工程施工合同【熱】
隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，合同出現的次數越來越多，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編整理的工程施工合同，希望對大家有所幫助。
工程施工合同1
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方委托乙方進行校園綠化的有關事宜，達成如下協議：
第一條：工程概況
1、工程名稱：祖武學校綠化工程
2、工程范圍：宿舍樓前護坡植草皮、教學樓前綠化區松土、營養土回填、植草皮等(具體見附件《祖武學校綠化工程實施方案》)。
3、工程地點：甲方校園東頭綠化區、宿舍樓前護坡，由甲方指定具體綠化區域。乙方作為專業人員應該首先以專業眼光對綠化區進行規劃，以最有利于校園美觀為原則，在甲方指定區域對草皮、苗木及配套設施的具體位置進行科學規劃，并在本合同簽訂后十日內向甲方提供施工方案并取得甲方的確認。
4、工程質量標準：乙方提供的草皮為單價8.5元的馬尼拉草皮;苗木為紅豆杉2株、羅漢松2株、枸骨樹2株、紅葉石蘭2株;石桌、凳為大理石工藝制品;綠化區道路為水泥路面嵌小卵石。
第二條：工程工期
1、本工程總工期為15個日歷日，乙方應當保證按照甲方通知的時間進行工程實施。
2、乙方保證于20____年4月30日之前(雨天順延)將本合同約定的苗木按照本合同約定的位置全部種植、栽培完畢并經甲方驗收合格。
第三條：工程價款
工程總價款(含稅金)暫定為：2.95萬元整(大寫為：貳萬玖仟伍佰元整，詳細見《祖武學校綠化工程實施方案》)，最終根據實際用工、用料情況據實決算。
第四條：付款時間
綠化工程完工后，甲方會同乙方組織進行工程驗收，并根據雙方認可的工程量確定實際工程價款，乙方根據確定的實際工程價款出具合法有效的發票給甲方，甲方在收到乙方發票后一月內一次性付清本工程款項。
第五條：甲方的權利義務
1、甲方僅負責乙方綠化工程實施期間水源、電源，其他發生的一切費用由乙方自行承擔;
2、甲方有權對乙方工程實施期間一切工作進行監督和指導，如甲方有異議的，乙方應當按照甲方的要求進行整改。
3、甲方應按合同約定向乙方及時支付工程款。
第六條：乙方的權利義務
1、乙方必須按本合同約定及《祖武學校綠化工程實施方案》組織工程實施;
2、乙方認真考察了綠化區域并確認了綠化實施方案，保證工程實施標準。
3、乙方應嚴格執行甲方安全衛生管理規定，保證施工現場的環境整潔，不得打擾學校師生生活及污染環境，每次施工完畢要負責施工現場清掃干凈。
第七條：工程驗收
綠化工程實施完畢后，甲方按照本合同約定的標準組織驗收，該驗收以甲方的確認為準。如因乙方工程達不到合同約定的標準，甲方有權拒絕驗收，因此造成逾期竣工的，乙方應當承擔逾期竣工的責任。
第八條：違約責任
1、如乙方不履行合同約定的養護義務或履行該義務不符合約定的，乙方應當按照甲方的要求進行整改并同時向甲方支付合同總價款5%的違約金，同時，甲方有權另行聘請他人養護苗木，所產生的費用甲方有權自應支付給乙方的費用中直接扣除。
2、乙方違反本合同其他任何一項義務的，經甲方通知其限期改正，期滿后仍未改正的，甲方有權解除本合同，并由乙方承擔本合同總價款20%的違約賠償金。
第九條：爭議解決方式
合同履行過程中產生爭議或未盡事宜，雙方應協商解決，可簽訂補充協議;協商不成的，任何一方有權向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
第十條：其他
本合同一式貳份，甲、乙雙方各執壹份，自雙方簽字蓋章之日生效。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
日期：
工程施工合同2
建設方：________________以下簡稱甲方
施工方：________________以下簡稱乙方
依據《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。
一、工程項目
（一）工程名稱：________________
�。ǘ┕こ谈艣r：________________
�。ㄈ┏邪绞剑篲_______________
�。ㄋ模┏邪秶蛢热荩喊確_設計的施工圖紙。
�。ㄎ澹⒊邪靸r：按招標價承包，結算時按攤投施工期的《造價管理與信息》及市場價格。
二、施工準備
�。ㄒ唬┘追�
1、年月日前負責做好建筑物施工現場協調工作。
2、甲方委派為現場代表，對工程質量進行監督，檢查隱蔽工程、負責簽證，核實工程量及進度報表以及負責甲方應該承擔的有關事宜。
�。ǘ⒁曳�
1、組織施工人員和材料、施工機械進場；
2、乙方委派現場代表，負責工程施工質量、安全施工，提供工程進度報表以及負責乙方應該承擔的有關事宜。
三、工程期限
�。ㄒ唬└鶕┕挝坏墓て诔兄Z，工程總工期為天（日歷天）自年月日開工至年月日竣工驗收。
�。ǘ┤缬鎏厥馇闆r（經甲方現場代表簽證后，工期相應順延）。否則必須接期交工。
四、工程質量與安全施工
�。ㄒ唬┍竟こ炭⒐べ|量按要求為：合格等級。
（二）乙方必須嚴格按照施工圖紙，說明文件和國家頒發的建筑工程規范、規程和標準進行施工。
�。ㄈ┮曳皆谑┕ぶ斜仨氉袷叵铝幸幎ǎ�
1、凡用于工程（包括特殊情況下由甲方提供）的主要材料、設備、構配件、半成品必須按有關標準和規定提供質量合格證，并經檢測合格后方可用于工程，對材料改變或代用必須經原設計單位同意并發下式書面通知和甲方派駐代表簽證后，方可用于工程；
2、隱蔽工程必須經甲方派駐代表（或監理工程師）檢查驗收簽章后，方可進行下一道工序，甲方派駐代表應在接到隱蔽工程檢查通知單24小時之內進行檢查；
3、乙方在施工中發生質量事故，應及時報送甲方派駐代表和有關部門，一般質量事故的處理結果應送甲方，重大質量事故的處理，應經甲方、建筑管理部門、設計單位共同研究并經簽證后實施；
4、竣工驗收后，乙方向甲方提供完整的竣工驗收資料二套。
（四）乙方應該按規定采取嚴格的安全措施，做到安全生產、文明施工，甲方應予積極配合，施工中發生的安全事故由乙方負責，其它責任事故由責任人負責。
五、施工與設計變更
�。ㄒ唬�、乙方必須嚴格按甲方交付的設計圖紙、說明文件施工，甲乙雙方均不得擅自修乞改。
�。ǘ⒓追饺缧枳兏O計，必須由原設計單位作出正式設計變更通知單和修改圖紙，乙方才予實施。
六、工程價款的支付與結算
一、工程進度款支付：工程竣工驗收后，竣工資料交給甲方，甲方十五天內付清工程費。
二、乙方在單項工程竣工驗收后二十天內，將竣工結算文件送交甲方審查，甲方在接到結算文件七天內審查完畢，如有爭議，雙方協商解決，解決不成可提請造價管理部門審定。
三、下列情況工程價款必須調整：
1、設計變更引起的工程量增減：其結算按年（省份）定額直接費進行結算。
2、人力不可抗拒而發生的自然性災害。
七、獎罰條件
（一）工期
按合同工期完工者不獎不罰，延誤竣工，每延誤一天，由乙方按合同造價的0.5‰向甲方支付違約金，但累計獎罰總額不得超過建安總價的3‰。
�。ǘ┖炗喓贤螅追揭驀矣媱澱{整，引起不能繼續施工履行合同時，應向乙方支付實際發生的費用。
（三）由于乙方的原因不能繼續履行合同或完成工程后，經雙方協商同意可解除合同，但必須向甲方支付合同總造價2%的違約金。
八、糾紛解決辦法
任何一方違反本合同規定，協商不成，按以下方式解決：
�。ㄒ唬┫蚪洕贤俨脵C關申請仲裁。
（二）向人民法院起訴。
九、附則
�。ㄒ唬┍竞贤皇剿姆荩由w雙方公章或合同專用章。
�。ǘ┪幢M事宜，參照國家工商行政管理局、建設部工程施工合同協商辦理。
甲方：________________（公章）
乙方：________________（公章）
甲方代表人：________________
乙方代表人：________________
日期：________________
日期：________________
工程施工合同3
甲方：（發包方）
乙方：（承包方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、法規，甲乙雙方遵循平等自愿、誠實守信的原則，經雙方協商一致簽訂如下合同。
第一條 工程概況
1、工程名稱：xxxx
2、工程地點：xxxx
3、工程量：總量約為150000m2，以實際合格率為準。乙方具體施工工程量（含A、B戶型比例）項目部根據乙方隊伍施工質量、安全、文明施工等施工實力進行合理分配，乙方須無條件服從。
第二條 工程質量、保修及驗收
1、乙方需按合同相關要求精心施工，確保工程質量，本工程防水等級為二級，使用年限為十五年，即乙方需確保此防水工程使用十五年。
2、本工程保修期為五年，保修期從竣工備案之日起計算，保修期內乙方在接到通知起3日內無條件免費到施工現場維修.若乙方人員未及時到場維修，由我方委派人員進行維修的，按維修發生實際工程量叁倍費用在保修金里相應扣除。如非乙方原因引起的滲漏等相關質量問題，乙方在維修后只收取人工、材料、機械等直接成本費，在保修金內相應計算。
3、乙方須嚴格按施工規范規定及圖紙設計要求進行施工，附加層、易滲漏部位、管根、錯縫搭接等均需按相關要求施工。否則，甲方將視情節輕重對乙方處以1000-10000元/次不等的罰款，造成的返工等相關費用均由乙方自行承擔。
4、防水工程施工完成后，乙方應通知甲方監督驗收，乙方自行作蓄水試驗及各項檢驗檢測合格后，方可視為該防水工程驗收合格，具體流程以雙方指定人員辦理移交書簽字手續為依據。
5、防水工程施工過程中所選材料及品牌等需與乙方所提供樣品（業主指揮部處封存）一致，均為國標產品，同時提供合格證、檢驗報告，并按規范規定進行取樣復試。復試由甲方及監理負責送檢，乙方協助配合取樣，復檢合格出具相關合格報告后方可允許在現場使用（材料復試費用由乙方承擔）。
6、施工工藝：
�。�1）卷材施工前需將基層清理干凈后滾刷、滿鋪冷子底油兩道；卷材附加層以寬材料按規范要求部位施工；卷材大面積滾鋪時一人控制噴槍一人排氣壓實同時操作，要錯縫鋪貼，搭接保證，確保卷材與基層不空鼓無氣泡；搭接縫及收頭處應整條烘烤直至熔融，再用刮刀刮平邊端封嚴密實不滲水不翹邊并做好成品保護。
�。�2）涂膜防水施工前甲乙料配比要準確；先進行節點、根部、拐角部位加強處理再先遠后近大面積分層涂刮；涂刷兩層之間相互垂直，間隔4小時以上但不宜過長；施工后不宜踩踏，需采取措施防護。
第三條 工程量結算及工程款支付
1、工程量乙方按甲方要求進行包工包料計算，計算方法按xx定額有關規則進行，最終結算的工程量以業主審核量為準。2、施工過程中進度款支付標準分為兩節點，乙方必須完成其中一項的所有內容方可計量，否則不作為支付的條件。
其一：完成單體屋面防水、保溫板鋪設、伸縮縫施工；
其二、完成單體平臺、露臺、陽臺、室內衛生間地面等防水施工。
第四條 甲乙雙方義務
1、甲方義務：
�。�1）甲方工程部xx負責對施工現場質量監控和把關（但不免除乙方責任），并協助乙方解決施工現場的各種問題，以便順利保質保量地完成本工程。
（2）甲方為乙方免費提供現場施工用水、電等。
�。�3）甲方為乙方免費提供合適的材料堆放倉庫，但需由乙方自行管理。若有丟失，甲方不承擔相應責任。
�。�4）甲方提供的施工基面必須符合施工要求，如平整、干燥及堆積物。
第五條違約責任
1、工程質量不符合合同規定，乙方負
責無償修理或返工，若乙方未及時返修，甲方可另行指派專人維修，費用從質保金中三倍扣除。
2、出現下列情況之一的，甲方有權解除本合同，且乙方只能結算已施工工程量50%-60%的工程款，同時需賠償甲方全部損失（包括差價、工期等損失）：
�。�1）因乙方管理不善，造成工期拖延使施工無法正常進行的；
�。�2）發生安全質量或環境污染事故，嚴重損害甲方經濟利益或社會聲譽的；
�。�3）不服從甲方管理或有其他嚴重損害甲方合法權益的行為；
�。�4）乙方沒按甲方規定和協商好的要求擅自在施工現場使用不合格材料等情形的。
第六條 附則
1、合同簽訂后，當事人雙方必須全面履行合同規定的義務，任何一方不得擅自修改或終止。如一方不認真履行合同，給對方造成損失時，應承擔全部經濟損失和法律責任，并且，一方違約后另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。
2、合同一旦簽訂，就具有一定的法律約束力。如合同發生糾紛時，當事人雙方及時協商解決，協商不成時，任何一方可向施工所在地的管理機構申請調解或仲裁，也可向施工所在地的人民法院起訴。
3、乙方一旦進入施工，及視為接收完好基層，防水驗收前由乙方負責。
第七條 合同有效期及份數
1、本合同經雙方簽字后生效至工程保修期滿工程款付清自動解除，合同履行期內當事人不得隨意變更或解除合同，未盡事宜雙方共同協商解決。
2、本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份。
甲 方：乙 方：
負責人： 負責人：
賬 號：賬 號：
電 話：身份證：
電 話：電 話：
年 月 日 年 月 日
工程施工合同4
發包人（以下簡稱甲方）：
承包人（以下簡稱乙方）：
經雙方協商就乙方承包甲方平遙縣凈化中學教師宿舍樓外墻塑鋼門窗制作、安裝工程，達成以下協議；
承包形式：包工包料
結算方式；以實際安裝門窗面積計算，按 165元/平方計算。 工程質量標準：優良
付款方式；工程分三期付款。
（一）合同簽訂時甲方先支付: 10000元的預付款
�。ǘ� 門窗全部安裝完成后付10000元
（三）工程竣工驗收后，甲方向乙方支付工程總額的尾款。
乙方按時完成甲方合同內的施工任務，服從甲方管理人員的管理，做到文明施工。
乙方必須采用優質門窗材料，保證工程的門窗質量。因質量造成的門窗問題乙方要免費維修。
施工中乙方要做到安全第一，因乙方施工造成的安全事故，甲方不負責任。
本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字之日起生效。 甲方簽章：乙方簽章：
年 月 日 年 月 日
工程施工合同5
發包方：_________________(以下簡稱甲方)
承包方：_________________(以下簡稱乙方)
甲方將電力線路改造工程承包給乙方，經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守：
一、工程地點市區路
二、工程性質包工包料。
三、工程造價
四、施工期限自本合同簽訂之日起，至_________________年_________________月_________________日前全部完工。
五、付款方式工程完工經驗收合格后，甲方于乙方提供稅票后一次性付清工程款。
六、工程內容：將原16平方線改裝成50平方線。
七、雙方的權利和義務
1.甲方有權派監理人員對工程質量進行監理，乙方必須接受甲方監理人員的現場技術監理，對不符合質量的施工路段及時進行返工。
2.甲方做好各項協調工作，保證乙方能順利的施工。
3.乙方施工人員必須持有合格上崗證,施工過程中,施工人員必須穿戴絕緣勞保用品(如勞保鞋、手套等)，如有高空作業，必須佩帶安全帶、安全帽。
4.乙方要牢固樹立安全意識，切實加強安全生產管理，凡施工中出現的安全責任事故均由乙方承擔。
5.乙方提供施工所用的電線、電纜材料指定為廣東電纜廠產品。
八.違約責任
1.乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的自然災害外)，每延長一天罰款元。
2.工程完工后，經驗收不合格的路段及保修期內出現質量問題的路段，由乙方無條件修復或返工。
3.工程經驗收合格后，按甲乙雙方約定時間，甲方必須按時向乙方支付工程余款，否則乙方將終止向甲方該工程供電，所造成的一切后果由甲方自行承擔。
九.其它
1.本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
2.本合同自雙方蓋章，簽字之日起生效，具有法律效力。
甲方(簽章)：_________________
負責人簽名：_________________
_______年____月______日
乙方(簽章)：_________________
負責人簽名：_________________
____年______月_____日
工程施工合同6
委托方(甲方)：
承包方(乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》及國家有關規定，結合工程的具體情況，經雙方充分協商，簽訂本合同。
一、工程項目：
1、工程名稱：
2、交貨及安裝工程地點： 。
3、承包方式和承包范圍：本工程以包工包料、包質量、包工期、包設計(設計方案以甲方認可為準)的形式由乙方承包，乙方必須按照甲方確定的設計方案、系統功能、設備材料，承包整個系統的設備供應及安裝和調試，并包通過有關技防辦部門的驗收。(設計方案以甲方認可為準)。
二、工程總造價及其支付：
(一)系統工程總造價
1、本工程含稅總造價為人民幣 (大寫) 。
2、整個系統必須滿足甲方認可的設計方案的功能要求，以甲方審定的設計、施工方案為標準，在此基礎上價格不再作任何調整(甲方要求增加的工程除外)。
(二)工程款支付
1、工程經甲方測試、驗收合格后，在30個工作日內付清全部款項為 (大寫)。
三、工期：
1、本合同簽訂后，乙方于 年 月 日進場，到 年 月 日止，完成安裝調試(以通過用戶及甲方代表驗收合格為準)。
2、在履約過程中，因為變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等造成工期延期的，經甲、乙雙方簽證認可后作出工期調整，以此確定竣工日期。
四、供貨及安裝：
1、本工程乙方必須嚴格按照國家有關施工規范進行施工。
2、乙方并保證所提供的材料質量符合或優于技術規范，并做到優質服務。
3、乙方使用的輔材必須先提供樣板并經甲方書面認可，方可采購進場安裝。
五、雙方責任：
(一)甲方責任：
1、審核乙方提供的設計、施工方案，并向乙方提供必要的場地及施工用電。
2、委派 為現場管理代表，監督、檢查工程質量、進度。處理并協調甲乙雙方在施工中發生的有關事宜。
3、在乙方供貨后，甲方可以組織人員對器材進行驗收。
4、組織對工程進行竣工驗收和辦理竣工結算。
(二)乙方責任：
1、按施工安全規范做好施工質量、安全管理，凡施工期間發生的施工質量、安全事故，均由乙方負責并報告甲方及有關部門。
2、施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔。所有設備和器材驗收前均由乙方妥善保管，如有損壞和遺失均由乙方負責。
3、對竣工驗收后保修期內發現的施工質量問題負責免費返修，整體質保期為驗收合格后一年。
4、對現場所有已完工的建筑及建筑裝修、設備、器具有保護的責任，施工時如損壞甲方財產，由乙方負責賠償。
5、遵守甲方有關場地管理的'規定并辦理有關的手續。
6、根據甲方對點位的要求，布線后提供詳細的網絡點位分布圖和路由圖。
六、違約責任：
1、除不可抗力(戰爭、自然災害等)外，甲乙雙方應嚴格遵守本合同的條款，否則，違約方須向另一方支付合同總造價 %的違約金，如果違約金不足以彌補另一方損失的，違約方還應就不足部分承擔賠償責任。
2、甲方如未按本合同的進度付款，每延遲一日，按應付而未付金額的 %計付違約金。
3、由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程總造價的 %向甲方計付違約金。
七、其他事宜：
1、按本合同規定應該償付的違約金、賠償金和各種經濟損失，應當在明確責任后 天內付清，否則按逾期付款處理。
2、本合同如有未盡事宜，經雙方友好協商，另簽補充協議。
3、雙方在執行本合同中發生糾紛，雙方應先行協商，若協商不成時，任何一方可以向當地人民法院提起訴訟。
4、雙方簽訂認可的設計施工方案及其它經雙方簽字確認的書面材料均為本合同的組成部份，與本合同具同等效力。
5、甲乙雙方施工、設計方案以外的所有變更或要求必須致函對方，對方在收到通知后必須及時回函，如果 日內不答復視為認可。
6、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力。本合同及其附件自雙方簽字、蓋章之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同7
甲方：__________________（發包方）
乙方：__________________（承包方）
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、法規，甲乙雙方遵循平等自愿、誠實守信的原則，經雙方協商一致簽訂如下合同。
第一條工程概況
1、工程名稱：__________________
2、工程地點：__________________
3、工程量：總量約為__________________m2，以實際合格率為準。乙方具體施工工程量（含A、B戶型比例）項目部根據乙方隊伍施工質量、安全、文明施工等施工實力進行合理分配，乙方須無條件服從。
第二條工程質量、保修及驗收
1、乙方需按合同相關要求精心施工，確保工程質量，本工程防水等級為__________級，使用年限為________________年，即乙方需確保此防水工程使用________________年。
2、本工程保修期為_____________年，保修期從竣工備案之日起計算，保修期內乙方在接到通知起3日內無條件免費到施工現場維修。若乙方人員未及時到場維修，由我方委派人員進行維修的，按維修發生實際工程量叁倍費用在保修金里相應扣除。如非乙方原因引起的滲漏等相關質量問題，乙方在維修后只收取人工、材料、機械等直接成本費，在保修金內相應計算。
3、乙方須嚴格按施工規范規定及圖紙設計要求進行施工，附加層、易滲漏部位、管根、錯縫搭接等均需按相關要求施工。否則，甲方將視情節輕重對乙方處以_________________________________元/次不等的罰款，造成的返工等相關費用均由乙方自行承擔。
4、防水工程施工完成后，乙方應通知甲方監督驗收，乙方自行作蓄水試驗及各項檢驗檢測合格后，方可視為該防水工程驗收合格，具體流程以雙方指定人員辦理移交書簽字手續為依據。
5、防水工程施工過程中所選材料及品牌等需與乙方所提供樣品（業主指揮部處封存）一致，均為國標產品，同時提供合格證、檢驗報告，并按規范規定進行取樣復試。復試由甲方及監理負責送檢，乙方協助配合取樣，復檢合格出具相關合格報告后方可允許在現場使用（材料復試費用由乙方承擔）。
6、施工工藝：
�。�1）卷材施工前需將基層清理干凈后滾刷、滿鋪冷子底油兩道。卷材附加層以寬材料按規范要求部位施工。卷材大面積滾鋪時一人控制噴槍一人排氣壓實同時操作，要錯縫鋪貼，搭接保證，確保卷材與基層不空鼓無氣泡。搭接縫及收頭處應整條烘烤直至熔融，再用刮刀刮平邊端封嚴密實不滲水不翹邊并做好成品保護。
�。�2）涂膜防水施工前甲乙料配比要準確。先進行節點、根部、拐角部位加強處理再先遠后近大面積分層涂刮。涂刷兩層之間相互垂直，間隔4小時以上但不宜過長。施工后不宜踩踏，需采取措施防護。
第三條工程量結算及工程款支付
1、工程量乙方按甲方要求進行包工包料計算，計算方法按___________________定額有關規則進行，最終結算的工程量以業主審核量為準。
2、施工過程中進度款支付標準分為兩節點，乙方必須完成其中一項的所有內容方可計量，否則不作為支付的條件。
其一：完成單體屋面防水、保溫板鋪設、伸縮縫施工。
其二、完成單體平臺、露臺、陽臺、室內衛生間地面等防水施工。
第四條甲乙雙方義務
1、甲方義務：
�。�1）甲方工程部___________________負責對施工現場質量監控和把關（但不免除乙方責任），并協助乙方解決施工現場的各種問題，以便順利保質保量地完成本工程。
�。�2）甲方為乙方免費提供現場施工用水、電等。
�。�3）甲方為乙方免費提供合適的材料堆放倉庫，但需由乙方自行管理。若有丟失，甲方不承擔相應責任。
�。�4）甲方提供的施工基面必須符合施工要求，如平整、干燥及堆積物。
第五條違約責任
1、工程質量不符合合同規定，乙方負責無償修理或返工，若乙方未及時返修，甲方可另行指派專人維修，費用從質保金中三倍扣除。
2、出現下列情況之一的，甲方有權解除本合同，且乙方只能結算已施工工程量50%至60%的工程款，同時需賠償甲方全部損失（包括差價、工期等損失）：
（1）因乙方管理不善，造成工期拖延使施工無法正常進行的。
（2）發生安全質量或環境污染事故，嚴重損害甲方經濟利益或社會聲譽的。
�。�3）不服從甲方管理或有其他嚴重損害甲方合法權益的行為。
（4）乙方沒按甲方規定和協商好的要求擅自在施工現場使用不合格材料等情形的。
第六條附則
2、合同一旦簽訂，就具有一定的法律約束力。如合同發生糾紛時，當事人雙方及時協商解決，協商不成時，任何一方可向施工所在地的管理機構申請調解或仲裁，也可向施工所在地的人民法院起訴。
3、乙方一旦進入施工，及視為接收完好基層，防水驗收前由乙方負責。
第七條合同有效期及份數
1、本合同經雙方簽字后生效至工程保修期滿工程款付清自動解除，合同履行期內當事人不得隨意變更或解除合同，未盡事宜雙方共同協商解決。
2、本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份。
甲方：_____________
乙方：_____________
負責人：_____________
負責人：_____________
賬號：_____________
賬號：_____________
身份證：_____________
身份證：_____________
電話：_____________
電話：_____________
___________年___________月_________日
___________年___________月_________日
工程施工合同8
甲方：______________
身份證號碼：
乙方：______________
身份證號碼：
為確保工程質量、進度、安全及文明施工，明確甲乙雙方的責任和權利，按照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規之規定，結合工程具體情況，經甲乙雙方協商一致，同意訂立本合同并嚴格遵守履行。
1、工程名稱：武西高速桃花欲黃河大橋過路頂管工程。(具體位置雙方現場指定)
2、質量等級
乙方必須按甲要求和有關操作規程、技術規程、技術規范施工;嚴格按照有關工程質量標準、工程質量控制標準、工程評定標準、工程質量檢驗評定統一標準、施工質量驗收統一標準、工程質量檢驗評定標準進行檢驗評定;工程質量必須達到有關標準的合格等級。
3、合同價款：
3.1合同造價定為
3.2簽約后，按照本合同約定的計價標準執行，無論任何價格上漲或其他任何原因，雙方均不做任何調整。
4、工程結算：
4.1頂管長度以頂管的入土點到出土點的直線距離長度計算，出土點入土點的位置由雙方共同商定。
4.2每完成一處頂管工程付該處頂管工程的頂管費用，工程結束時頂管費用全部結清。
5.進度計劃：乙方于開始施工，中間不得間斷停工，隨時接受甲方檢查、監督。
6、質量與檢驗：乙方所頂的管道，必須保證管道暢通，無變形，乙方負責穿過12鐵絲，否則甲方將不同意接收。施工過程中如有拖斷等情況甲方不承擔任何費用及責任。
7、(1)乙方必須遵守《中華人民共和國安全生產法》，按照國家和有關行業的規程、規范、規則、要求、方法及中華人民共和國國家標準《建筑施工安全檢查標準》jgj59-99和甲方安全生產管理制度等實施安全生產管理，確保安全施工。乙方應自行辦理其自身范圍內的施工人員的意外保險。
7、(2)乙方必須設立施工現場安全管理部門并配備熟悉安全施工管理業務、經過安全管理培訓的安全管理人員在現場施工。施工過程出現任何安全問題有乙方負責。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程施工合同9
合同編號：_____________
發包人：_______________承包人：___________________
住所：_________________住所：_____________________
委托代理人：___________營業執照號：_______________
電話：_________________法定代表人：_______________電話：_______________
bp機號：_______________委托代理人：_______________ 電話：_______________
本工程設計人：_________電話：_______________
施工隊負責人：_________電話：_______________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：
第一條工程概況
1. 1工程地點：__________________________________________________。
1．2工程內容及做法（詳見附表1：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2：家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表）。
1．3工程承包方式：雙方商定采取下列第__________種承包方式。
（1）承包人包工、包料（詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表）；
�。�2）承包人包工、部分包料，發包人提供部分材料（詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表。附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表）；
1. 4工程期限______天，開工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。
1．5合同價款：本合同工程造價為（大寫）：元（詳見附表3：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。
第二條工程監理
若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第__________種方式提供：
�。�1）發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份（詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙）；
（2）發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份（詳見附表態：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙），設計費__________元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）。
第四條發包人義務
4．1開工前__________天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；
4．2提供施工期間的水源、電源；
4．3負責協調施工隊與鄰里之間的關系；
4．4不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；
4．5施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作；
4．6參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。
第五條承包人義務
5．1施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程；
5．2嚴格執行有產施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；
5．3保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通；
5．4保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
第六條工程變更
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（見附表7：家庭居室裝飾裝修工程變更單）。
第七條材料的提供
7．1由發包人提供的材料、設備（詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表），發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續；
7．2由承包人提供的材料、設備（詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表），承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。
第八條工期延誤
8．1對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：
（1）工程是變化和設計變更；
�。�2）不可抗力；
�。�3）發包人同意工期順延的其他情況。
8．2因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。
8．3發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
8．4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的
，工期不順延；因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。
第九條質量標準
雙方約定本工程施工質量標準：_______________________________。
施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由____________________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
第十條工程驗收和保修
10．1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
（1）____________________________________________________________；
�。�2）____________________________________________________________；
（3）____________________________________________________________；
承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單（見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗收單）。
10．2工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單（見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗收單）。在工程款結清后，辦理移交手續（詳見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結算單）。
10．3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單（見附表10：家庭居室裝飾裝修工程保修單）。
第十一條工程款支付方式
11．1雙方約定按以下第__________ 種方式支付工程款：
�。�1）合同生效后，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：
支付次數
支付時間
支付金額
第一次
第二次
第三次
開工前三日
工程進度過半
雙方驗收合格
支付元
支付元
支付元
工程進度過半指：_____________________________。
�。�2）其他支付方式：___________________________。
11．2工程驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，交將有關資料送交發包人。發包人接到資料后__________日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單（見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結算單）并簽字，發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。
11．3工程款全部結清后，承包人應向發包人開具正式統一發票。
第十二條違約責任
12．1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
12．2未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。
12．3因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
12．4發包人未按期支付第二（三）次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金__________元。
12．5由于承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。
12．6由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金__________元。
第十三條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第__________種方式解決：
�。ㄒ唬┨峤籣_________仲裁委員會仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
第十四條幾項具體規定
14．1因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點，發包人負責支付垃圾清運費用（大寫）__________元（此費用不在工程價款內）。
14．2施工期間，發包人將外屋鑰匙__________ 把，交給承包人保管。
工程竣工驗收后，發包人負責提供新鎖__________把，由承包人當場負責安裝交付使用。
14．3施工期間，承包人每天的工作時間為：上午______點分至______點______分；下午______ 點 ______分至點 ______分。
第十五條其他約定事項：________________________________
第十六條附則
16．1本合同經雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。
16．2本合同簽訂后工程不得轉包。
16．3本合同一式__________ 份，雙方各執份，_________
__部門__________ 份
16．4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
合同附件
附表1-1家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表（一）
附表1-2家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表（二）
附表2家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表
附表3家庭居室裝飾裝修工程報價單
附表4發包人提供裝飾裝修材料明細表
附表5承包人提供裝飾裝修材料明細表
附表6家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙
附表7家庭居室裝飾裝修工程變更單
附表8家庭居室裝飾裝修工程驗收單
附表9家庭居室裝飾裝修工程結算單
附表10家庭居室裝飾裝修工程保修單
發包人（簽字）：____________
法定代表人：________________
委托代理人：________________
________年_______月_______日
承包人（蓋章）：____________
________年_______月_______日
鑒證意見：__________________
鑒證機關（章）______________
經辦人：____________________
________年_______月_______日
監制部門：__________________
印制單位：__________________
附表1-1
家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表（一）
序號
施工項目
居室1平方米
居室2平方米
居室3平方米
居室4平方米
門廳平方米
廚房平方米
衛生間1平方米
衛生間2平方米
陽臺 平方米
一、頂棚
1．涂料
2．乳膠漆
3．吊頂
4．頂紙
5．燈池
6．塑料板
7．
8．
9．
10．顏色
二、地面
1．通體磚
2．釉面磚
3．木地板
4．花崗巖
5．地毯
6．
7．
8．
9．
10．顏色
三、墻面
1．涂料
2．乳膠漆
3．壁紙
4．軟包
5．壁板
6．大理石
7．瓷磚
8．
9．
10．顏色
附表1-2
家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表（二）
序號
施工項目
居室1平方米
居室2平方米
居室3平方米
居室4平方米
門廳平方米
廚房平方米
衛生間1平方米
衛生間2平方米
陽臺 平方米
四、裝飾 裝修 做法
1．涂料
2．塑料墻裙
3．木踢腳
4．磚踢腳
5．塑料踢腳
6．窗簾盒
7．暖氣罩
8．木質陰角線
9．石膏陰角線
10．包門套
11．包窗套
12．包門
13．現制門
14．現制窗
15．現制吊柜
16．現制地柜
17．現制落地柜
18．包管道門
19．暖氣移位
20．管道改線
21．供電改線
22．作防水
23．燈具安裝
24．潔具安裝
25．油煙機安裝
26．排風扇安裝
27．熱水器安排
28．洗手盆安裝
29．洗菜池安裝
30．拖布池安裝
31．防盜門安裝
32．鋁合金門窗
33．掛鏡線門
34．飾物、鏡子
35．
36．
37．
38．
39．
發包人代表（簽字）：___________承包人代表（簽字）：_________________
附表2
家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表
序號
工程項目及做法
計量單位
工程量
發包人代表（簽字）：______________承包人代表（簽字）：____________
附表3
家庭居室裝飾裝修工程報價單
金額單位：元
序號
裝飾裝修內容及材料規格、型號、品牌、等級
數量
單位
單價
合計金額
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
發包人代表（簽字）：_____________承包人代表（簽字）：_____________
附表4
發包人提供裝飾裝修材料明細表
金額單位：元
材料名稱
單位
品種
規格
數量
單價
金額
供應時間
供應至的地點
發包人代表（簽字）：____________承包人代表（簽字）：__________
附表5
承包人提供裝飾裝修材料明細表
金額單位：元
材料名稱
單位
品種
規格
數量
單價
金額
供應時間
供應至的地點
發包人代表（簽字）：_______________承包人代表（簽字）：____________
附表6
家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙
發包人代表（簽字）：_____________承包人代表（簽字）：___________
附表7
家庭居室裝飾裝修工程變更單
變更內容
原設計
新設計
增減費用（＋－）
詳細說明：
注：若變更內容過多請另附說明
發包人代表（簽字）：____________ 承包人代表（簽字）：__________
附表8
家庭居室裝飾裝修工程驗收單
序號
主要驗收項目名稱
驗收日期
驗收結果
整體工程驗收結果
年月日
全部驗收合格后雙方簽字蓋章：
發包人代表（簽字）：__________ 承包人代表（簽字）：___________
附表9
家庭居室裝飾裝修工程結算單
____年____月____日
1
合同原金額
2
變更增加值
3
變更減值
4
發包人已付金額
5
發包人結算應付金額
發包人代表（簽字蓋章）：__________承包人代表（簽字蓋章）：__________
附表10
家庭居室裝飾裝修工程保修單
公司名稱
聯系電話
用戶姓名
登記編號
裝修房屋地址
設計負責人
施工負責人
進場施工日期
竣工驗收日期
保修期限
______年____月____日至______年____月____日
發包人代表（簽字蓋章）：______________ 承包人代表（簽字蓋章）：____________
備注：
�、購目⒐を炇罩沼嬎�，保修期為一年。
②保修期內由于承包人施工不當造成質量問題，承包人無條件地進行維修。
�、郾Ｐ奁趦热鐚侔l包人使用不當造成裝飾面損壞，或不能正常使用，承包人酌情收費。
④本保修單在發包人簽字、承包人簽章后生效。
監督電話：____________________
工程施工合同10
甲方（全稱）： （以下簡稱“甲方”）
乙方（全稱）： （以下簡稱“乙方”）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，結合本工程的具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程施工有關事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期：
開工日期：
竣工日期：
合同工期總日歷天數 天
四、質量標準：
工程質量要求符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300-20xx合格標準。
五、合同價款
概算金額（大寫）： 萬元
（小寫）： 萬元
其它約定：
六、合同文件使用的語言文字，標準和適用法津
6.1合同語言：漢語
6.2適用法律法規：《合同法》
七、工程施工圖
甲方負責向乙方提供施工圖或工作聯系單。
八、駐工地代表
甲方駐工地代表：
乙方駐工地代表：
監理公司駐工地代表：
九、質量與檢驗：
9.1工程質量
9.1.1工程質量應當達到協議約定的質量標準，質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因乙方原因工程質量達不到約定質量標準，乙方承擔工程造價1%的違約金責任。
9.1.2因乙方原因工程質量達不到約定質量標準的，并且無法整改的，乙方承擔全部違約責任。
9.1.3經甲方項目負責人或監理認定施工過程中不符合施工規范、設計要求及質量要求的，甲方有權要求拆除和重新施工。經過整改，符合質量要求的，由乙方承擔拆除和重新施工的費用，并按不合格部分工程造價的5%承擔違約金。
9.1.4經過整改仍達不到合格標準的，但因工期等原因不便再次整改又暫不明顯影響使用的，由乙方承擔拆除和重新施工的費用，并按不合格部分工程造價的50%承擔違約金，工期不予順延。
9.1.5若因甲方生產等特殊原因無法整改，暫不明顯影響使用的，必須經甲方工程管理部門確認，可不整改。但按其不合格部分工程造價的20%承擔違約金。
9.1.6乙方應按照標準、規范和設計圖紙要求及甲方、監理依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方、監理的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并根據要求向甲方及監理提供與工程質量有關的技術資料。
9.2隱蔽工程和中間驗收
9.2.1施工中凡需隱蔽的項目，乙方應提前2小時通知甲方項目負責人，由甲方項目負責人組織工程管理人員驗收，并在《隱蔽工程驗收記錄》上分別簽字認定合格后，方可隱蔽及進入下道施工工序，沒有隱蔽記錄或隱蔽記錄簽字不齊全（按甲方制度表樣要求）的施工內容，甲方不予認可其工程量。
十、雙方責任
10.1甲方工作
10.1.1提供施工圖，組織設計單位進行設計交底，并組織相關專業部門人員及乙方參加圖紙會審。
10.1.2將水、電提供至乙方施工界區，協助乙方進行周邊關系的協調，營造良好的施工環境。
10.1.3及時對乙方的工程進度按月進行審核，對隱蔽工程及時現場簽證確認，確保施工順利進行。
10.1.4及時對甲方與生產相連接的系統裝置進行調度協調，確保施工順利進行。
10.1.5工程完工后，乙方提出書面申請，甲方項目負責人經核實后填寫完工單，對完工時間給予確認。
10.2乙方工作
10.2.1按國家施工規范施工，按甲方提供的施工圖、審定的施工方案保質保量完成工程任務。
10.2.2乙方應按照本合同約定或甲方正式通知的開工日期開工，嚴格按照合同工期完工。因甲方原因和不可抗力因素影響施工工期，工期順延。因乙方原因影響工期，每推遲一天，承擔違約金500元。
10.2.3乙方對現場作業和施工方法的完備性、安全性負責，并應向監理工程師報送本工程擬采用的施工組織設計并編制相應的施工方案，并經甲方工程管理部門和監理工程師審定。如乙方對施工組織設計和施工方案做出修改，應事先征得甲方工程管理部門和監理工程師書面同意。
10.2.4乙方不得將本工程分包或轉包第三方，若出現將本工程分包或轉包第三方的，甲方有權終止合同。
10.2.5乙方必須保證按時發放所屬工人的應得收入。因乙方原因造成其供應商及所屬工人有過激行為影響甲方正常工作秩序的，由乙方向甲方支付10萬元違約金。
10.2.6因乙方原因在社會輿論上造成對甲方不利影響的，由乙方向甲方支付10萬元違約金，且甲方有權終止合同。
10.2.7及時按照施工工序控制要求向監理單位申報材料計劃、工序報驗，按照合同完成全部內容后，及時申報竣工驗收單，并向監理單位、甲方相關部門提供竣工、決算資料一式四份。
10.2.8乙方應在每月25日將當月完成的工程進度預算及相關資料送監理、甲方項目負責人審核，再由甲方項目負責人報甲方預決算中心審核。
十一、安全施工
11.1安全施工與檢查
11.1.1工程安全要求達到國家規范要求，無重大安全事故，因乙方責任達不到此標準且出現重大安全事故的，須向甲方支付工程結算總價的1 %違約金，并承擔全部的責任。
11.1.2乙方應遵守建設工程安全生產、文明施工的有關管理規定，嚴格按安全、文明標準組織施工。
11.2安全防護
11.2.1乙方必須遵守國家和當地政府有關職工健康安全、環境管理及保護的法律法規，保證施工場地的清潔和交工前施工現場的清理，并承擔因自身責任造成的損失和罰款。
11.2.2乙方必須遵守甲方安全管理的相關制度，服從甲方統一管理，并隨時接受甲方安全檢查人員實施的監督檢查。
11.2.3乙方采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，因乙方安全措施不力造成事故的責任和因此起發生的費用，由乙方全部承擔。
11.2.4乙方不允許與施工無關的人員進入施工現場，由此造成的大小安全事故由乙方負責。
11.2.5乙方應確�，F場安定和保護現場及鄰近人員的生命、財產安全。
十二、工程材料
12.1乙方材料
12.1.1甲方有權對乙方提供的工程材料進行檢查監督，并提出意見，乙方必須聽取甲方的意見并及時糾正，乙方不得把不符合國家標準的材料用于本工程，否則由此造成的后果及經濟損失均由乙方承擔。
12.1.2乙方提供的材料必須按甲方工程管理相關制度規定準確填寫《工程材料進（出）場登記表》，由甲方驗收人員驗收后簽字確認，材料消耗量應控制在合理范圍內。
12.1.2.1如登記的實際進場數量（進場數量減去出場數量）少于定額分析用量的，按定額分析數量減去實際數量所計算的造價承擔違約金。
12.1.2.2凡是材料（包括半成品）檢驗批次不足的，結算時對不足批次按200元/批次扣罰；檢驗批次不足部分，按結算價格的30%承擔違約金。
12.1.2.3檢驗強度不合格的，經監理工程師或甲方專業管理部門認定又無法整改的,按最終檢驗強度的20%承擔違約金。
十三、工程款支付
13.1每月工程進度支付至累計進度（含扣除甲方供應材料、機械等費用，優惠后）的70% 。同時在不超過三個月內逐次扣回預付款，且必須在主體完工一個月前全部扣完。（累計進度以甲方預決算中心審核的進度預算為準，僅作為進度款支付的依據。)
13.2工程全部竣工，甲方負責組織項目負責人、專業管理部門、監理人員驗收。經驗收合格，甲乙雙方確認工程總造價后，支付至工程總造價的90%，留工程總造價的10%作為工程質量保證金。
十四、工程變更
14.1設計變更由甲方以設計變更單的形式提前書面通知乙方。
14.2設計變更由甲、乙雙方核定為準。
十五、竣工驗收與結算
15.1竣工驗收
15.1.1工程實際竣工日期以甲方竣工驗收合格之日為準。
15.1.2技改工程在施工單位撤出現場之日起的一個月內，必須向甲方工程管理部門提交竣工驗收資料及竣工驗收申請，未在規定時間內提交資料的，按500元/天承擔違約金。
15.2工程量的確定
15.2.1工程量按竣工圖及甲、乙雙方現場簽證所確認的實際發生量為準。對乙方超出設計圖紙（含設計變更）范圍和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予計量。
15.2.2工程量簽證必須實事求是，若出現隱蔽驗收記錄與現場實際不符的，甲乙雙方重新核實后，以現場實際情況為準。經重新核實后虛增的工程量，乙方應按實虛增工程造價的100%承擔違約金。
15.2.3施工單位私自涂改工程資料上的數量或材料審批價格等，涂改后虛增費用不予結算，并按涂改后虛增費用的100%承擔違約金。
15.3竣工結算
15.3.1包干價以外部分工程量按宜化常規方式結算,材料以物管部批價為準。
15.3.2施工中用甲方水、用電費由甲方提供。
15.3.3乙方應實事求是編制工程進度預算書和工程總造價決算書，報審金額超過進度審核額和決算金額20%的，由乙方分別按審減額的1%和6%承擔違約金。
15.3.4乙方送交決算書后，在甲方認可有效的簽證單內如出現漏報、少報，原則上甲方不予調增。如要求調增的，乙方按調增金額的20%支付違約金給甲方。
15.3.5乙方接到甲方核對工程決算的通知一周內，必須與甲方核對并提出反饋意見，十五日內配合甲方完成決算審核。如十五日內無書面反饋意見的，視同乙方認可甲方審核的工程造價。
15.3.6其他未盡事宜執行甲方《施工工程結算標準》。
十六、質量保修
16.1乙方應在質量保修期內對交付甲方使用的工程承擔質量保修責任，并在工程竣工驗收前，與甲方簽訂工程質量保修書（附件三），作為本合同的附件。
16.2如果乙方未能在約定時間內修正某項質量缺陷，則甲方可自行或指派第三方修正缺陷，因此產生的費用由乙方承擔。
16.3質保金和支付辦法：竣工驗收合格，決算交甲方審核后，留工程總造價的10%作為質量保證金。質量保證期滿1年（其中質保期約定為1年的則按滿1年），經雙方相關人員驗收確認，工程無任何質量問題，則可付清。質保金不計息。
十七、本合同一式四份，甲方二份、乙方二份，雙方簽字蓋章后生效。
十九、合同附件
附件一、建筑工程取費表
附件二、土建單價包干分項價格
附件三、工程質量保修書
附件四、工程項目施工承諾書（工程管理制度及安全管理制度）
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
甲方代表： 乙方代表：
電話： 電話：
開戶 行： 開戶 行：
帳號： 帳號：
工程施工合同11
發包方：______________ (簡稱甲方)
承包方：______________ (簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法、行政規范，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，甲、乙雙方就本施工事項協商一致，自愿簽訂本合同
一、 工程概況：
以工程實際驗收為準。
二、 工程工期：自簽訂合同后_______個太陽日。
三、 工程價額：按_______米寬，每公里_______元的中標價為工程結算價(不再另計其他各項費用，也不再追加任何工程造價)，若條件允許的路，可做_______米寬硬化，其工程造價按_______米寬的基價按_______米寬作追加工程造價。
四、 承包方式：屬全承包，包括工程后續的稅率、駿工資料等等。
五、 工程質量及施工要求：
1、 乙方必須做安全生產、文明施工、確保工程質量合格，并由上級領導及主管單位和村兩委組織驗收，該工程施工方案作為合同的附件，乙方應遵守建筑法規和各項政策、工程質量保險責任與義務按國務院_______年_______月_______日頒發的《建筑工程質量管理條件》等有關法律法規執行。
2、 工程嚴格按照_______市交通設計有限公司_______分公司設計的_______村級公路硬化設計標準進行施工作業。部分未設計到的要因地制宜，甲乙協商解決，進行施工。硬化路面原則要求寬_______米(路基不足_______米時修足_______米，轉盤適當放寬，工程價款不變)，厚度_______厘米，每_______米一條收縮縫，在合適位置建錯車道，路面應采取橫向拉直，或機具壓槽等抗滑措施，摩擦力應符合施工規范要求。路面平順無積水;應群眾要求路面不做路沿，路面一次性成型，路邊不能凹凸。
3、 工程檔案資料和試驗資料送村委會一份備查。
六、 違約責任與處罰
1、 質量不合格、除返工外，因延誤的工期、每天按_______元償付。
2、 合同工期，延遲的時間，每天按_______元償付。
3、 按時完成工期，不懲不獎。
4、 提前完成工期，一次性獎勵_______元。
七、 付款方式
1、 自籌資金：可根據工程進度分_______期拔付。
2、 邀標保證金：待工程完工后，扣除違約金后，全額返還。
3、 上級資金：經驗收合格后，待上級拔款到位后，只能拔付工程款的_______%，暫扣_______%作為工程質保金，質保期為_______年，從驗收后計時，質保金在保質期滿后_______個月付清。
八、 安全責任：在施工期間，因工程施工引起的人身安全、行車安全、群眾糾紛、經濟補償等一切責任，由乙方負責，甲方概不負任何責任。
九、 未盡事宜，甲、乙雙方協商決定。
十、 本合同一式三份，甲、乙雙方各持一份，臨江政府存檔一份。
十一、 本合同自雙方簽字之日起，即刻生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同12
甲方：______________身份證號碼：________________
乙方：______________身份證號碼：________________
為確保工程質量、進度、安全及文明施工，明確甲乙雙方的責任和權利，按照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規之規定，結合工程具體情況，經甲乙雙方協商一致，同意訂立本合同并嚴格遵守履行。
1.工程名稱：________________
2.質量等級
乙方必須按甲要求和有關操作規程、技術規程、技術規范施工；要求開挖的電纜溝寬度為____cm，深度為____cm以上。嚴格按照有關工程質量標準、工程質量控制標準、工程評定標準、工程質量檢驗評定統一標準、施工質量驗收統一標準、工程質量檢驗評定標準進行檢驗評定；工程質量必須達到有關標準的合格等級。
3.合同價款：
3.1合同造價定為開挖電纜溝和土方回填總共每米________人民幣。
3.2簽約后，按照本合同約定的計價標準執行，無論任何價格上漲或其他任何原因，雙方均不做任何調整。
4.工程結算：
4.1電纜溝的長度以甲方指定的實際有用長度計算。
4.2電纜溝全部開挖完成后，付全部開挖完成后總工程款的50%工程費用，待電纜敷設后，所有電纜溝回填完成以后將所有工程款結清。
5.進度計劃：乙方于____________開始施工，甲方在敷設電纜的同時，乙方必須配合甲方及時做好土方回填工作，否則造成的一切損失有乙方負責。
6.乙方必須遵守《中華人民共和國安全生產法》，按照國家和有關行業的規程、規范、規則、要求、方法及中華人民共和國國家標準《建筑施工安全檢查標準》jgj59-99和甲方安全生產管理制度等實施安全生產管理，確保安全施工。乙方應自行辦理其自身范圍內的施工人員的意外保險。
7.乙方必須設立施工現場安全管理部門并配備熟悉安全施工管理業務、經過安全管理培訓的安全管理人員在現場施工。施工過程出現任何安全問題有乙方負責。
甲方：____________ 乙方：____________
____年____月____日
工程施工合同13
甲方：___________
乙方：___________
為協同工作、加速工程進展。本著亙惠互利共贏的原則，經雙方商議、一致同意簽訂以下合同：
一、承包工程范圍：
1、甲方所承包燈塔廉租房一號樓、二號樓、三號樓的砼現澆、砼予制、澆砼用的架子搭設、拆除、砼保養（沖水保濕潤；）
2、一號樓、二號樓、三號樓的磚、砂材料、捧和砂漿、吊運上樓到每間房內、以及打掃清理樓層、屋面衛生、建筑殘渣等。
二、計價：按建筑定額面積____元____/M2計算。
三、結算付款：每層樓完工到下一層開始砌筑磚墻體的第一天止、甲方應付給乙方已完成工作量的80%；特殊情況不得超過五天。主體工程完工、驗收合格30天內全部付清。
四、注意亊項：
1、乙方必須聽從甲方管理人員、施工員、安全員的指導、安排；
2、現澆砼必須按配比單嚴格稱量配比攪棒、澆注時震搗密實、不漏棒、現澆結構外觀平整、無蜂窩麻面；及時養護、時間不少于7天；
3、乙方因不聽從甲方管理人員的指導、不按配比單配料而導至返工的、乙方承擔工料；
4、注意安全、安全笫一、安全生產不違章作業、不兇酒鬧事、不準穿拖鞋上班；杜絕安全亊故隱患、如有不測。超過1000元以上的雙方商議解決、在1000元之內的由乙方負責；
5、保證工程進展、乙方應在甲方指定的工期內完成砼澆注；滿足泥工師傅的磚、砂漿的供應、否則甲方另行請工人其費用甲方從乙方的工價款中扣除。
此合同一式二份、各執一份、簽字生效、工程峻工自動失效。
甲方代表：___________
電話：_____________________
_______年____月____日
乙方代表：___________
電話：_____________________
_______年____月____日
工程施工合同14
如何認定建設工程施工合同糾紛中“實際施工人”
在我國法律現行的法律規范中尚沒有出現“實際施工人”這一法律概念，“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現是在《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為：第二十五條 “因建設工程質量發生爭議的，發包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟�！焙偷诙鶙l “實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任�！�
一、司法解釋為何首創“實際施工人”這一非法律概念
在我國現行法律中，到目前為止并沒有出現“實際施工人”這一法律概念，可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發展時期的產物，是一個過渡性的法律概念，其誕生是現實、政策與法律妥協的產物。
1、《建筑法》第六十七條規定，“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書。”
建筑業是社會經濟發展的基礎產業，吸納了大量農民工就業，但是建筑市場實踐中，農民工就業的主要途徑是，一些資質等級低甚至根本沒有資質的施工企業由包工頭帶領一幫民工組成臨時隊伍，他們依托大的建筑企業，以轉包和違法分包的形式承攬建設工程，但由于轉包和違法分包行為的違法性，這些臨時隊伍往往難以追回工程款，造成農民工工資拖欠問題非常嚴重，極大的影響了社會穩定；另一方面，這些臨時隊伍沒有經過專業訓練，施工水平有限，造成建筑工程質量存在缺陷，直接影響了發包人的利益，并造成工程質量隱患危及公共安全�；诖�，國家法律對轉包和違法分包行為予以嚴格禁止，規定轉包和違法分包合同無效，但實踐中，法律的禁止規定并未取得良好效果，轉包和違法分包行為大量存在，而單純的否定轉包和違法分包合同的效力，只會增加農民工追討工資的難度，因為合同無效的話，實際施工人難以依據合同約定而需要通過起訴的方式主張權利，法院通常需要采取工程造價評估鑒定來核定工程款，由于鑒定時間不計入審限內，訴訟程序往往歷時很長，另外由于建筑工程合同糾紛的復雜性使得施工人往往需要尋求律師的幫助，預付的訴訟費、鑒定費、律師費以及取證的不確定性都使得農民工向轉包人追討工資難度加大，造成極大的社會不穩定因素。為了既能保證工程質量安全，又能維護社會穩定，最高人民法院出臺了相關的司法解釋，當前，我國建筑市場的運作存在大量不規范之處，其中非法轉包、違法分包現象尤為嚴重，許多承包人取得工程之后并不進行施工，而是將工程再次轉包或違法分包。由于這些承包人已經獲得了相當數額的管理費，工程完工后他們往往不積極向發包人主張工程款�！督忉尅烦雠_之前，法律未對實際施工人問題作出規定，大量實際完成了工程施工的建筑企業和施工隊因為與發包人沒有合同關系，無法直接向發包人索要工程款，也因此無力向農民工支付工資。這一問題引起了各級政府和社會各界的強烈關注。為有效保護農民工的合法權益，《解釋》第二十六條突破合同相對性原則，規定實際施工人可以將發包人作為被告，發包人在欠付工程款范圍內承擔責任。這一規定的出臺，為實際施工人向發包人主張權利提供了法律依據，審判實踐中，各地法院依據《解釋》第二十六第二款判決發包人對轉包人、違法分
包人欠付實際施工人的工程款承擔責任的案例不在少數。但是，是否所有參與了工程施工的主體都可以適用《解釋》第二十六第二款向發包人主張權利呢？
解決這一問題，首先要明確《解釋》第二十六規定的“實際施工人”應如何界定�！督忉尅饭灿兴臈l提及實際施工人，其中第一條第二項規定：“沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義的，應當根據合同法第五十二條第（五）項的規定，認定無效�！�
第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效�！钡诙鍡l規定：“因建設工程質量發生爭議的，發包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”第二十六條規定：“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的，可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任。”
目前較為一致的觀點認為，實際施工人應該是指無效建設工程施工合同的承包人，包括轉承包人、違法分包合同的承包人、借用資質的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業分包工程承包人、勞務作業承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認為，實際施工人應與發包人全面實際的履行了發包人與承包人之間的合同，并形成了事實上的權利義務關系，即此時轉承包人、違法分包的承包人已經取代第一手的承包人與發包人形成事實上的合同關系，在這種情況下，才準許轉承包人、違法分包的承包人作為實際施工人，以發包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進行了限定。
《解釋》第二十六條第二款對農民工利益的保護是一種間接保護，該條對合同相對性原則的突破是有限度的，農民工個人不能以實際施工人身份、以發包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點，雖然《解釋》第二十六條第二款創設的目的是為了保護農民工的利益，但從上述分析可以得出，該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質的建筑企業和施工隊，通過加強對這些建筑企業和施工隊的保護而間接的保護農民工的利益。因此，審判實踐中，應正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內涵，嚴格控制實際施工人的范圍，不宜單純根據字面含義，將所有參與建設工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務分包、承攬、雇傭等法律關系參與了建設工程施工的農民工個人，應嚴格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權利，而不應簡單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發包人的法律責任。
指出的是，審判實踐中，大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟，法院在查明原告實際履行了建設工程施工合同義務，與發包人形成了事實上的權利義務關系的前提下，大多支持了原告要求發包人承擔責任的訴請。這種情形與前述農民工追討個人工資的情況是有著實質區別的。
工程施工合同15
第一條 本合同雙方當事人：
出租方：_________(以下簡稱甲方)
地址：_________
電話：_________
法定代表人：_________
承租方：_________(以下簡稱乙方)
地址：_________
電話：_________
法定代表人：_________
甲方同意按規劃用途租賃土地使用權給乙方使用。
第一條 本合同雙方當事人：
出租方：_________(以下簡稱甲方)地址：_________電話：_________法定代表人：_________
承租方：_________(以下簡稱乙方)地址：_________電話：_________法定代表人：_________
甲方同意按規劃用途租賃土地使用權給乙方使用。根據國家、省、市有關集體建設用地流轉管理的規定，雙方本著平等、自愿、誠實、守信的原則，訂立本合同。
第二條 甲方依據本合同出租土地的使用權，土地所有權屬_________，地下資源、埋藏物和公用設施均不在土地使用權出租范圍。
第三條 乙方在承租土地使用權范圍內所進行的利用土地的各項行為，均應遵守中華人民共和國法律、法規及有關規定，不得損害社會公共利益。
第四條 甲方出租給乙方的地塊位于_________，出租的土地使用權面積為_________平方米。地塊位置及四至范圍詳見附圖。
第五條 本合同項下的租賃地塊，按照規劃批準的用途為_________用地。
第六條 本合同項下的土地使用權租賃期限_________年，自_________年_________月_________日起，至_________年_________月_________日止。
甲方應于_________年_________月_________日前將本合同項下的土地提供給乙方。
第七條 該地塊的土地使用權租金以土地面積計算，租金標準為每平方米每年_________元幣，該地塊的年租金總額為_________元幣(大寫：_________)。
第八條 雙方同意采用以_________年為周期一次性支付租金的形式，每期一次性支付租金的總額為_________元幣(大寫：_________元幣)。從第二期起，每期租金的增幅為上期租金總額的_________%(大寫：百分之_________)。
第九條 乙方同意在本合同簽訂之日起10日內以現金或現金支票方式交付完首期土地租金。以后每期租金支付的時間為履行周期租賃時間的第一個月內。
第十條 如果乙方不能按時支付應付款項，逾期2個月內(含2個月)，應按每期繳納租金的_________%(大寫：百分之 _________)向甲方支付違約金。逾期超過兩個月仍未按合同規定繳齊應付的款項，甲方有權解除合同，并可向乙方索賠因此遭受的實際經濟損失。
第十一條 乙方擅自改變土地用途的，甲方有權解除合同并可無償收回土地使用權，所收取的租金不予退還。
第十二條 如甲方不能按時將本合同項下的土地交給乙方使用，應按收繳租金的_________%(大寫：百分之_________)向乙方支付違約金。逾期超過兩個月的，乙方有權解除合同，并可向甲方索賠因此遭受的實際經濟損失。
第十三條 在合同簽訂后 ____ 日內，雙方應按規定辦理有關土地登記手續。
第十四條 乙方將本合同項下的土地使用權轉租時，須征得甲方同意，并按規定辦理有關手續。
第十五條 乙方如需改變本合同第五條規定的土地用途，須取得甲方和土地、規劃行政主管部門的同意，并且經原批準用地的市、縣批準，并依照有關規定補簽或重新簽訂土地使用權租賃合同，并辦理租賃土地使用權變更登記手續。
第十六條 本合同規定的租賃年限屆滿，乙方應在期滿后30天內，交回土地他項權證，并辦理租賃土地使用權注銷登記手續。乙方如需繼續承租該土地使用權，須最遲在期滿之日前3個月向甲方提交續期申請書，除該土地使用權被依法征收或收回外，在同等條件下，乙方有優先續期權，并在確定新的土地使用權出租年限、租金標準及其他條件后，雙方補簽或重新簽訂出租合同，并按規定重新辦理有關土地登記手續。
第十七條 任何一方對于因發生不可抗力且自身無過錯造成延誤或不能履行合同義務的，可不承擔責任，但必須采取一切必要的補救措施以減少損失并及時書面告知對方。
第十八條 本合同自雙方簽字及蓋章(畫押)之日起生效。
第十九條 本合同和附件共_________頁，以中文書寫為準。
第二十條 本合同在中華人民共和國廣東省_________市(縣、區)簽訂。
第二十一條 本合同訂立、效力、解釋、履行及爭議的解決均受中華人民共和國法律的保護和調整。
第二十二條 因執行本合同發生爭議，由爭議雙方協商解決，協商不成的，可向①_________仲裁委員會申請仲裁②_________提起訴訟。
第二十三條 本合同未盡事宜，可由雙方另行協商簽訂補充協議。補充協議經雙方簽字蓋章確認后與本合同具有同等法律效力。并送當地土地行政主管部門留存。
第二十四條 本合同一式陸份，其中：甲乙雙方各貳份;貳份由_________市(縣、區)土地行政主管部門留存。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
電話(手機)：_________
電話(手機)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點：_________
簽訂地點：_________
【工程施工合同】相關文章：
工程施工合同02-10
工程施工合同06-11
《工程施工合同》07-21
【精】工程施工合同11-03
【熱】工程施工合同11-03
建設工程施工合同02-09
裝飾工程施工合同02-10
房屋工程施工合同02-10
簡易工程施工合同03-03
工程施工合同模板03-04