怎么寫道路施工合同范本
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同的類型越來越多，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。你所見過的合同是什么樣的呢？下面是小編整理的怎么寫道路施工合同范本，希望對大家有所幫助。
怎么寫道路施工合同范本1
甲方：
乙方：
通過公開招標，水泥砼路面工程由(乙方)進行施工。結合工程實際，經雙方協商達成如下協議：
一、工程概況
1、水泥砼路面工程，全長米，路面寬米。總面積平方米。
2、路面結構為一步灰土，基層15厘米厚，路面寬米，路基寬米。
3、水泥混凝土路面標準C30，厚18厘米，使用32.5水泥。
二、工程造價
河渠鎮曹河線至趙村至南樓下至寧河線道路工程按每平方米64元人民幣確定，總價以實際完成工程量結算。
三、工程款籌措及撥付
工程款由甲方負責籌措，路面灰土做完后付工程款40%，工程完工后付工程款55%,剩余5%保證金20xx年12月31日前付清。
四、施工技術
1、施工技術按照交通部現行規范和操作規程進行施工，保證達到設計文件要求。
2、本工程采用技術規范：《公路路基設計規范》、《公路路基施工規范》、《公路水泥砼路面設計、施工規范》。
3、質量標準：根據國家交通部現行工程質量檢驗標準進行檢驗和質量管理。
4、以設計文件要求標準和雙方合同為依據。
五、工期及順延
本工程施工期限為______年______月______日開工，______年______月______日前完工。工期順延：施工工期執行合同工期，如非乙方原因造成停工，甲方簽證，具實順延。
六、雙方責任
甲方：
1、甲方向乙方進行技術交底。負責沿線征地及地方關系協調工作，清除施工范圍內的障礙物，由甲方提供場地，看守道口，提供水源，水電費用由乙方負擔。甲方無償提供料場和工程人員住宿場地。
2、委托縣交通局地道站全程監督施工質量，發現不符合要求，有權令乙方停工返工，返工費用由乙方負責。
乙方：
1、負責工程用材料的采購、運輸、供應，甲方對不符合質量要求和規范標準的材料，有權不準使用。
2、做好施工前的各項準備項目，編制施工組織和工程進度計劃。
3、按工程需要自備施工機械和民工，保質保量，按期完成施工任務。
4、在工程期間，施工人員所發生的一切人身事故或財產損失全部由乙方負擔，甲方不予負責。
七、其他
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
怎么寫道路施工合同范本2
甲方（委托方）：________有限公司
乙方（承攬方）：________有限公司
經甲、乙方協商一致，乙方承攬位于泰安東岳大街西段道路開口工程項目中的施工：
為確保工期、質量，雙方協議如下：
一、乙方負責泰安東岳大街西段道路開口工程。
二、乙方以自己的設備完成施工。自行解決臨時住房、水電等臨建設施。設備、材料堆放應服從甲方安排意見。
三、乙方聘用、雇用施工人員應當符合國家法律規定。乙方以自己所有的施工隊伍完成施工，不得將工程分包。乙方對自己的施工人員負有管理、指揮、處分的權利；對自己的施工人員的人身、財產安全負全部責任，甲方無權干涉。
四、承攬期限：自______年______月______始至______年______月______日止。
五、承攬費用總計：人民幣叁萬元整（小寫：30000、00元）；
六、承攬費用支付方式：合同生效后，施工前一次性支付乙方全額工程款。此費用包含材料、人工、拆遷、施工等相關費用，不再產生任何費用。
七、質保期：自竣工驗收后保修一年。
八、質量要求：必須全部達到甲方提供的圖紙和設計文件標準。并保證一次驗收合格率達到100%，優良率達到95%。
九、承攬期限內，乙方負責協調相關管線、光纜等相關單位，并確保不影響相關單位的正常運營，甲方有權監督檢查乙方的施工質量。因乙方原因造成的質量不合格，甲方有權要求乙方在規定的時間內無償返工，達到質量驗收標準。
十、工程涉及相關光纜線路以及熱力、通信、自來水、高壓線等各種管線、光纜等工程施工，應嚴格執行泰安市的相關文件規定，因乙方施工造成管線光纜無法正常使用的，由乙方負責協調有關單位并負責賠償相關損失。
十一、乙方必須堅持文明施工，乙方做好施工現場環境保、勞動保護和安全生產。
十二、乙方對已完工的項目和安裝的設備，在驗收交接前應負責保管，保證其完好狀態。
十三、合同價款調整：本合同簽訂后任何一方不得擅自改變合同價款，但有下列情況之一的可作調整：
1、自然災害造成的不可抗力損失。
2、經雙方認可的承攬項目數量增減的。
十四、違約責任
1、乙方違反承攬期限，每拖延一日，按合同總價款的承擔甲方的經濟損失。
2、項目質量達不到驗收標準，經返工后仍達不到的，乙方應承擔因此給甲方造成的經濟損失，并無權要求甲方支付工程款。
3、甲方未按合同約定履行義務，給乙方造成經濟損失的，應予賠償。
十五、驗收：乙方完成承攬工作后，由乙方負責相關政府單位進行驗收，并確保工程驗收合格。因施工不合格造成的損失由乙方自行承擔。
十六、安全：乙方在完成承攬項目過程中，對于因自己的行為造成的己方或他方人員的人身及、財產損害，乙方承擔全部善后責任和經濟損失。
十七、對于不可抗力給對方造成的危害后果，雙方互不承擔責任。損害由各方自行承擔。
十八、爭議解決辦法：協商。協商不成，由甲方所在地法院裁決。十九、合同生效與終止：本合同自甲、乙雙方蓋章之日起生效，施工完畢后，經相關單位驗收合格即告終止。
二十、補充協議：本合同未盡事宜，雙方簽定書面補充協議，補充協議與本合同具有同等的法律效力。
二十一、本合同正本、副本各兩份，甲乙雙方各執正本一份，副本六份。
甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）
經辦人：_________（簽字）經辦人：_________（簽字）
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
怎么寫道路施工合同范本3
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律、法規規定，為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務，保障雙方的利益，保證工程的順利進行，結合本工程具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，甲乙雙方通過友好協商達成如下協議：
一、工程承包范圍、內容及要求
(一)萬安山野生動物園園區景觀主干道、步行區、車行區道路施工。
(二)工程標準及要求：
1、景觀道路施工標準：素土壓實、三級混土白灰30%、素土70㎝，石子、白灰、素土壓實30㎝
2、車行區道路施工標準：素土壓實、三級混土白灰30%、素土70%，20㎝、C30標準18㎝厚
3、步行區道路施工標準：素土壓實、三級混土白灰30%、素土70%、C30標準、18㎝厚
二、雙方權利和義務
(一)甲方權利和義務
1、負責場地通水和通電的`保障
2、工程協調、管理、監督、驗收與及時安排下道工序。
3、按合同約定支付工程款。
(二)乙方的權利和義務
1、合同簽訂之日起2天內進場，完成施工準備。在規定的期限內按時保質完成全部工程施工。
2、負責做好現場設備、材料的照管工作，做好現場施工記錄及相關聯的其它產品保護。
3、負責各種技術資料、質保資料的收集、整理、歸檔和移交甲方。
4、承擔在施工過程中的安全工作，嚴格實施安全防范措施。
三、工程價款結算及給付辦法
(一)工程款分四個階段給付，開工后首筆款按工程總額20%給付;工程完成80%時按工程總額的50%給付;竣工驗收后補足為工程總額90%，余10%作為工程的保證金。 。
(二)工程價款采用不變單價：
合同為暫定量，工程量按實際工程工作量為準進行驗收結算。
1、園區景觀主干道按標準元/㎡× ㎡,合計元‘
2、園區步行區道路按標準元/㎡× ㎡，合計元。
3、園區車行區道路按標準元/㎡× ㎡，合計元。
(三)以上單價全部為含稅費價格，以正式發票為結算票據，如人工費可不要正式發票結算則扣除稅收的6%后支付。
四、安全文明施工：
(一)、乙方應按有關管理規定及甲方現場代表的指令精心組織，文明安全施工，當乙方施工人員出現違反現場管理制度的行為時甲方有權制止，罰款直至解除合同。
(二)、乙方在施工過程中若發生安全事故，乙方承擔一切責任和因此
產生的全部費用。
五、竣工驗收
乙方在工程具備驗收條件前3天通知發包人組織竣工驗收。發包人在收到通知后及時組織有關單位及相關人員進行驗收，并在驗收后2天內給予認可或提出整改意見，承包人按要求整改并承擔自身原因造成的整改費用。
六、違約責任
(一)發包人違約：
因發包人原因和不可抗拒原因造成工期延誤，工期順延，費用不計。
(二)承包人違約：
1、因承包人原因，未按本合同約定工期按時竣工，每延誤一天，承包人按1000元/天向發包人支付逾期違約金，并承擔由此給發包人帶來的全部損失。
2、因承包人原因工程質量達不到本合同約定的質量標準，由承包人無條件進行返工、整改、修復或采取其它補救措施達到合同質量標準，所產生的費用包括重新檢測所需費用均由承包人自行負責，并且向發包人賠償本工程項目總造價的5%的違約金。如因承包人工程質量不符合要求，發包人、總承包單位提出整改要求后7天內承包人仍未予以完善的發包人有權另行安排單位完成相應整改工作，由此發生的費用及損失均由承包人承擔。
七、在履行合同過程中產生爭議時，雙方首先本著友好態度協商解決;若協商不成，可向仲裁委員會仲裁。
八、合同生效與終止
(一)本合同經雙方法定代表人或其委托代理人簽字且加蓋法人公章后生效。
(二)合同訂立時間：20xx年月日
(三)發包人、承包人履行合同全部義務，承包人向發包人交付竣工工程后，竣工結算價款支付完畢，本合同即告終止。
九、合同份數
本合同正本貳份，雙方各執壹份，具有同等法律效力。
十、本合同其它未盡事宜雙方協商解決。
發包人或委托代理人：(公章)承包人或委托代理人：(公章)電話：電話：
簽訂地點：
簽訂時間：
怎么寫道路施工合同范本4
發包人：______(以下簡稱甲方)
承包人：________建筑安裝工程公司(以下簡稱乙方)
經過甲乙雙方協商，就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，共同遵照執行。
一、工程項目
1、工程名稱：______混凝土道路
2、工程地點：______村
3、承包范圍：350米混凝土道路
4、承包方式：包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。
5、合同價款：合同總價款15萬元。
二、技術要求
1、路面為18cm厚C25水泥混凝土路面，寬3、5米。
2、18cm厚3：7灰土墊層。
三、施工及質量要求
1、路基處理
在原有路基的基礎上，對高低不平路段，采用推土機或裝載機整平，并清除地表雜草，然后用壓路機壓實。
2、嚴格控制路面材料質量，墊層必須夯實，否則返工。
四、雙方權利和義務
1、發包人主要工作：
負責場地三通一平;
2、承包人主要工作：
負責本工程施工范圍內的施工安全工作。承包人應按有關規定嚴格實施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發生的費用;做好現場設備、材料的照管工作。
五、工程價款的支付
工程竣工拔工程總造價的98%。工程質量保證金為總造價的2%，質保期一年，質保期自竣工驗收之日計算，期滿后一次性支付質保金。
六、安全文明施工
承包人應按建設總承包單位工程施工現場管理規定及發包人統一管理制度的規定，精心組織、文明安全施工;發包人、總承包單位對承包人任何違反現場管理制度的行為均有權予以制止，直至罰款和解除合同。
承包人在施工過程中發生的一切安全事故、質量事故均有承包人自行負責并承擔相應的經濟責任、法律責任及相應的一切經濟賠償。
甲方：________乙方：________
________年____月____日
【怎么寫道路施工合同】相關文章：
小區施工道路合同02-11
農村道路施工合同02-19
道路硬化施工合同02-19
道路施工合同模板03-04
公路、道路施工合同04-29
道路施工合同15篇03-11
道路施工合同范本02-13
道路工程施工合同02-14
道路硬化施工合同范本02-22