
工程立項批準文號:
二、工程總建設期
工程總建設期(自合同簽訂日起):
三、質量標準:
四、合同價款
甲方以項目總概算的 1.2% 作為乙方的代建管理費(工程概算為 萬元,開辦費等其他費用 萬元)。工程竣工后,根據審計結果據實調整代建管理費。
五、合同組成的文件
組成本合同的文件包括:
1、雙方認可的有關工程的變更、洽商等書面文件或協議修正文件
2、委托代建合同書
3、本合同專用條款
4、本合同通用條款
5、描述代建項目的技術性文件
6、標準、規范及有關技術文件
構成本合同的文件若存在歧義或不一致時,則按上述排列次序進行解釋。
六、本協議書中的有關詞語含義與本合同第二部分《通用合同條款》中分別賦予它們的定義相同。
七、代建人向委托人承諾,按本合同的.規定承擔本合同專用條款中議定范圍內的工程委托代建工作。
八、委托人向代建人承諾,按本合同專用條款中議定的期限、方式和幣種,向代建人支付代建管理費。
九、合同生效
合同訂立時間: 年 月 日
合同訂立地點:
本合同約定 雙方簽字蓋章 后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程施工合同4
發包人:_________________
(以下簡稱:_________________
甲方)地址:_________________
法定代表人:_________________
承包人:_________________
(承包單位全稱)(以下簡稱:_________________乙方)
地址:_________________
法定代表人:_________________
甲、乙雙方為切實保證盛世尊邸住宅區(以下稱“本項目”)的施工順利進行,根據有關法律及行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠信原則,經雙方充分協商一致,特簽訂如下合同條款:_________________
一、工程承包范圍約定:_________________
(一)、由廣東建設筑藝術設計院設計的盛世尊邸住宅小區全套圖紙,除本合同第二條甲方指定的分包工程外,其余均屬乙方承包范圍。具體圖號如下:_________________
1、建筑施工圖紙圖號列:_________________至至共張圖紙。
2、結構施工圖紙圖號列:_________________至共張圖張。
3、弱電施工圖紙圖號列:_________________至共張圖紙。
4、強電施工圖紙圖號列:_________________至共張圖紙。
5、給排水施工圖紙圖號列:_________________至共張圖紙。
6、燃氣施工圖紙圖號列:_________________至共張圖紙。
7、空調通風、人防施工圖紙圖號列:_________________至至共張圖紙。
8、會審圖紙的.記錄及其圖紙存在但未提到的圖紙設計問題。
1/11頁
(二)、施工圖紙中未包含或不明確但屬乙方承包的工程有:_________________
1、設計變更;
2、本合同書附件一、二,所列明的分包工程中乙方應負責施工的工程范圍;
(三)、因本工程為毛丕房,在施工圖中屬乙方承包范圍內,但經雙方約定免予施工的有:_________________各套套內功能分隔墻、樓地面找平層、天花大白漿面層。
甲方(蓋章) ___________
法定代表人(簽章) ___________
乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
建設工程施工合同5
1引言
建筑建設工程行業近些年取得了快速的發展,各個部分都有了很大的提高,其中非常重要的一個部分就是合同備案管理的工作,眾所周知,因為合同的備案問題,往往會產生很多的民事糾紛,不利于行業的發展。筆者根據自己多年的工作經驗,對如何加強建設工程的施工合同備案管理問題進行了相關的闡述,希望能夠拋磚引玉。
2建設工程施工合同備案管理存在的問題
2.1法律意識淡薄,合同主體的法律意識有待提高
合同備案方面的工作與法律是非常貼近的,所以,這就要求從事相關行業的人員必須有良好的法律意識,從而能夠更好的進行工作。而目前,我國的建設工程行業并不是如此,相關的從業人員法律意識淡薄,遇到施工合同備案的相關問題,比較容易解決的可以順利進行,而如果遇到法律方面的難題,則很難更好的解決,這就需要我們對員工的整體素質引起足夠的重視,對法律方面的知識進行及時的培訓,提高他們合同主體法律意識的提高。
2.2部分合同簽約方不具備簽約的主體資格
這是非常嚴重的一個問題。在工程的發包過程當中,相關單位對工程承包單位的審查是非常嚴格的,但是對發包單位的審查力度卻不夠,這就對工程款項的正常支付造成了很大的困難,同時,有些企業為了中標,用貸款墊資的形式來滿足業主的要求,這樣就會造成拖欠三角債的現象,將會影響施工的正常進行,我們在進行施工合同備案管理的工作中一定要注意這種問題,避免發生。
2.3合同的文本條款不夠規范
我們進行建設工程施工的合同備案管理工作,最為重要的一個目的就是要保證合同能夠順利的簽訂,從而使施工按照正常的軌道進行,所以,在備案管理的工作當中,保證合同文本的條款的規范性是非常重要的,必須使其科學合理。就目前的狀況來說,合同的文本條款不規范的問題還是比較普遍的,在國家下一步的工作當中,要著力解決這個問題,有助于合同備案管理工作的有序進行。
2.4管理體制不健全
要保證工作的有序進行,就必須有一個良好制度的保證,管理體制不健全將極大的影響合同備案工作的有效開展。建設工程的施工管理是比較艱難的一項工作,工作性質很復雜,同時,合同所涉及到的方面也是非常多的,所以,我們需要一套完備的體制來保證合同備案工作的有序進行,隨著社會的不斷發展和行業的規范性越來越強,這個問題得到了一定的改善,但是仍舊不能適應我國目前的情況,和施工合同備案管理的實際需要。
2.5對不正當的競爭行為打擊力度不夠
由于我國近些年對建設工程的重視程度越來越高,所以,建筑市場的發展也越來越紅火,但是監管力度的不夠造成了市場上的很多問題,其中一個就是不正當的競爭行為,先開工,后簽合同就是一個比較典型現象。此外,個別情況下,很多單位在簽訂了合同之后,仍然沒有進行及時的備案,甚至出現轉包和違法分包等行為,這些行為的產生將對建設工程行業造成非常大的負面影響。我國對不正當的競爭行為的打擊力度還是不夠的,造成了這些行為的發生,我們要不斷規范市場秩序,出臺相應的政策保證正常的競爭,從而更好的促進建設工程行業的發展。
3工程施工合同備案管理強化策略
3.1合同主體強化其法制觀念
簽訂合同是一項法制行為,每一方都需要對自己的行為擔負法律責任,所以,我們在進行施工合同的備案管理工作時,要求合同的主體必須有很強的法律意識。但是根據我國目前的情況,還達不到這樣的要求,工作人員的法律意識淡薄,法律觀念不夠,在保送備案的過程中不能嚴格的按照規定程序做事,這樣就會造成很多的問題。我們要不斷加強工作人員的法律意識和觀念,完善施工合同的備案管理制度,把工作真正落到實處。此外,我們還要做好法制教育的宣講工作,培養從業人員的裝液素質和能力,保證合同的簽訂到履行都可以符合相應的法律規范要求。
3.2嚴格審核合同主體的資格和履約的能力
針對部分合同的簽約方不具備簽約主體資格的問題,我們要加強審核的'力度,保證其履約能力。首先,我們要對發包主體的資格進行審核,包括其建設資金的來源,從而保證發包主體能夠及時的撥付工程款,從而保證施工的順利進行。其次,我們要嚴格的審核承包商的資格以及履約能力,包括企業的運行能力及資金周轉的狀況等等,避免出現貸款投資的行為。總而言之,我們要嚴格的做好審核工作,保證建設施工能夠按照既定的計劃進行。
3.3加強對工程施工合同的示范文本修訂以及全面的推行
我們要制定出一個比較科學而又合理的施工合同示范文本,并推行下去,從而能夠給合同的簽訂提供一個良好的示范作用。在備案的過程中,相關從業人員要注意做好施工合同的示范文本的修訂和完善工作,并在備案之后,要對項目進行跟蹤工作,從而確保合同的全面落實。
3.4建立健全合同的管理機制
我們要建立健全合同的管理機制,防范法律風險的發生,同時,相關的從業人員要明確合同中的管理相關流程、風險控制的關鍵點以及先關的崗位職責,要從企業的實際情況出發,將流程及風險控制點分解到各個崗位,明確不同崗位的工作職責。同時,還要進一步的完善企業的合同管理方面的規章制度,將合同管理的不同流程和崗位全面的結合起來。總而言之,一個完善和健全的合同管理機制對于建設工程施工的良好進行是十分有效的。
4結語
做好建設工程施工合同備案的管理是非常重要的,我們要加強施工合同的規范化和制度化,增強主體責任,建立一個統一、開放的良性競爭環境,為我國的建筑市場的發展做出貢獻。
建設工程施工合同6
為更好的貫徹安全生產法,加強對分包(配合)施工單位的安全生產管理,明確各自的安全管理職責,經與分包(配合)單位協商,簽訂如下安全生產管理協議:_________
一、簽訂協議的雙方:_________
____________公司 (以下簡稱甲方)
____________(以下簡稱乙方)
二、甲方安全管理職責:_________
1、甲方負責按照"安全生產法"第41條的規定將項目分包給具有相應資質的單位,并負責按照國家法律、法規、規章等對乙方的安全生產資格條件(營業執照、資質證書、安全資格證)進行檢查,不符合國家規定的資格條件的不得發包。
2、乙方進場后,甲方將有關的安全生產事項對乙方進行安全生產的'書面交底并按安全生產法第40條的要求指定專職安全生產管理人員進行安全檢查與協調。
3、在乙方施工過程中,甲方按有關安全生產的法律、法規及公司文件的要求對乙方的安全生產情況進行監督檢查,對違反有關規定的按公司安全生產管理制度進行處罰。
三、乙方安全管理職責:_________
1、乙方具有法定資格(營業執照、資質證書、安全資格證等)和相應數量從業人員(持有效證件的安全員、特殊作業人員等)。50人以上的單位要有專職安全員,50人以下的單位要有兼職安全員;特殊作業人員(電工、焊工、架子工、垂直運輸機械(卷揚機)操作工等)必須持證上崗。
2、乙方應按照國家《建筑工程安全防護、文明施工措施費用管理辦法》規定要求,制定安全生產資金保障制度,建立安全生產資金投入專項臺賬,嚴格保證安全生產資金的提取和使用,滿足具備安全生產條件的需求,安全生產資金不得挪作他用,如果因安全生產保障資金投入不足,導致生產安全事故的發生,乙方將承擔主要責任。
3、乙方應按照國家法律、法規、規章等的要求建立完善的安全生產管理體系和相應的規章制度。要建立安全生產責任制并定期考核(不超過一個月考核一次);要制定安全生產目標并進行分解;要有安全檢查制度,規定日常檢查與不超過一個月一次的定期檢查;要有安全教育制度,所有新參加工作及變換崗位的職工都要進行"三級安全教育",經考核合格后才能安排工作;要建立班前安全活動制度及工傷事故報告制度等;
4、乙方應有從事相關建設活動所應有的機械裝備。乙方自備的垂直運輸機械、合灰機、手持電動工具等必須符合相應的安全技術標準。
5、乙方必須服從甲方的安全生產管理。在服從不及時時,甲方有權采取措施以滿足安全方面的各項所需,其費用由乙方承擔。
6、根據《建筑法》的規定,分包人必須為從事危險作業的施工人員辦理意外傷害保險,并支付保險費。
四、其他需補充的問題:_________
在施工中乙方安全措施不到位或者違章操作而造成安全事故,必須承擔由此而造成的一切后果。
五、本協議一式三份,甲方持二份,乙方持一份。
甲方代表:_________(蓋章)
乙方代表:_________(蓋章)
建設工程施工合同7
甲方:_________
乙方:_________
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其相關法律,地方行政法規和甲方公司的要求,根據《建筑工程質量管理條例》的規定等,雙方遵循平等自愿,公平合理,誠實守信的原則,雙方協商出以下條約。
一、工程概況
1、工程名稱:_________
2、工程地點:_________
3、工程總占地面積:_________畝。
4、建筑規模:以甲方的圖紙和所有設計為準。
5、資金來源、企業方自籌。
6、工程價格:》按________年定額計算,以一級取費計算。并結合河北當地,人工、材料,按_________發行的信息價調差近行計價結算。
7、工程總價約:十億左右,以最后預結算為準。
二、總承包方式
注:包工包料,另建設施工,三通一平,包質量、施工安全、施工機械、文明施工和所有裝修水電弱電消防,整個工程內的環境綠化路道,包括所有資料等,車間機械調試通過《內機械甲方負責》。
三、合同工期
1、本工程工期_____個工作日,陰雨天和人力不可抗拒的天氣,雙方作以記錄,工期順延。
2、本工程開工時間,以甲方的自籌資金,
第一筆到位,甲方在____日內立即以書面通知乙方施工組進場,進行前期工作準備,甲方圖紙到位,手續完工,立即進行了主體工程開工。
四、甲方義務
1、甲方在乙方進場時應交與整個工程區里的地下資料,以免施工時破壞到地下文物和古董及國家電線電纜和管。
2、甲方負責確保乙方進場開工后周邊村民來鬧事的糾紛,協調解決。
3、開工時要做到工程區內的地無糾紛,也免影響乙方施工。
4、乙方進場前,甲方交與乙方所有的施工圖雙方近行圖審,便于施工無錯。
五、乙方義務
1、乙方必須按圖施工,確保工程質量。
2、要做到工程先自檢過,通知甲方近行監督檢驗才進行
第二步工作。
3、必須接受各級領導的指示,和指導工作。
4、文明施工,確保整工地的環境整個工地整潔、有順序。
5、在施工中要自檢查是否有安全隱患,一但發現應立即停工,并馬上排除一在繼續施工。
6、乙方簽完合同后,應早準備進場工作和組建好,有素質的一流施工班組和一流的工程隊伍,接到甲方通知應立即交施工組資料,并即時進場。
六、質量標準
1、本工程也合格工程準。
2、本工程質量驗收標準,按國家驗收標準為合格。
七、工程結算方式
1、結算依據,甲方所提供的圖紙和變更資料和圖紙會審紀要,例會紀要,工程聯系、設計中有明暗示參見的圖集以及甲方和監理單位審批通過的施工方案,甲方發下的變更通知,隱蔽工程驗收記錄、相關資料,已審批通過必要的相關措施報告和工程簽證等為依據,進行工程造價的編制計價結算。
2、結算條件:按____省________年定額結結算,結算期間按當時定額信息站發行的新行調差定額執行。
3、人工與材料價的調整。
(1)人工費的調整按____省相關職能部門的文件執行調差。
(2)材料的.調差,材料的價差調整按施工當月____省定額站頒布布發的建筑工程《河北建筑工程材料信息》月刊執行調差。
(3)____省建筑工程材料信息月刊中沒有的材料,以甲、乙雙方詢價確定的市場價執行材料價差的調整。
八、工程款的支付方式
1、本項目所有工程乙方不用墊資,甲乙雙方簽訂完合同,甲方通知乙方進場時撥給乙方零進設施費,按合同總價的百分之_____ %,計算的零建設施工費,乙方進場主體工程開工時,機械材料進場_____天內甲方再撥給乙方材料備料款,按合同總價的百分之_____ %的備料款。
2、工程進行中每月的實計工程量,進付款的百分之_____,付款時間,每月_____號申報進度表為準,次月_____號付款,依此類推。
3、總工程款的結算付款,最后的工程款通過甲方和有關部門,工程驗收后,_____天內付到總工程款的百分之九十五,還有百分之與預留保修金,工程保修期________年,保修時間到甲方應無條件付給乙方預留的保修金,如在保修期內出現工程質量問題,乙方應即時處理維修。如果乙方接到通知未即時處理,甲方自行維修處理的,維修金甲方扣多少,乙方必須接受,保修期滿________年無質量問題,無息全部付清尾款。
4、此工程乙方不用墊資,經甲乙雙方協商,在總工程款下浮中百分4%個點。
九、雙方事宜
1、在施工過程中,甲乙雙方隨時保持聯系,互相交換意見以以確保工程捏和工程進度。
2、乙方如有發現圖集有誤差不能擅自作主更改,應立即與監理和甲方聯系處理,包括(施工中驗收和隱蔽工程驗收),工程變動在內。
3、監理和甲方處理并給予乙方處理的書面通知和簽字的書面手續,以免造成工期延誤和影響工程質量。
4、為了工程質量和進度,打造出一流工程形象,希望雙方緊密配合、團結,互相遵守。
十、特別約定
1、甲乙雙方簽訂本合同后,甲方不得在將本項目工程與他人在簽訂合同,若甲方將本項目在與他人簽訂合同,乙方有權向甲方要求損失補償,和前期跟蹤本項目的一切費用。
2、乙方必須認真組建好施工組,并按甲方的指導進行施工,接受甲方和監理的正確指導意見。
十一、保密要求
本合同自簽署生效之日起,合同雙方合作的全過程,內容工作方式方法,以及因簽訂本合同或履行本合同而獲知他方的任何商業秘密和本項目的有關秘密應嚴格保密,不得向
第三者泄密,因一方泄密造成對方損失的,由泄密方承擔所有損失賠償。
十二、適用法律
1、本合同履行適應中華人民共和國法律、法規所管轄,不適應其它國家的任何和法律法規和規定。
2、如果簽署本合同后,有新的法律法規,行政法規頒布后的,按新的法律執行。
十三、爭議解決方式
1、任何因素讓本合同引起的或與本合同有關爭議的應通過雙方有好協商解決。通過協商仍不能解決爭議時,雙方約定以下列
(2)方式解決。
(1)向____省仲裁委員會提起仲裁。
(2)向工程所在地人民法院提起訴訟。
2、在爭議仲裁和提交法院期間,除提交爭議的事項所影響的義務外,雙方應繼續履行其它在本合同內的規定義務和行使權力。
十四、違約責任
1、如因乙方的工程質量出現問題,所造成返工的,甲方不以給延工期,如果出現嚴重工程質量問題的造成工程停工,法律問題的乙方自行承擔所有責任。
2、如乙方的工程過程中,乙方無工程質量問題,甲方未按時支付工程款造成停工的,由甲方債權負責,并給與乙方的損失補償。
十五、合同生效
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效。
2、本合同直到履行完義務終止。
3、本合同以中文文本實行,其它文字無效。
4、本合同未盡事宜雙方約定另行簽訂補充合同,補充合同與本合同同樣據有法律效力。
5、本合同一式四份,甲乙雙方各執二份。
合同訂立地點
本合同雙方約簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
建設工程施工合同8
發包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
根據《中華人民共和國經濟合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定,結合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協作,確保施工項目順利完成的原則,經過協商簽訂本合同。
1、工程概況
(一)工程名稱: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(二)工程地點: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2、工程承包范圍
安全維護及整改
3、合同工期 30天
4、工程造價
工程造價為: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 元整
5、質量標準
5.1質量標準:達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。
5.2使用標準、規范(包括但不限于以下內容):
5.2.1本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規程和規范。
5.2.2本工程適用的`地方標準、規程必須符合湖南省標準規程。
6、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
7、工程計價
7.1 本工程計算編制原則:按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價[2009]406號《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2008), 《湖南省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第192號), 《湖南省建設工程計價辦法》,2005《湖南省修繕定額》、2006《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、2006《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定:人工工資按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價[2012]237號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價,信息價及市場價格執行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
8、工期
有下列情況者,工期經核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災,以及洪水、地震等自然災害,工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準),一次停水、停電8小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期,工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔。
9、工程款的支付
9.1工程完工后,甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%。
9.2在工程結算辦理完畢后,甲方支付至結算總價的97%,工程保修金留結算總價的3%,自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還,保修金不計利息。
10、違約責任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任,合同沒有約定的,案合同法及相關法規執行。
10.2因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的,還應承擔賠償責任。
11、安全生產和文明施工
認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發生,同時做好社會綜合治理工作。
12、爭議的解決
本合同在履行過程中發生的爭議,雙方當事人協商解決,也可由當地建設行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
13、其他
乙方應按國家有關規定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權直接從工程款中支付民工工資。 本合同一式肆份,甲乙雙方各執貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程施工合同9
發包方(甲方):
承包人(乙方):
根據《合同法》、《建筑法》以及相關法律、法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,為雙方嚴格遵守承諾協議特訂立本合同:
一、工程概況:新建的舒家二層住宅樓(見示意圖)。施工地點在舒家民居原址上。
二、工程承包范圍:承包人包工不包料,原材料由承包人提供預算,發包人組織購進,承包人負責承擔舊房折除、場地清理,全部建筑工程施工安裝項目,經雙方協商,二層樓上不做樓梯間,不蓋預制板,只做瓦屋面。承包人必須按施工要求備齊所有施工機械設備、模板、腳手架等,以及施工所需的人勞安全防護設備等。
三、施工日期,定于7月日開工至9月日竣工,施工期為90天。
四、施工安全和質量要求:承包人必須嚴格按建筑安全施工規范施工,要認真做好施工人員的安全防護工作,如在施工中出現人傷事故由承包人承擔全部責任和損失。如出現工程質量問題由承包人承擔全部返工賠料損失。
五、工程承包總額為元,包括所有工程項目承包款和承包建房工程應繳納的'各項稅費。(各項稅費由承包人自行繳納),工程款按施工進度分期支付。
①折舊房及新建房基礎完工后付元;
②一層蓋板交縫后付元;
③瓦屋面全部完工后付元;
④室內外粉刷及外墻面、柱貼磚,廚房、衛生間部分墻面、水池、灶臺、臺板貼瓷磚;室外內水泥粉刷及臺階、室內水泥地坪抹光,下水道等全部工程項目完工,經發包方驗收合格后,一月內付清工程款。
六、施工前,承包人應按發包方提供的平面示意圖及現場地基和周邊房屋的情況確定基礎及施工方案,并認真負責的編制材料分批進場的計劃及日期,以便發包方有充足的時間做準備,如發現示意圖紙有誤應在施工前及時與發包方協商,妥善解決。
七、發包方不能按期支付工程款,每延誤一天向對方支付合同總價的1%為違約金;包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付合同總價的1%為違約金;
九、合同訂立時間二oxx年七月 日,合同訂立地點:洪湖市白廟鎮。
十、本合同未盡事宜,經發包方與承包人協商解決,本合同一式兩份,雙方各執一份為憑,簽字生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設工程施工合同10
甲方(發包方):
法定代表人:
乙方(承包方):
法定代表人:
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規,為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
1.1工程名稱:。
1.2工程地點:。
1.3工程內容:。
1.4承包形式:。
第二條工程期限
2.1合同工期總日歷天數天
開工日期:年月日。
竣工日期:年月日。
2.2如遇下列情況,經甲方現場代表簽證后,工期可相應順延
(1)在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3以上(每次連續4小時以上),影響正常施工;停水停電2天以上;
(2)因臺風暴雨颶風等不可抗力的因素;
(3)因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
2.3因乙方原因造成施工延遲的,不得請求順延工期。
第三條工程價款、結算及付款方式
甲方付款前,乙方應提供發票。
本合同實行固定總價,經甲乙雙方核定按本工程合同包干價為人民幣(大寫)(¥元)。任何政策性因素和市場因素均不調整包干價。
3.1本合同簽訂后日內,甲方支付人民幣元工程款;
3.2工程竣工經甲方驗收合格后,甲方支付人民幣元工程款;
3.3余款人民幣元作為質量保證金,待保修期滿后十五個工作日內無息支付。
第四條建筑材料、設備的供應和采購
4.1工程材料、設備由乙方采購。
4.2乙方采購的材料、設備,必須附有產品合格證和試驗報告才能用于工程,甲方認為乙方提供的材料需要復驗的,乙方應按要求提供復驗報告。經復驗符合質量要求的,方可用于工程;復驗不符合質量要求的,應退貨處理,其復驗費和退貨損失由乙方承擔。
第五條施工與設計變更
5.1甲方簽字認定交付的設計圖紙、說明和有關技術資料,作為施工的有效依據,乙方不得擅自修改。
5.2甲方因使用功能提出的變更內容,為不影響施工進度,乙方應先行實施,并及時做好現場簽證。
5.3設計變更增減數應以甲方代表簽證單為依據,工程采用包干價,對增減部份的工程款由甲乙雙方協商確認。
第六條工程質量管理及驗收
6.1工程具備隱蔽條件,乙方先進行自檢,并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格,甲方現場代表在驗收記錄上簽字后,承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。
6.2工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關規定,向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告(含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等)。驗收合格的,雙方進行交接,驗收不合格的,乙方應及時返工,費用由乙方自行承擔,返工導致工期延誤的,乙方應承擔相應的違約責任。
6.3工程質量應符合國家及行業規定的建筑工程質量檢驗評定的“合格”標準。
第七條安全施工
乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔。
第八條質量保修
8.1本工程保修期限為年,自工程竣工驗收合格起算。
8.2在保修期內,乙方應保證通訊暢通,令甲方能夠隨時同乙方取得聯系。乙方在接到甲方維修通知后12小時內到達現場并及時處理。如乙方更換保修人員或聯系電話,應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接,拖延推諉,甲方將視為乙方放棄保修責任,有權自行解決,由乙方承擔所有費用并加收10%的'勞務費。
乙方保修聯系電話:;乙方保修聯系人:。
第九條違約責任
9.1乙方未能按時竣工的,每延期一日應按工程總價款的千分之三向甲方支付違約金(從工程款中直接扣除);無故延期15日以上視為根本性違約,甲方有權解除本合同,乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外,還應向甲方支付工程總價款的20%的違約金。
9.2工程出現質量問題視為乙方嚴重違約,視情節輕重乙方應按工程款的10-30%向甲方支付違約金(可從工程款中直接扣除),此外應賠償因此給甲方造成的損失。
9.3協議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第十條糾紛解決辦法
因本合同產生糾紛,如協商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十一條附則
11.1甲方代表為,乙方代表為。
11.2本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章后生效。
簽署時間:年月日
甲方(蓋章):
聯系人:
聯系方式:
地址:
乙方(蓋章):
聯系人:
聯系方式:
地址:
建設工程施工合同11
工程項目名稱:
委 托 方:
服 務 方:
工程建設項目管理合同建設單位:
項目管理單位:
根據國家及地方頒布的有關法律、法規及條例,結合工程的具體情況,經甲、乙雙方友好協商,甲方委托乙方對第二條中所明確的工程項目進行全過程項目管理服務,并就具體事項達成如下一致協議。
第一條 詞語定義1.1業主:在協議書中約定,具有項目發包主體資格和支付工程價款能力的當事人或取得該當事人資格的合法繼承人。
1.2項目管理單位:在協議中約定的,具有工程建設項目管理相應資質的和獨立法人資格的,接受業主單位委托的當事人或取得該當事人資格的合法繼承人。
1.3項目經理:企業法定代表人在管理的建設工程項目管理中的具有相應資格的委托代理人。
1.4設計單位:指發包人委托的負責本工程設計并取得相應工程設計資質等級證書的單位。
1.5監理單位:指發包人委托的負責本工程監理并取得相應工程監理資質等級證書的單位。
1.6代理單位:指受發包人的合法委托,以發包人的名義代理實施項目或項目部分內容發包工作,并具有相應資質等級證書的單位。
1.7承包單位:在協議書中約定,被項目發包人接受的具有工程項目施工承包主體資格的當事人或取得當事人資格的合法繼承人。
1.8造價咨詢單位:指業主委托的負責本工程造價咨詢并取得相應工程造價咨詢資質等級證書的單位。
1.9工程:指業主和管理單位在協議書中約定的承包范圍內的工程。
1.10項目管理酬金:指管理單位為進行建設項目籌建、建設、聯合試運轉、驗收總結等工作發生的管理費用。
1.11工程前期:指自工程立項起至工程設計完成止的階段。
1.12施工準備期:自施工圖設計開始起至簽發開工令為止的階段。
1.13施工實施期:自工程開工至按施工合同完成了項目全部任務為止的階段。
1.14竣工驗收期:承包人按施工合同完成了項目全部任務,提出交工至發包人組織驗收通過為止的階段。
1.15造價咨詢:指具有造價咨詢資質的單位受發包方的委托對工程項目進行造價控制的活動。
1.16施工監理:指工程施工階段監理單位對工程質量、進度、投資、安全文明施工進行控制的監理活動。
1.17管理期限:協議書中約定的服務期限。
1.18開工日期:指發包人、承包人在協議書中約定,承包人開始施工的絕對或相對的日期。
1.19竣工日期:指發包人、承包人在協議書中約定,承包人完成承包范圍內工程的絕對或相對的日期。
1.20圖紙:指發包人提供或由承包人提供并經發包人批準,滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括文字配套說明和有關資料)。
1.21合同關系:指發包方和承包方通過合同(協議)來約定各自的權利和義務的平等關系。
1.22管理關系:指管理單位按業主授予的權力對被管理單位實施的管理。
1.23施工場地:指由發包人提供的用于工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體制定的供施工使用的任何其他場所。
1.24書面形式:指合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等或以有形地表現所載內容的形式。
1.25工程項目總投資:指完成工程項目所發生的價款支出。主要包括土地費、設計費、勘察費、配套增容費、建安工程投資(包括設備)、二次精裝修費、工程預備費等。
1.26項目建設周期:指從項目的立項至工程竣工驗收交付使用止的全部時間。
1.27竣工驗收:指承包人按合同完成的項目全部任務,經驗收合格,由發包人組織驗收的活動。
1.28竣工結算:指承包方全部完成了協議書中約定的內容,交工之后,向發包方進行的最終工程價款結算的活動。
1.29竣工決算:指建設項目竣工后,由建設單位編制竣工決算報表和竣工財務情況說明書的活動。
1.30竣工備案:建設單位自工程竣工驗收合格之日起15日內依照有關法規向有關建設行政主管部門進行竣工驗收備案的活動。
1.31聯動試車:指新建企業或新增加生產工藝過程的擴建企業在竣工驗收前,按照設計規定的`工程質量標準,進行整個車間的有負荷或無負荷聯合試運行。
1.32違約責任:指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。
1.33索賠:指在合同履行過程中,對于并非自己的過錯,而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失,向對方提出經濟補償的要求。
1.34不可抗力:指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
1.35 小時或天:本合同規定按小時計算時間的,從事件有效開始時計算(不扣除休息時間);規定按天計算時間的,開始當天不計入,從次日開始計算。時限的最后天是 休息日或者其他法定節假日的,以節假日次日為時限的最后一天,但竣工日期除外。時限的最后一天的截止時間為當日24時。
1.36審計:由國家規定的審計所或部門免費對工程各項費用的合法性進行審核的活動。
1.37項目管理月報:由項目管理單位按月向業主報告工程項目實施情況的報告。
1.39指定分包:指由發包方指定單位分包部分工程內容。
1.40竣工資料:指在協議中約定或按國家有關規定,承包方應當提供的有關工程的資料(包括書面、電子、影像資料)。
1.41重大變更:指業主或由于客觀原因改變工程的主要使用功能、建設地點、增減建設規模15%以上,分期或合并建設或提前或推遲3個月以上實施的行為。
1.42業主代表:業主派出的授予處理工程項目建設相關事務的全權代表。
第二條 組成本合同的文件1、 本項目管理合同;
2、 附件:項目管理的工作內容和職責(若分列);
3、 本合同實施過程中經雙方協商一致的補充合同文件。
第三條 工程概況工程名稱:
工程地點:
建筑面積:
項目建安總投資(暫):
第四條 項目管理服務方式本工程由甲方委托乙方并在甲方領導下實施項目管理,提供全過程建設管理和咨詢服務。
乙方派出由項目經理、專業技術人員、管理工程師等組成的項目管理班子從對工程前期、施工階段、竣工驗收及交付使用諸階段,根據甲方確定的項目功能定位、建設標準、設計方案、投資規模等進行計劃、組織、控制和協調等管理和專業咨詢服務。
第五條 項目管理的依據1、 項目管理合同文件;
2、 與本工程建設有關的政府部門的批準文件;
3、 與本工程有關的其它合同文件;
4、 經業主批準的項目管理計劃書;
5、 與工程有關的工程建設法規、規范、驗收標準。
第六條 乙方管理內容和職責6.1總則乙方在簽訂合同后一個月內應向甲方提交符合合同和甲方基本要求的項目管理計劃書,主要包括擬達到的項目管理目標、項目概況、項目管理組織機構、項目實施總進度及節點實施計劃,項目管理的主要內容和方法,擬采用的相應措施以及主要工作的管理流程等。
(一)工程前期6.2項目建設策劃6.2.1按照基本建設程序列出項目建設流程。
6.2.2制定項目建設的輪廓計劃。
6.2.3進行甲、乙雙方工作界面及職責的劃分。
6.2.4計算關鍵線路和關鍵節點的工作時間。
6.2.5對關鍵節點工作進行描述和控制措施提出建議。
6.3項目建設前期工作及市政配套的管理6.3.1辦理立項階段市政配套征詢。
6.3.2辦理項目初步設計審批手續,初步設計文件報送有關土地、規劃、消防、通訊、環保、環衛、衛生防疫、交通綠化、勞動保護、人防、抗震、監測、工務所、上水、電力等部門審批。
6.3.3按工程開工條件要求辦理施工場地,申辦臨時用水、用電、建筑紅線、水準點等手續。
6.3.4選擇符合資質的專業監測單位進行地下管線監測。
6.3.5協助甲方審核監測合同及費用。
6.3.6申報地下管線監測保護,辦理“綠卡”。
6.3.7申領臨時用地規劃許可證。
6.3.8聯系與規劃部門做好基地紅線測放。
6.4組織、協調管理6.4.1聯系、協調與項目有關的部門和社會配套單位的關系。
6.4.2對勘察、設計、施工等招標代理工作進行監督、協調,為招標工作順利開展提供相關資料。
6.4.3協調勘察、設計工作,努力使設計成果符合項目的功能要求和滿足甲方使用要求。
6.4.4組織或協助主管單位召開本工程擴初設計審批會。
6.4.5組織設計優化設計,及時將各方審核意見、專家咨詢意見以及甲方使用意見提供給設計單位,對項目設計進行優化。
6.5合同管理6.5.1起草或組織起草設計合同、勘察合同。
6.5.2組織合同談判。
6.5.3協助甲方對合同條款的最終確認。
6.5.4監理合同執行臺帳,對合同進行跟蹤管理。
6.5.5主持合同爭議的協調,配合合同爭議的仲裁或訴訟。
6.6工程投資管理6.6.1協助業主審核支付申請。
6.6.2審核各相關合同費用及其支付方式。
6.6.3協助業主組織設計單位、造價咨詢機構對工程概算進行審核。
6.7工程進度管理6.7.1按照甲方對總工期的要求,制定分階段工程進度計劃,督促檢查落實各階段各單位進度實施情況。
6.7.2制定項目總進度網絡計劃,確定控制節點,提出控制計劃目標。
建設工程施工合同12
發包人(全稱):__
承包人(全稱):__
根據《合同法》、《建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況:
__道路硬化工程硬化面積約___平方米。工程內容包括路基平整、水泥路面澆筑等,概算約為__萬元。
二、合同工期:
工程在20__年_月__日前完工。
三、質量要求及獎懲措施:
1、確保合格(由村兩委組織邀請專業人員驗收),必須做到安全生產,文明施工。
2、村內主干線路面按四級公路水泥混凝土路面標準建設,質量目標合格。
①水泥混凝土標號C25標號,板厚15cm,彎拉強度4.5Mp以上。
②施工中的主要材料應進行各項物理性能指標試驗,其中粗骨料必須采用碎石,并符合國家有關標準規定,根據材料各項指標和水泥的'實際標號,選擇配合比(水泥要有出廠證明、質保單);施工中試驗規程應嚴格按《公路工程水泥混凝土試驗規程》,不合格材料不得進場施工。
③路面應采取橫向拉毛或機具壓槽等抗滑措施,其磨擦力應符合施工規范要求,路面與其他構造相接應平順,做到路面邊緣不積水。
④混凝土鋪筑后按施工規范要求養護;混凝土路面外觀無脫皮、印痕、裂紋、石子外露和缺邊掉角等病害,且符合規范和工藝要求。
⑤工程檔案資料及試驗資料送___村委會一份備查。
3、獎懲措施:承包人必須嚴格按有關規范、標準施工,確保工程質量。工程質量未達到合格必須無條件返工,承擔返工損失,保質期為一周年。
四、工程承包方式:
包工包料,竣工工程結算以承包價為基礎,其承包單價為水泥路面板厚15CM單價為40元/平方米;工程量按實結算。
五、付款方式:
完成路面硬化工程50%付合同款20%;工程全面完成,經驗收合格待上級撥款到位后付至總工程款90%,并返還履約保證金;暫扣10%作為工程質保金,質保金在質保期滿后1月內付清。
六、承包人向發包人提供履約擔保,擔保方式為:履約保證金 萬元,履約保證金在工程驗收合格后退回。
七、獎罰措施:
1、工程在20__年_月__日前竣工。除不可抗拒因素外,拖延工期一天罰100元。
2、承包人在決標后須向乙方遞交本工程投標時的項目管理班子詳細名冊,要求項目經理到崗率每月不得少于20日。未事先征得發包方同意,抽查時發現擅自缺崗除責令到崗外,處以每人每天罰款100元。另外,在工程合同簽訂后不得轉包,否則視為棄標,履約保證金將不退還,該工程予以重新招投標。
3、承包人必須接受發包人的監督員監督,接受整改意見。
八、安全責任:
1、施工前由發包人負責清理好在施工范圍內的農作物;施工期間有關政策處理糾紛由發包人負責。
2、承包人施工期間爆破作業人員必須持證上崗(三員三證齊全),并做好安全保險等相關手續,若由承包人引起的發生人身安全和行車安全、群眾糾紛等大小事故,一切責任和經濟補償均由承包人負責。
九、該工程的招標文件作為簽訂施工合同的附件,承包人應遵守建筑業法律、法規和各項有關政策。
十、該工程質量保修責任與義務按國務院20__年1月20日頒發的《建筑工程質量管理條例》等有關法規執行。
十一、本合同一式三份,承包人、發包人各執一份,___辦公室存檔一份。
十二、合同生效
合同訂立時間:20__年_月__日
合同訂立地點:__
甲方(蓋章):_______________乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
電話:_______________________電話:___________________________
傳真:_______________________傳真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
建設工程施工合同13
發包方:承包人:
根據《合同法》、《建筑法》以及相關法律、法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,為雙方嚴格遵守承諾協議特訂立本合同:
一、工程概況:新建的舒家二層住宅樓(見示意圖)。施工地點在舒
家民居原址上。
二、工程承包范圍:承包人包工不包料,原材料由承包人提供預算,發包人組織購進,承包人負責承擔舊房折除、場地清理,全部建筑工程施工安裝項目,經雙方協商,二層樓上不做樓梯間,不蓋預制板,只做瓦屋面。承包人必須按施工要求備齊所有施工機械設備、模板、腳手架等,以及施工所需的人勞安全防護設備等。
三、施工日期,定于7月日開工至9月日竣工,施工期為90天。
四、施工安全和質量要求:承包人必須嚴格按建筑安全施工規范施工,要認真做好施工人員的安全防護工作,如在施工中出現人傷事故由承包人承擔全部責任和損失。如出現工程質量問題由承包人承擔全部返工賠料損失。
五、工程承包總額為元,包括所有工程項目承包款和承包建房工程應繳納的各項稅費。(各項稅費由承包人自行繳納),工程款按施工進度分期支付。
①折舊房及新建房基礎完工后付元;
②一層蓋板交縫后付元;
③瓦屋面全部完工后付元;
④室內外粉刷及外墻面、柱貼磚,廚房、衛生間部分墻面、水池、灶臺、臺板貼瓷磚;室外內水泥粉刷及臺階、室內水泥地坪抹光,下水道等全部工程項目完工,經發包方驗收合格后,一月內付清工程款。
六、施工前,承包人應按發包方提供的平面示意圖及現場地基和周邊房屋的情況確定基礎及施工方案,并認真負責的.編制材料分批進場的計劃及日期,以便發包方有充足的時間做準備,如發現示意圖紙有誤應在施工前及時與發包方協商,妥善解決。
七、發包方不能按期支付工程款,每延誤一天向對方支付合同總價的1%為違約金; 由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付合同總價的1%為違約金;
九、合同訂立時間20xx年七月 日,合同訂立地點:洪湖市白廟鎮。
十、本合同未盡事宜,經發包方與承包人協商解決,本合同一式兩份,雙方各執一份為憑,簽字生效。
發包方:承包方:
電話:電話:
20xx年七月 日
建設工程施工合同14
甲方:內蒙古自治區人民醫院
乙方:呼和浩特市匯泰裝飾工程有限公司
依照《中華人民共和國經濟合同法》及國家建設部、省市建委對裝飾工程的有關規定,經雙方協商簽定合同如下:
一、工程項目
1、工程名稱:
2、工程地點:內蒙古自治區人民醫院
3、工程承包方式:包工包料
二、工程裝修內容
三、工程造價
工程造價以甲方的使用要求及設計要求為依據;
工程造價為:¥ 元。
四、工程期限
工程開工日期:
工程竣工日期: 年 月 日
五、質量要求
按國家建設部行業標準JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定,及省、市建委、消防部門規定的標準執行,工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質量問題除外),屬于乙方責任的,乙方無償保修,保修期為一年,終身維修。
六、付款方式
1、合同簽定后。
2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的'。
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方全部工程款。
七、雙方責任
1、甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經甲乙雙方商定做出如下協議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝放生變化時,需甲方認定綜合單價后,以“現場簽證”形式由甲方現場負責人簽字為準,并列入竣工結算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目材質、工藝發生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發生的費用同樣有效。)
3、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
4、其它未盡事宜由雙方協商解決。
5、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持壹份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱:
(蓋公章)
年 月 日 乙方單位名稱: (蓋公章) 年 月 日
建設工程施工合同15
合同編號:
甲方(發包人):
乙方(承包人):
簽訂地點:
根據《中華人民共和國合同法》和《建設工程質量管理條例》及有關法律、法規的規定,并結合工程的實際情況,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任,經雙方友好協商,在平等自愿、公平和誠實信用原則的基礎上,雙方自愿簽訂本合同。
第一條工程概況
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、承包工程范圍和內容:
四、工程工期:開工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。
五、本合同為固定綜合單價合同,工程量及固定綜合單價見附表。工程總價款為(小寫)¥________萬元(大寫_______)。
第二條工程質量
一、雙方約定的工程質量標準:符合甲方企業標準。
二、鋪裝的產品名稱、型號、規格:符合甲方標準或見附件。
三、工程完工后,乙方應在3日內通知甲方及時驗收。
第三條工程價款的支付與結算
一、本合同簽訂后3日內,甲方支付合同價款的30%作為預付款;
二、工程施工期間,完工80%前,付至合同價款的60%;
三、工程驗收合格后5日內,付至合同價款的80%;
四、結算完成后7天內付至結算價的95%;
五、剩余工程總價款的5%作為質量保修金。在達到合同約定的質保期限后支付。
第四條雙方的權利和義務
一、甲方權利義務:
1、對乙方進行安全、質量、文明施工等方面的教育,做好日常監管工作。
2、負責對乙方施工人員的安全、文明施工等方面的工作進行指導、監控,并按規定及時做好驗收工作。
3、按照合同約定支付工程款。
4、負責完成乙方施工前所應具備的施工條件。
5、甲方現場負責人:_______身份證號:_______聯系電話:_______
二、乙方權利義務:
1、乙方具有本合同履行所需的施工資質。
2、按甲方的要求,委派有專業經驗的技術人員,嚴格按國家操作規范,精心組織施工、完成工程。
3、乙方技術人員按施工方案組織施工,對工程質量、安全、工期等全面管理、負責,并按甲方工期計劃要求完成所承包的任務,如不符合甲方或國家質量標準,,乙方要進行返工處理,由此造成的損失由乙方承擔。
4、乙方在施工過程中必須認真貫徹有關安全施工的規章制度,嚴格遵守安全操作規程。
5、盡量減少對周圍辦公人員的不利影響,否則,所造成的一切后果由乙方負責。
6、在本工程竣工后清理現場。
7、乙方未經甲方允許不得與建設單位或甲方上級發包單位聯系。
8、乙方現場負責人:_______身份證號:_______聯系電話:_______
第五條承包方的安全責任
一、工程開工前,必須向施工人員進行安全技術交底,讓全體施工人員掌握工程特點及施工安全措施。
二、承包方必須按照國家有關規定,為施工人員配備合格的勞動防護用品及安全用具,并保證施工工具、器械使用安全。
三、承包方對所承擔的施工項目,必須制定施工方案,并結合工程實際做好安全工作,設立相應的安全防護或警示措施。
四、承包方必須貫徹執行國家有關安全生產的方針、政策、法令、法規,遵守國家、行業有關安全施工、文明施工的規定。
五、現場施工中,遵守現場的各項規章制度。
六、乙方在施工過程中發生的一切人身、財產等事故賠償、罰金等均由乙方承擔。
第六條違約責任
一、當發生下列情況之一時,甲方應承擔違約責任:
甲方不按約定支付工程款,每延誤一日,應向乙方支付合同工程總造價0.5‰的違約金。
二、當發生下列情況之一時,乙方應承擔違約責任:
1、乙方因自身原因延期完工的`,每延誤一日,應向甲方支付合同工程總造價的0.5‰的違約金。
2、乙方不按本合同的其他約定履行的,每出現一次應向甲方支付合同工程總造價的5‰的違約金。
3、如上述違約金不足以賠償甲方的損失,仍應賠償因此給乙方造成的經濟損失及相關的所有費用。
第七條質量保修
一、保修內容及期限:保修_______年。
二、保修期起始時間:自工程驗收合格之日起計算。
三、乙方保修范圍:施工范圍內的所有內容。
四、在質保期內,如果發生質量問題,乙方需在接到甲方通知4個小時內派專業人員到現場進行排查、維修。
五、如乙方未按約定維修,甲方有權自行或委托第三方維修,相應費用從質保金中扣除或由乙方支付。
第八條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中如發生爭議,由當事人雙方協商解決,協商不成的按下列第2種方式解決。
1、提交北京仲裁委員會仲裁。
2、依法向甲方所在地人民法院起訴。
第九條附則
本合同一式4份,合同附件:工程量及固定綜合單價表1份,與合同具有同等法律效力,甲乙雙方各執2份。自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人簽字(蓋章):法定代表人簽字(蓋章):
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
電話:電話:
簽訂時間:簽訂時間:
【建設工程施工合同】相關文章:
建設工程施工合同06-21
建設工程施工的合同10-04
建設工程施工合同02-09
(精)建設工程施工合同07-11
(精)建設工程施工合同07-11
建設工程施工合同【熱】08-05
【熱】建設工程施工合同10-16
建設工程施工投標合同09-03
社區建設工程施工合同09-10
【推薦】建設工程施工合同09-28