中央空調施工合同
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編為大家整理的中央空調施工合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
發包單位：_________________(以下簡稱甲方)
聯系電話：_____________________
單位地址：_____________________
甲方代表：_____________________
承包單位：_________________(以下簡稱乙方)
聯系電話：_____________________
單位地址：_____________________
乙方代表：_____________________
簽約時間：_________________
工程地點：_________________
根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規的規定，在平等、自愿的基礎上，甲乙雙方就乙方安裝中央空調設備達成如下協議：
第一條甲方訂購及乙方安裝的設備規格型號及數量，以及工程概況：
1、設備情況：
產品名稱規格型號單位數量(詳見附件)
2、安裝工程概況：
(1)工程內容：風機盤管吊裝，鋼管外表面油漆二遍，立管安裝及保溫，水平供回管安裝及保溫，支管安裝及保溫，冷凝水管安裝及保溫，水管沖洗與試壓，溫控器布管線及安裝，整個空調系統調試;
(2)工程造價：￥元;
(3)開工日期：________年____月____日;
(4)竣工日期：________年____月____日;
(5)付款方式：
(1)、現金
(2)、轉帳支票
第二條乙方工程材料進場時，由甲方確認并指定貨物堆放地點(甲方指定的地點必須是具有安全保證的)，工程材料的安全由甲乙方共同負責。乙方安裝調試中央空調完畢，甲方現場驗收合格，并簽字驗收認可;未有甲乙雙方驗收簽字,材料、設備不得使用、安裝。
第三條產品的安裝、調試、驗收：
1、乙方負責中央空調設備的安裝、調試。
甲乙雙方商定：
(1)、________年____月____日之前，乙方派出工程技術及施工人員到達工地現場開始安裝施工;
(2)、________年____月____日之前，完成前期隱蔽工程施工并驗收;
(3)、________年____月____日之前，完成設備安裝及系統的調試運轉;全部中央空調工程完工及驗收，與裝修竣工時一同進行。所需材料均按雙方約定時間進場到位。
2、安裝質量標準按國家規范及行業要求，以及乙方和廠家提供的工程安裝設計說明。乙方于工程竣工當天通知甲方驗收，甲方在接到驗收通知三天內組織人員對工程進行驗收，認定工程質量和工程內容符合要求的，雙方代表在工程驗收單(表)上簽字蓋章。乙方負責提供產品合格證書、材料合格證、產品保修單、日常運行操作程序說明及故障咨詢。產品安裝方案以乙方提出并經甲方同意的設計圖、選型方案為準;需更改設計方案的，須經雙方協商同意;涉及機型調整的，應簽定合同的補充文本加以確認。
第四條價款結算方式及期限：
1、本合同價款為雙方約定方式支付安裝工程款(固定價款);
2、本合同工程安裝總價款為人民幣：____________________元(大寫：);
(1)合同簽定后,甲方支付乙方(第一期工程款)人民幣(占合同總金額的__30_%)__________________元(大寫：);
(2)乙方工程材料(非成品)進場，甲方驗收簽字,甲方一周內支付乙方(第二期工程款)人民幣(占合同總金額30%)___________元(大寫：_______);
(3)乙方工程安裝調試完成，經甲方驗收通過后一周內支付乙方(第二期工程款)人民幣(占合同總金額的35%)__________元(大寫：________);
(4)工程尾款(占合同總金額的5%)元(大寫：_______________________元)，作為質保金，質保期滿后一周內無息付清。
第五條違約責任
一、乙方責任：
1、工程現場乙方負責人全面負責安裝施工現場的工作;
2、除合同規定外，如果乙方沒有按合同規定時間交工，每遲交一天，乙方應向甲方支付價款總額1‰的違約金，但違約金總額不得超過價款總額的20%。如乙方在達到此限額后仍不能交工，甲方可考慮終止合同，因此造成甲方的損失由乙方承擔。甲方簽字認可的除外。
3、乙方無故拖延工期的，每拖延一天，應向甲方支付價款的1‰的違約金，但因甲方原因造成的除外。
4、由于安裝不合質量要求，造成的責任及損失由乙方負責。
5、在施工過程中，由乙方全權負責現場安全管理工作。
6、乙方人員在施工過程中因操作不當照成的任何傷害均由乙方的承包人承擔法律及經濟補償責任。
二、甲方責任：
1、工程現場甲方負責人全面負責安裝施工現場的工作;
2、開工前_____天，甲方應為乙方入場施工創造條件，騰空場地、接通施工水電;
3、開工前_____天，甲方應為乙方提供已確定的設計方案圖及安裝施工清單;
4、甲方中途終止工程，應向乙方償付合同款的50%的違約金。
5、甲方未能按合同規定時間支付工程款的，每遲一天，甲方應向乙方支付合同款總額的1‰的違約金，但違約金總額不超過合同款總額的20%。如甲方在達到此限額后仍不能付款，乙方有權終止合同，且甲方應承擔乙方的經濟損失，乙方也可追究甲方有關的法律責任。
6、甲方如需調整產品型號，應及時通知乙方，并承擔乙方重復運輸、保管、設備差價、材料損失等有關費用。
7、對以下原因造成的竣工日期延誤，經甲乙雙方確認,工期相應順延：
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
第六條產品質量責任和售后服務條款
1.自驗收之日起,工程保修期為壹年。在質量保證期外由于產品質量問題，則乙方收取基本維修費用，更換損壞零部件的，按所更換零部件出廠價格收取費用。
2.質保期結束后，乙方為空調使用方提供終身有償維護服務。服務內容與方式，由使用方和乙方另行自愿簽定合同予以確定。
第七條因發生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由雙方友好協商解決。
第八條解決合同糾紛的方式：執行本合同發生的爭執，由雙方友好協商解決。協商不能解決的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。
第九條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十條由乙方提交并經甲方確認的本工程的設計圖及報價方案說明書及其他文本為本合同附件。
第十一條本合同如有其他未盡事宜，可由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
第十二條本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。
第十三條合同附件為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
發包方(甲方)：_________________承包方(乙方)：_________________
地址：_________________地址：_________________
郵編：_________________郵編：_________________
代表人：_________________代表人：_________________
電話：_________________電話：_________________
傳真：_________________傳真：_________________
【中央空調施工合同】相關文章：
施工合同施工合同11-08
施工施工合同04-08
施工合同建筑施工合同02-04
廠房施工合同-施工合同07-25
建筑施工配合施工合同09-09
更換施工人施工合同09-10
建筑施工承包施工合同02-09
施工施工合同15篇01-01
施工隊安裝施工合同11-29