工程施工合同(合集15篇)
隨著人們法律意識的建立，合同出現的次數越來越多，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編精心整理的工程施工合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
工程施工合同1
原告：________________法定代表人_______________，職務董事長，住__________市__________區__________街__________號樓__________室，郵編：________________電話：_____________
被告：________________公司，法定代表人_______________，職務總經理,住__________市__________區__________號，郵編：______________電話：_____________
案由：_________________建設工程施工合同糾紛
訴訟請求
1、判令被告立即返還保修款 ______________ 元，延遲支付的違約金 ______________ 元;以上兩項共計 ______________ 元;
2、以上金額截至____年_____月_____日，逾期支付，則以 ______________ 元為基數，按每日 ______________ %支付逾期利息;
3、本案的訴訟費用由被告負擔。
事實與理由
原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同，按照合同約定，原告為被告建設的位于北京市通州區梨園鎮某地的某項目B區的.1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進行施工，工期為50天，從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的 ___ %作為保修款，保修期自竣工之日起______個月，項目最后的結算金額為_________元，所以被告留存保修款____________，保修期至_____________年__________月__________日。然而，過了保修期后，該項目并未發現質量問題，被告卻以種種理由拒絕返還保修款。
原告認為，被告拒絕返還保修款的行為已構成違約，嚴重損害了原告的合法權益，故依《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規定，特向貴院提起訴訟，請求依法裁判。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人：________________有限公司
法定代表人：______________
_____________年__________月__________日
工程施工合同2
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
按照《中華人民共和國經濟合同法》及其他有關法律規定，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本工程施工事宜達成如下協議。
一、工程地點：
二、工程內容：
三、工期要求：
開工時間為：
四、工程款結算及付款方式
1、結算價格：以乙方給甲方所做彩鋼棚的實際鋪板面積計算（包括兩邊封擋）單價每平方米xxx
五、甲方駐工地代表：
六、甲方責任
1、乙方人員、材料進場前，甲方負責提供完善的施工條件，即水通、電通，其費用由甲方承擔。
2、甲方需委派一名專業技術人員，以便在施工過程中進行質量、進度監督。如發現乙方未按規范要求施工，應及時要求改正，其損失由乙方負責，并負責與其他施工隊伍和人員協調工作。
3、甲方應按合同約定的付款方式結算工程款。
七、乙方責任
1、乙方應嚴格按照施工圖紙所標注的材質與厚度制作。圖紙由乙方自行負責設計，鋼架構造由乙方提供方案，乙方自行搭配材料。乙方施工確保質量、安全、工期達到要求。
2、材料標準：彩鋼板型號
八、質保事宜
本工程主結構架（含彩鋼材）保用xxx
九、違約責任
甲方違約責任
未按照本合同約定按時支付工程款，甲方應向乙方支付應付未付工程款的.xxx的違約金。
乙方違約責任：
1、不按合同規定的工期交付使用的，乙方應賠償甲方總造價5%的違約金。
2、因乙方施工原因造成其它損失均由乙方承擔實際經濟損失。
十、糾紛解決辦法
任何一方違反合同規定，雙方協商不成，按以下第二條方式解決。
1、向經濟合同仲裁機關申請仲裁。
2、向人民法院起訴。
十一、附則：
1、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效。
2、本合同簽定后，甲、乙雙方除單價外如需提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽定補充協議，作為本合同的補充合同，與主合同具有同等法律效力。
甲方：xxx 乙方代表人：xxx
二Oxx年xx月xx日 二Oxx年xx月xx日
工程施工合同3
發包方：_____________
承包方：_____________
簽約時間：_________________
簽約地點：_________________
為了保證_____________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規，雙方友好協商，就本工程施工項目協商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：________________
二、建筑面積(工程形式)：________________
三、施工地點：_____________
四、工期：_________________(一)開工：_________________年_____月_____日;(二)竣工：_________________年_____月_____日;(三)合同工期總共歷時__________天。
五、承包形式：______________
六、工程質量標準：______________
七、工程價款：_________________共計人民幣元。
八、付款方式：_________________本合同生效后支付合同款項的_____%，計__________元;工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的_____%，計__________元;質保金______元，質保期滿后支付。
九、質保期：_________________年。
十、雙方的責任義務
(一)發包方的責任義務
1、為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關系及糾紛;
2、監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;
3、給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;
4、按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;
(二)承包方的責任義務
1、按發包方要求及圖紙要求進行施工;2、如期完成施工任務;
3、接受發包方的技術指導和質量標準要求;4、負責發包方提供料物及設備的保護;
5、教育施工人員愛護甲方的'材物，不得偷竊和損壞;6、承擔施工中的一切安全事故責任及費用;
十一、其他
(一)本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。
(二)本合同未盡事宜，可由雙方協商解決并簽署書面補充協議，補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
(三)合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力。
發包方：_________________承包方：_________________
委托代理人：_________________委托代理人：___________________
__年__月__日__年__月__日
工程施工合同4
發包方(以下稱甲方)：____________
法定代表人：____________
身份證號碼：____________
承包方(以下稱乙方)：____________
法定代表人：____________
身份證號碼：____________
依據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規，結合________省有關規定及本工程的具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，鑒于《________》(合同編號________，以下簡稱原合同)甲乙雙方就其中未盡事宜經充分協商，達成一致，形成本補充協議。
一、工程概況
1、工程名稱：____________
2、工程地點：____________
3、工程內容：____________
4、工程承包方式：____________
5、工程范圍：____________
二、工程期限
計劃開工日期：____年____月____日。(以甲方下發的書面通知的時間為準);
計劃竣工日期：____年____月____日。
工期總日歷天數：____天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日歷天數為準。
三、合同價款及支付方式
1、暫估合同價款為____________萬元(人民幣大寫：____________。暫估合同價款=綜合單價×暫估工程量(綜合單價和暫估工程量見工程量附件)
2、付款方式：按原合同相關條款執行。
四、補充協議的最終結算
補充協議所列工程量為暫估工程量，工程量計算規則以經甲方確認的實際工程量為準，按原合同計量條款執行。
五、質量標準及驗收
嚴格按照原施工合同執行。因工程質量問題造成的'一切損失由乙方完全負責。
乙方對承包范圍工程質量負有完全責任，并嚴格依照施工圖設計、設計變更、圖紙會審等設計文件要求施工。甲方將按此及現場情況進行施工監督管理。
六、爭議解決
1、對本協議的訂立、履行、解釋、效力和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。
2、本協議是原合同的組成部分，與原合同具有同等法律效力。本協議與原合同相抵之處，以本協議為準。
3、凡因本協議的簽訂、履行而發生的或與本協議有關的一切爭議，雙方應友好協商解決;協商不成的，向工程所在地的人民法院提起訴訟。
七、合同生效
本合同自_________________________生效。
八、合同份數
本合同一式____份，均具有同等法律效力，發包人執____份，承包人執____份。
發包人：____________(公章)
法定代表人或其委托代理人：____________(簽字)
組織機構代碼：____________
地址：____________電話：____________
開戶銀行：____________賬號：____________
承包人：____________(公章)
法定代表人或其委托代理人：____________(簽字)
組織機構代碼：____________
地址：____________電話：____________
開戶銀行：____________賬號：____________
工程施工合同5
發包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
為了確保 ，需 ，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程組織施工事項協商一致，特訂立本協議。
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程施工范圍及技術要求：
詳見施工圖紙及工程量清單。
四、工程造價：
本工程預算價為__萬元整)(詳見工程預算書)。
五、承包方式：
包工包料。
六、結算方式：
本工程結算時委托有資質的中介機構結算審核下浮率為 ，工程量按實計算。根據施工圖紙及現場實際發生工程量計算，信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預算標準執行。
七、付款方式：
工程竣工驗收合格并經審核決算后支付工程決算審核總造價的'90%， 余款10%作為保修金，待保修期滿后一個月內付清。
八、工程工期：
工期總日歷天數為 天，自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方原因造成工期延誤，由乙方書面申請經甲方確認后，工期可予以相應順延。若乙方未按約定的日期完工，超過5天后，每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求：
1、乙方必須嚴格按照甲方技術要求及核定的工程數量進行施工，按時保質保量完成，工程質量標準須達到合格以上。
2、乙方應自覺提高安全生產意識，做好現場安全防護措施，確保施工安全，施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。
十、其它事項：
1、乙方必須具備相應的施工資質，經甲方認定后方可簽訂施工協議。
2、乙方必須協調解決本工程施工中的糾紛和相關事宜。
3、本工程完成后，由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。
4、驗收時，若乙方未按圖紙施工，乙方須在15日內整改到位，否則甲方不予支付工程款。
5、本工程質量保修期為個月，質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期間發生質量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內，乙方未進場修復，視為自動放棄保修金，由甲方委托它方維修。
十一、本協議共股壹份、辦公室存檔壹份)，乙方執壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
附件：施工圖紙及工程預算書
甲 方(蓋章)：
乙 方(蓋章)：
法定代表人(簽字)：
法定代表人(簽字)：
簽訂日期：
工程施工合同6
合同雙方：_________________
甲方：_________________
乙方：_________________
為確保工程質量，保證工程按期完工，經甲乙雙方協商一致，甲方同意將工程的鋼筋安裝工程分包給乙方完成，甲乙雙方在平等、自愿基礎上簽定本協議，希甲乙雙方共同信守執行。
1、工程名稱：_________________
2、承包內容：_________________
3、施工技術要求：_________________符合國家建筑工程施工驗收規范要求。
4、工期要求：_________________自年月日至年月日，共計工期日歷天。若因乙方原因出現工期滯后，乙方負責賠償甲方元/天損失費。
5、承包價格以以下第種方式進行：_________________①以建筑面積為計算單位，每平方米人工費單價為元。②以噸為計算單位，每噸鋼筋人工費單價為元。
6、工程承包方式：_________________單項承包人工費。
7、付款方式：_________________按照工程進度付款，每月支付本月完成鋼筋安裝工程量的80%，剩余部分工程竣工驗收合格后一次性付清所有工程款，模板安裝面積工程竣工后按照實有模板接觸面積結算。
8、工程質量要求及檢查驗收、安全責任
(1)必須嚴格按照國家有關建筑工程的`強制性條文規定、國家現行《建筑工程施工及驗收規范》、技術要求以及在施工過程中甲方提出的其他合理要求施工，保證工程質量完全符合設計要求。
(2)對不合格的鋼筋安裝工程(主要包括：_________________錨固、搭接區域、焊接工藝、綁扎間距、核心區箍筋等)，甲方有權責令乙方返工、整修、補強，乙方必須無條件執行并承擔全部費用。不執行者予以罰款(發現一次罰款200.00元-1000.00元)，以書面形式出具罰款單，罰款金額在當月進度款中直接扣除。
(3)施工期間乙方完成某項鋼筋安裝后首先應嚴格自檢，自檢合格后報甲方和監理驗收，驗收合格后方可進行下道工序施工。對不服從驗收程序和驗收規范者，甲方有權對其進行500.00元-20xx.00元罰款。
(4)工程施工中乙方發生的一切安全事故，甲方不承擔任何經濟責任和連帶責任，一切責任由乙方自行承擔。
(5)乙方嚴格按照設計圖紙及施工閨房進行配料、下料，不得浪費材料，如乙方盲目、野蠻施工、不服從甲方管理將材料隨意切割、加工等，由此造成材料浪費者，發現一次罰款1000.00元，在當月工程款中直接扣除。
(6)甲乙雙方不得在中途以非正當理由違約，提前解除或終止合約。
(7)施工期間因甲方材料供應不及時而造成乙方窩工，所造成損失由甲方承擔。
(8)鋼筋運輸車輛由甲方提供，裝卸由乙方負責。
10、工程竣工時，乙方必須做到工完場清，達到甲方滿意。
11、違約罰款：_________________甲乙雙方有一方違約，違約方承擔違約金5000.00元。
12、本合同未盡事宜，雙方另行商定。
13、本合同由雙方代表簽字，加蓋公章后生效。付清所有工程款后合同終止。
14、本合同一式2份，合同雙方各執一份。
甲方：_________________乙方：_________________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
工程施工合同7
發包單位：_(以下簡稱甲方)
承包人：_(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協商一致，簽訂本合同。
第一條：工程概況
湖畔護坡工程承包項目發包給乙方，包工包料施工，湖畔護坡全長按___米計算。
第二條：施工方案
1、護坡
(1)、基底寬___米，厚___米，自下而上慢慢收至高度為___米，受力部分需冷拉絲磚帶，外墻做磋沙(水泥標號為42.5，磚要好質量的青磚或紅磚)。
(2)、拆除廁所旁房屋三間，作進出路。
(3)、完工后做圍墻10米左右。
(4)、墻與岸間的空隙用泥土夯實，并在墻上加適量的漏水管。
第三條：合同工期
1、經雙方協商確定,工程期為___日，暫定于自_年_月_日起至_年_月_日止，具體開工時間由甲方下達開工令后方可開始施工。
2、若施工過程中發生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。
第四條：價格及付款方式
1、工程總承包價為___元。
2、上述總承包價為包干價，包含本合同所有工作內容，包工包料及其它一切費用(包括拆房，打圍墻)，甲方無需再向乙方支付任何費用。
3、付款方式：竣工驗收后付___元，除總金額的百分之五質保金外，剩余部分___付，質保金一年滿后付清(時間按驗收合格之日起計算)。
第五條：甲方義務
1、按合同向乙方撥付工程款。
2、幫助協調施工現場的臨時用水、用電等事宜。
第六條：乙方義務
1、承包人負責對工程質量、進度、安全等進行監督檢查，處理日常相關事宜，確保本工程施工的安全穩定。
2、承包人必須自行完全本合同工程，不得轉包他人。
第七條：施工安全
承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責任和因此發生的費用，均由乙方承擔。
第八條：驗收
工程竣工驗收應以《施工方案》和《質量驗收標準》為依據。如驗收不合格，乙方應負責無償返工。
第九條：違約責任
1、甲方應按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金(按應付金額的`銀行同期貸款利率計算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程內容，每逾期一日，乙方應向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金;逾期超過十天，甲方有權單方面解除合同。
第十條：其它
本合同于_年_月_日由雙方在___簽訂，自雙方簽字或蓋章后生效，一式___份，上方各執一份，上交__份。
發包單位(甲方)(蓋章)
授權代理人(簽字或蓋章)_：___聯系電話：
承包人(簽字或蓋章)：___聯系電話：
乙方：_ 以下簡稱乙方
甲方地下室底板防水工程經雙方協商承包給乙方施工。
為明確雙方責任、義務、權利和分項工程的承包范圍、單價、工程量的結算及付款方式等，尊循平等自愿、公平和誠實信用的原則，使工程能安全、保質、高效、按期的完成，經雙方協商訂立條款如下：
一、工程概況
1、結構類型：框架結構
2、施工面積約：完工后按實際鋪貼的地面面積計算。
二、承包工程內容采用：包工包料(人工、主材、輔耗材，防水材料鋪貼、一切施工工具，包括所有地面、墻體上翻400mm、柱跟上翻400mm、集水井的清理;成品保護等所有與防水相關的工作內容，以及所有直接、間接的費用)，甲方不再承擔任何費用。
三、合同工期
開工日期20____年____月____日完工日期20____年____月____日按甲方工程進度工期，工期每延遲一天罰款1000元。拖延工期在三天以上，甲方有權要求乙方無條件退場。
四、合同價款支付
1、合同價款：聚乙烯丙綸防水卷材(SBC)400g材料、人工等單價(一切相關費用)每平米38元按實際完工地面的面積計算，單價包括但不限于(墻體、柱跟清理及上翻400mm、搭接的100mm材料人工，附加層、加強層材料人工;底板、墻面的伸縮縫清理及按圖紙設計、規范要求伸縮縫的人工材料費;材料運輸費、材料檢測費)。
2、乙方向甲方提交已完工工程量報告及相關驗收資料。乙方所承擔的各項工作必須達到規范及合同的要求，未能達到要求的按合同單價60%給予結算。并承擔返工的材料費及延誤工期的罰款。
3、按實際完工的工程量計算，乙方所有的材料都進場，甲方付8萬元人民幣，基礎地面防水完工經監理驗收合格后1個月內付其本作業面工程款的95﹪;余款5﹪作為本工程的質量保修金，保修期滿1個月內付清。
五、質量與檢驗
1、承包工程質量標準：施工工藝、流程等見方案。
2、乙方進場需向甲方提交施工資質證書、廠家出廠材料檢驗合格證書、原材料復驗合格證明、施工方案、廠家生產許可證書以及相關文件。
3、甲方提供乙方技術交底及相關事項。
4、承包工程質量應達到約定的質量標準，質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。
5、乙方應認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及甲方依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方的檢查檢驗，并為檢查檢驗提供便利條件。
六、工程驗收收與結算
1、工程具備驗收條件，甲方在三個工作日內驗收，并由甲乙雙方共同測量工程量。
2、工程款結算在15個工作日內經甲方審計、審核后生效，逾期視為同意并結算工程款。
3、如因乙方施工質量、進度及材料質量等其他原因影響整體工程計劃以及造成直接經濟損失由乙方承擔一切責任。
七、質量保修
1、乙方應按照法律、行政法規或國家關于工程質量保修有關規定，對交付甲方的分項工程在質量保證期內承擔質量保修責任，并承擔由此產生的一切費用(材料費、人工費)。
2、質量保修期為
3、質量保修金雙方約定為總工程款的5%，質量保修期滿后一個月內付清。
八、安全施工
1、乙方進場的施工人員必須服從甲方管理和指揮，食住自理。
2、對自已的施工人員的安全負責，并承擔由此發生的一切工傷、醫藥等其它費用。
3、做到活完下腳料清，離場時所有材料、拉圾的清理運輸有乙方負責。
九、違約和爭議
本合同在履行過程中發生的違約和爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，可依法向當地人民法院提起公訴。
十、其它如有未盡事宜，雙方可協商增加補充合同，補充合同并具有同等法律效力。
十一、本合同一式四份，甲方保留三份，乙方保留一份，自簽訂之日起生效，原有合同作廢，質量保修期滿、承包工程余款付清后，本合同即告終止，隨之失效。
甲方(蓋章)：_ 乙方(蓋章)：
代表人(簽字)：_ 乙方代表人(簽字)：
合同訂立時間20____年____月____日
工程施工合同8
甲方：_________________
乙方：_________________
由于甲方對其小區號的家裝工程項目現因甲方，使雙方簽定的施工合同無法得到有效的'履行。現應甲方要求，解除雙方簽定的《住宅室內裝飾裝修施工合同》。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就施工合同解除事項協商一致，訂立本協議書。
一、工程概況：_________________
1、工程地點：_________________小區號。
2、工程內容：_________________房屋間數室廳；總建筑面積平方米。
3、承包范圍：_________________室內裝飾裝修。
4、工程造價元（大寫）：_________________元。
二、協議內容：_________________
1、甲乙雙方同意解除年月日簽訂的小區號《住宅室內裝飾裝修施工合同》及其它相關協議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。
2、甲乙雙方同意對于合同訂立、執行過程中各自的任何形式的損失自行負責擔。
3、鑒于合同未能履行是由于客觀形勢變遷造成的，乙方同意不收取甲方任何費用。
4、本協議簽訂之日乙方將一次性退還甲方已經交納的預付工程款共計：_________________元（大寫）。本協議由雙方簽字蓋章后，立即生效。
協議書一式份，由雙方各收執份。
甲方（蓋章）___________
乙方（簽章）___________
____年_____月_____日
工程施工合同9
發包人（全稱）：
承包人（全稱）：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等相關法律、法規、規章和規范性文件的規定，雙方就本建設工程施工事項協商一致，達成如下協議：
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程規模：
工程立項批準文號：
資金來源：
二、承包范圍
承包范圍：
三、合同價款
金額（大寫）： 元（幣） 小寫： 元，其中，安全防護、文明施工措施費為：（大寫）： 元（幣） 小寫： 元。
四、合同工期
合同工期： 日歷天
計劃開工日期： 年 月 日
計劃竣工日期： 年 月 日。
五、質量標準
工程質量標準：合格。
六、合同文件
本協議書與下列文件一起構成合同文件：
1.中標通知書；
2.投標函及其附錄；
3.已標價的'工程量清單（含暫估價的材料和工程設備損耗率表）；
4.合同條款專用部分；
5.合同條款通用部分；
6.技術標準和要求；
7.合同圖紙。
雙方在本合同履行中所共同簽署或認可的符合現行法律、法規、規章及規范性文件，且符合本合同實質性約定的指令、洽商、紀要或同類性質的文件，均構成合同文件的有效補充。
七、承包人承諾按照本合同約定進行施工、竣工并在缺陷責任期內對工程缺陷承擔維修責任。
八、發包人承諾按照本合同約定的條件、期限和方式向承包人支付合同價款。
九、合同生效
合同訂立時間： 年 月 日
合同訂立地點：
雙方約定 后本合同生效。
發包人：（蓋章）
承包人：（蓋章）
住所：
住所：
法定代表人：（簽字或蓋章）
法定代表人：（簽字或蓋章）
或委托代理人：（簽字或蓋章）
或委托代理人：（簽字或蓋章）
聯系電話：
聯系電話：
傳真：
傳真：
開戶銀行：
開戶銀行：
帳號：
帳號：
郵政編碼：
郵政編碼：
工程施工合同10
發包方（以下簡稱“甲方”）：
聯系方式：
法定代表人：
承包方（以下簡稱“乙方”）：
法定代表人：
聯系電話：
依照《_____》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下條款：
第一條?工程概況
1．1工程地點及面積：
地點：_____________。
面積：______________平方米。
1．2工程造價：￥_____________元，大寫（人民幣）：_______。
1．3工程承包方式：雙方商定采取下列第_____種承包方式。
（1）乙方包工、包全部材料；
（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料；
（3）乙方包工、甲方包全部材料。
1．4工程期限________天。
開工日期_____年_____月_____日；
竣工日期_____年_____月_____日。
第二條?工程監理
若本工程實行工程監理，甲方（或乙方）與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方（或甲方）。
第三條?施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：
3．1甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為_____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份；
3．2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份，設計費由甲方支付（此費用不在工程價款內）；
3．3施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條?甲方義務
4．1開工前____天，為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物；對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”；
4．2開工前將原有的電話設備拆除；提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項；
4．3負責協調施工隊與鄰里之間的關系；
4．4禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續；根據有關部門規定，甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線；
4．5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收；
4．6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納（出入證除外），乙方協助提供物管所需相關材料。
第五條?乙方義務
5．1施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》，保證工程質量，按期完成工程；
5．2在甲方未正式提供有關部門的審批文件前，嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等，否則應承攬相應責任；
5．3嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；
5．4保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的`暢通；
5．5保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場；
5．6因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔；
5．7乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系，以確保工程中的統一指揮和管理。
第六條?工程變更
6．1為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》，同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協議均視為無效；凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果，均由甲方承擔；
6．2合同簽訂后，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用；若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費；
6．3甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第七條?材料的提供
7．1由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續；若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔；
7．2由乙方提供的材料、設備的，乙方應在料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收；若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提；
7．3甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的，在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費（材料款的____%）+材料運輸費（根據實際情況確定）；若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任；
7．4除合同注明外，五金（門鎖、拉手、水龍頭等）、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現場；若需要乙方代購，加收所購材料款____%的采購費及運輸費。
第八條?工期延誤
8．1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
（1）工程量變化和設計變更；
（2）不可抗力；
（3）甲方未按時參加階段驗收而造成的停工；
（4）甲方同意工期順延的其他情況。
8．2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延；
8．3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延；
8．4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。
第九條?質量標準
9．1雙方約定本工程施工質量按下列第______項標準驗收：
（1）《GB50210—_________建筑裝飾裝修工程質理驗收規范》；
（2）《_____市家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》；
（3）其它驗收標準：_______________________________。
9．2施工過程中雙方對工程質量發生爭議時：
（1）可向______市消費者協會家庭裝飾裝修投訴中心或______市建筑裝飾協會投訴進行調解；
（2）如不服調解，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
第十條?工程驗收和保修
10．1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：
（1）水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收；
（2）油漆、面層涂料施工前驗收；
（3）竣工驗收。
乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔；
10．2工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續，并填寫工程保修單。
第十一條?工程款支付方式
11．1雙方約定按以下第_____種方式支付工程款：
（1）合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款：
支付次數支付時間付款比例支付金額：
第一次合同簽訂之日；
第二次隱蔽工程驗收后_____日內；
第三次竣工驗收合格后_____日內。
（3）其他支付方式：_________________________。
11．2工程驗收合格后2日內，乙方應在向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后2日內如未有異議，雙方應在工程結算單上簽字，甲方并同時向乙方結清工程尾款。
11．3甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清后，乙方應穨甲方開具正式統一發票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責任由甲方自負。
第十二條?違約責任
12．1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價______%的違約金；若因此造成損失的，違約方應予以賠償；
12．2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利；
12．3甲方未按期支付第二（三）次工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金；
12．4由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。
12．5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。
第十三條?合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第______種方式解決：
（1）向_____________________委員會申請_____；
（2）向________________人員法院起訴。
第十四條?幾項具體規定
14．1工程地在市區以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費；
14．2因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點，甲方應支付垃圾清運費用（人民幣）_____________元，（此費用不在工程款內）；
14．3施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工負責人____________負責保管工程竣工移交后，甲方負責提供新鎖__________把，由乙方當場負責安裝好交付甲方使用；
14．4施工期間，乙方每天的工作時間為：
上午_________點_________分至_________點_________分；
下午_________點_________分至_________點_________分。
第十五條?附則
15．1本合同簽訂后工程不得轉包；
15．2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式_____份，雙方簽字（蓋章）后生效，甲、乙雙方各持_____份；
甲方（簽字）：
法定代表人（簽字）：
________年_____月____日
乙方（蓋章）：
法定代表人（簽字）：
________年_____月____日
工程施工合同11
發包單位：_____________(以下簡稱甲方)
承包單位：_____________(以下簡稱乙方)
為明確甲乙雙方在施工過程中的權利和義務，促進雙方共同搞好配合與協作，保證工程按質按量按時完成建設任務。根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，經甲乙雙方協商一致，簽訂本工程施工承包合同，以便雙方共同遵守。
第一條總則
1.工程名稱：_____________
2.工程地點：_____________
3.工程施工范圍及內容：_____________
4.工程造價：_____________
本合同規定乙方以包工包料方式承包。
第二條施工期限及停工
1.本合同全部工程項目于20xx年9月14日開工，于20xx年12月31日竣工。
2.在施工過程中，如遇下列情況，工期順延，雙方應及時協商，以書面形式確定順延期限。
3.因人力不可抗拒的`自然災害被迫停工者;
4.因甲方工程計劃調整需停工者;
5.因材料采購困難被迫停工者。
第三條工程占地及物資供應
1.工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和采購。
2.水泥由乙方在縣內采購合格產品。
3.爆破材料原則上由乙方采購，如有困難，甲方可協助辦理有關手續。
第四條工程質量要求及設計變更
1.乙方在組織施工過程中，必須嚴格執行現行的國家和行業制定的有關技術規程、規范和質量評定標準。建立健全施工質量保證體系，認真填寫單元工程質量評定表。加強施工質量管理，使工程質量達到合格標準。
2.各工程項目有關技術數據必須嚴格按設計進行施工，不得降低標準。
3.建筑材料質量要求：本合同工程所有建筑材料必須符合有關規程規范要求，不準使用不符合質量要求的材料，如有違反，甲方有權要求乙方賠償一切損失，并終止合同。
4.砂、石骨料，砂子采用中砂(抹面砂漿采用細砂)，含泥量按重量計不大于3%;碎石最大粒徑4cm，含泥量按重量計不大于3%。
5.砼質量要求：砼標號必須達到設計要求和有關質量標準，砼澆筑面平整，振搗密實，無蜂窩麻面，防滲性好。
6.允許偏差
7.砼和水泥砂漿強度允許偏差±5%。
8.若因乙方管理不善，造成工程返工、窩工等浪費，均由乙方自行負責。
第五條工程的支付
1.工程預付款：工程開工后，甲方不支付進度款，一切費用由乙方支付。完工后甲乙雙方及時驗收結算。
2.乙方不得拖欠民工工資。
第六條工程竣工驗收、結算和保修
1.工程竣工驗收：工程完工后，乙方應盡快向甲方提交竣工驗收資料(即竣工圖、施工技術總結、工程質量檢驗評定的有關表格等)。甲方收到竣工資料后，于一個月內組織有關單位和部門驗收。
2.工程結算：乙方按甲方驗收合格的工程，結算甲方認定的實際工程量。憑甲方工程技術負責人所開出的驗收結算清單，乙方開具建安發票到甲方財務人員處結清帳務。
第七條工傷事故
乙方必須嚴格執行國家有關安全生產的法律、法規、條例及政策。在施工中做到安全第一，嚴格操作規程，杜絕安全事故發生，若發生安全事故，乙方自行負責。
第八條違約責任
1.工期：竣工時間超過合同規定時間后，甲方有權從第十天開始，每天罰款工程結算款價的5%。
2.按本合同規定，乙方若違約，甲方有權根據有關法律法規和規程規范采取任何方式要求乙方給予賠償。反之，乙方有權要求甲方給予賠償。
第九條合同份數及有效期
1.本合同一式四份，乙方執一份，甲方三份。
2.本合同自雙方簽字之日起生效，工程尾款付清后失效。
第十條附則
1.本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。
2.本合同所有附件，與本合同具有同等效力。
發包單位(甲方)：(簽章)_____________
法人委托代表：(簽名)_____________
工程項目負責人：(簽名)_____________
承包單位(乙方)：(蓋公章)_____________
法人委托代表：(簽名)_____________
工程項目負責人：(簽名)_____________
_____________年_____________月_____________日訂立
工程施工合同12
工程名稱：__________________
甲方：__________________
乙方：__________________
_________年_________月_________日
一、合同協議書
甲方_________為興建_________工程，接受了乙方_________對本工程的投標，為明確雙方的責任、權利及義務，經雙方協商簽訂如下協議：
1．本協議書中的名詞和用語均與下文提到的合同條款中規定的含義相同。
2．下列文件構成整個合同不可分割的整體，各文件相互補充，若有不明確或不一致之處，以下列次序在先者為準。
（1）雙方商定的補充協議或合同期內經雙方簽署的備忘錄；
（2）合同協議書；
（3）雙方簽署的合同談判備忘錄；
（4）合同專用條款；
（5）合同通用條款；
（6）中標通知書、投標書和招標書；
（7）與本合同有關的其他文件。
3．本合同總價款為人民幣_________萬元。
4．本合同工程的施工期為_________個月（天），或：自_________年______月______日至____________年______月______日。
5．甲、乙方雙方在此立約：保證按照本合同的約定，承擔和履行各自的全部責任和義務。
6．本協議書由雙方法定代表人或其授權的代理人簽署并加蓋公章后生效。工程經竣工驗收合格、保修期滿、合同總價款及保修金結清的合同終止。
7．本協議書正本二份，雙方各執一份，具有同等法律效力；副本_________份，雙方各執_________份，當副本與正本不一致時，以正本為準。
二、合同通用條款
第一條詞語定義
在本合同中，除合同專用條款另有約定外，下列名詞和用語應具體本條所指定的含義：
1．甲方：指由合同約定的具有發包主體資格和支付工程價款能力的當事人。又稱發包文。
2．甲方代表：指由甲方授權，代表甲方履行合同和作出決定的代表人。
3．乙方：指由合同約定的具有承包主體資格并被甲方接受承建本合同工程的當事人。又稱承包方。
4．乙方代表：指由乙方授權負責履行本合同的代表人。又稱項目經理。
5．工程監理：指受甲方委托，具有相應工程監理資質等級的水運工程監理單位，在甲方授權范圍內對本工程的施工進行的監督與管理。
6．監理工程師：指由工程監理單位委派的負責本合同施工監理的代表人。又稱施工總監。
7．質量監督站：指各級交通主管部門授權的水運工程質量監督機構。
8．設計單位：指受甲方委托，具有相應資質等級，承擔本合同工程設計的單位。
9．工程：指合同專用條款約定的合同范圍內的永久工程和為永久工程服務的臨時工程以及保修期內對工程缺陷進行處理的修復工程。
10．技術標準：指技術規范、標準和規程。
11．設計文件：指由甲方提供或乙方提交甲方批準的，用以施工的所有圖紙和技術資料。
12．合同期：指自本合同生效之日起至本合同工程保修期滿，甲乙雙方結清合同價款時止的整個期間，包括施工準備期、施工期和工程保修期。
13．施工期：指自開工令中指定的開工之日起至工程竣工之日止的期限。需階段驗收的工程，階段工期為階段驗收工程的施工期。
14．保修期：指自本工程竣工之日起算的本合同約定的保修期限。
15．合同價款：指按合同約定的方式、方法計算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程內容的價款總額。
16．保修金：指為在本合同保修期內完成合同范圍內任何施工缺陷的修復，按合同中約定比例甲方在乙方工程款中扣留的款額。
17．不可抗力：指因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或非甲乙方責任造成的爆炸和火災，以及合同中約定等級以上的風、浪、雪、雨、地震、洪水、冰和海嘯等對工程造成損害的自然災害。
18．竣工驗收：乙方按合同約定完工向甲方移交工程的驗收。需階段交工的工程，階段驗收為乙方按合同約定分階段完工向甲方移交工程的驗收。
19．天：指日歷天。年、月、日均以公歷計算。
20．書面形式：指對各種通知、信函、紀要和委托等，采用手寫、打字或印刷的表達方式，包括電報、電傳和傳真。
第二條合同文件
1．合同文件：合同文件互相解釋、互為說明，除合同專用條款另有約定外，其組成和解釋次序如下：
（1）雙方商定的補充協議或合同期內經雙方簽署的備忘錄；
（2）合同協議書；
（3）雙方簽署的合同談判備忘錄；
（4）合同專用條款；
（5）合同通用條款；
（6）中標通知書、投標書和招標書；
（7）與本合同有關的其他文件。
當合同文件出現含糊不清或不一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協商解決；若雙方意見不能統一，則按本合同通用條款第二十條中約定的辦法處理。
2．設計文件：甲方應在合同簽署后14天內按照合同專用條款中約定的份數向乙方提供設計圖紙、設計說明和其他設計資料。未經甲方同意，乙方不得將設計文件提供給第三方。
若合同中約定部分工程由乙方進行設計，乙方應將有關設計文件和圖紙按合同約定的時間和份數提交甲方批準后方可實施。
3．補充設計文件：為滿足工程的正確實施或完成對其缺陷的修復，甲方可在合同范圍內提出補充設計文件和通知，乙方應接受并執行。
第三條合同范圍
1．合同范圍：本合同所要實施的具體工作內容、范圍及工程界限等，在合同專用條款中約定。
第四條技術標準
1．技術標準的合作：本合同工程的施工，執行交通部頒發的技術標準以及甲方在招標書中提出的技術標準和要求。
2．技術標準的替代：若交通部頒發的技術標準中尚未有適合本工程特點的條文時，可使用專用條款中約定的其他技術標準。若甲方要求使用國外技術標準，應由甲方負責提供中文譯本。若工程結構或施工工藝特殊，沒有相應技術標準時，應由甲方提出技術標準，或由乙方根據設計要求和施工能力提出相應技術標準，經甲方審查同意后執行。
第五條語言、法規和聯系方式
1．語言：合同文件的書寫或解釋以及雙方來往的文件均使用漢語。若需使用少數民族語言作為輔助語言時，應在合同專用條款中約定，但當兩種文本發生異議時，以漢語文本為準。
2．法規：本合同適用的法規是國家法律、條例和法規，以及交通部頒布的有關規章和合同專用條款中約定的法規。
3．聯系方式：本合同實施過程中，工程有關各方的一切聯系均為書面形式為準。在緊急的情況下，可先以口頭陳述，但應在事后48小時內以書面形式予以確認。
第六條甲方的責任
甲方應按本合同有關約定承擔下述責任：
1．提供場地條件：負責辦理土地、水域征用，青苗、樹木賠償，房屋拆遷，清除地面、地下、架空、水上和水下障礙物等工作。按合同專用條款中約定的時間、位置、面積和高程向乙方提供施工場地。
2．提供水電與交通條件：負責按合同專用條款中約定的時間、地點開通公共通道與施工場地間的道路，提供供水、供電、通訊等線路接點及施工船舶臨時停泊水域，并保證施工期間的暢通。
3．提供施工條件：辦理征地紅線、航通通告、拋泥區許可證和碼頭岸線審批等施工所需的各種手續。向乙方提供本工程征地范圍地形圖，辦理臨時用地的申報手續。協助解決對乙方施工有干擾的外部條件。
4．提供技術資料：按合同專用條款約定的時間和數量向乙方提供工程地質報告以及水準點、坐標控制點等技術資料，并組織進行設計交底及現場交驗。甲方對其提供的上述資料的真實性負責，乙方則對上述資料的理解和應用負責。
5．任命甲方代表：甲方應在合同協議書簽署后7天內任命代表，行使合同約定的甲方權力，負責履行合同約定的甲方義務，并將此任命書面通知乙方。甲方更換其代表時，應提前7天通知乙方。
6．付款：按本合同約定的期限和辦法向乙方支付工程價款。
7．發布工程指令：按本合同的約定，及時向乙方發布工程指令，簽發圖紙、確認工程進度報表，檢查隱蔽工程并辦理各種驗收或簽訂手續。
8．竣工驗收：按本合同約定及時組織竣工驗收，辦理竣工結算。
第七條乙方的責任
乙方應按本合同有關約定承擔下述責任：
1．施工準備：負責施工現場的布置和臨時設施的施工，在本合同約定的期限內向監理工程師提交詳細的施工組織設計、施工進度計劃及開工申請報告。按合同約定的時間、規格和數量及時到位施工船機和設備。
2．提交報告及報表：根據工程施工情況及監理工程師的指令及時向監理工程師提交隱蔽工程驗收通知、工程質量自檢報告、竣工驗收申請報告及工程事故報告等，并按時提交月度、季度施工作業計劃、用款計劃及工程完成情況統計表。
3．確保工程進度與質量：按設計文件、技術標準及批準的施工組織設計的要求進行施工和材料檢驗，建立健全施工質量保證體系。
4．提供條件：按招標書或本合同專用條款的約定，為監理工程師的現場工作提供辦公、住宿、交通和通訊等條件。
5．負責工程的保護與保修：對已完工的建筑物和已安裝的設備，在交付甲方前應負責保護，保護期間發生損壞，由乙方無償予以修復。若因甲方提前使用造成損壞，修復費用由甲方承擔。工程竣工驗收合格后，在合同約定的保修期內，對屬于乙方責任造成的任何缺陷，乙方應無償修復。
6．任命乙方代表：在合同協議書簽署時任命代表（即項目經理），乙方代表應具有國家或交通部頒發的項目經理資質證書并常駐工程現場，負責履行本合同約定的乙方義務和管理本合同工程的施工。乙方更換其代表時，應事先征得甲方同意并提前7天通知監理工程師。
7．遵守政府法令和規章：施工過程中應遵守政府的各項法令和規章，特別是交通、衛生、安全、消防及環境保護等方面的法令和規章。
8．接受工程監理：接受監理工程師在甲方授權范圍內依據根本合同對施工的監督和管理，執行監理工程師發布的工程指令，參加監理工程師或甲方主持的工程會議。
9．臨時停泊設施：自行解決施工船舶的臨時停泊設施，并按有關部門批準的位置方式停放。
10．沉沒物品處理：采取一切措施，防止施工船舶、設備及材料的沉沒。若發生沉沒時，對妨礙交通和其他部門正常作業的均應立即向海監部門報告，并設置浮標或障礙指示燈，直至打撈工作完成為止，所發生的費用由責任方承擔。
第八條工程監理
1．工程監理：為確保工程質量與安全、控制施工進度和工程，甲方可委托監理單位對工程實施監理，乙方應接受監理。
2．監理工程師：甲方應在監理工程師進駐現場前，將監理工程師的職責和權限以書面形式通知乙方。監理工程師在甲方授權范圍內，依據本施工合同，獨立、公正地行使監理職權。
監理工程師在甲方授權范圍內所發生的一切行為，均視為甲方行為。
監理工程師可以任命一定數量的人員協助其工作，并授權此類人員履行監理工程師的部分職責。監理工程師也可隨時撤回此類任命與授權，但此類任命、授權與撤回應提前7天報告甲方并通知乙方。
第九條施工期
1．開工：乙方應在合同專用條款中約定的期限內，向監理工程師提交開工申請報告，經監理工程師審查，并報甲方批準后，監理工程師應在合同專用條款中約定的期限內發布開工令。乙方應在開工令中指定的日期內開工。
2．延期開工：乙方因故不能按期開工時，應在接到開工令后3天內向監理工程師提出延期開工申請報告，監理工程師應在接到乙方報告后3天內作出答復。若監理工程師在3天內未予答復，則視為已同意乙方要求，竣工日期相應順延；若監理工程師不同意延期要求，或乙方未在規定的時間內提出延期開工要求，則竣工日期不予順延。
甲方征得乙方同意以書面形式通知乙方后可推遲開工日期，因此給乙方造成的直接經濟損失，由甲方承擔，竣工日期相應順延。
3．施工期延長：出現下列情況時，經監理工程師確認并報甲方批準，施工期可以延長。
（1）設計變更或工程量增加造成工程延誤；
（2）不可抗力或地質條件變化造成工程延誤；
（3）甲方原因造成工程延誤；
（4）合同專用條款中約定的其它情況。
凡發生上述情況之一時，乙方應在5天內就延誤的內容、天數和因此發生的費用支出向監理工程師提出報告，監理工程師在收到報告后5天內報甲方確認并予以答復，以確定施工期延長的天數和費用。若監理工程師逾期未予答復，則可視為乙方的要求已被甲方確認。
非上述原因，工程不能按期竣工，乙方承擔違約責任。
4．暫停施工：在確有必要時，監理工程師可以通知乙方暫停施工，并在24小時內向乙方提出具體處理意見，乙方應按監理工程師的要求暫停施工。乙方在落實了監理工程師的處理意見后，并在接到監理工程師提出復工通知后，才能繼續施工。
停工責任在乙方時，停工損失由乙方承擔，施工期不予延長。若由于監理工程師的指令錯誤或停工責任在甲方時，乙方停工的經濟損失由甲方承擔，由此影響的施工期相應延長。
5．提前竣工：甲方如希望工程提前竣工，可在合同專用條款中約定獎勵條件。如果在本合同執行中，甲方要求工程提前竣工，應與乙方進行協商，并簽署提前竣工協議，乙方應按此協議修訂施工進度計劃，報監理工程師審批后實施。
6．階段工期：若有階段工期要求的，在合同專用條款中約定。
第十條施工組織設計
1．施工組織設計的提交：乙方應在合同專用條款中約定的期限內，將施工組織設計提交給監理工程師審查。施工組織設計的主要內容應包括：施工進度計劃、施工工藝流程及說明、材料供應與檢驗、施工場地平面布置、施工質量保證措施、施工人員組成、施工船機配備和施工安全措施及施工對環境影響的保護措施等。
施工進度計劃應按照網絡圖關鍵線路或主要工作橫道圖進行控制，并應包括每月預計完成的工作量和形象進度。
2．施工組織設計的審批：監理工程師應在收到乙方施工組織設計后7天內提出審查意見并提請甲方審批，甲方應在接到審查意見后7天內予以審批。
審批時，若甲方提出修改意見，乙方應對施工組織設計進行修改和補充，并在接到審批意見后7天內向監理工程師提交修改和補充報告，監理工程師確認后，乙方應按確認后的施工組織設計組織施工，若監理工程師及甲方未在上述限定的時間內提出修改意見或審批，可視為乙方施工組織設計已被甲方批準。
3．施工進度計劃的修訂：如果監理工程師認為工程實際施工進度不符合經甲方批準的施工進度計劃時，乙方應按監理工程師的要求對施工進度進行修訂，并提出保證工程在合同約定的施工期內完成的具體措施，經監理工程師審核并報甲方批準后執行。
第十一條質量控制
1．材料與設備：
（1）工程所用材料、設備除在合同專用條款中約定由甲方供應外，均由乙方按照設計和技術標準的要求自行采購、運輸、檢驗和保管。
（2）所有用于工程的材料、設備應有產品合格證書，工程材料應具備由具有相應資質等級的材料檢驗單位出具的材質證書或試驗報告。
（3）材料和設備進場時，乙方應通知監理工程師參加驗收，監理工程師有權要求復檢，對與設計和技術標準要求不符的材料和設備，監理工程師有權拒絕驗收，并由乙方運離施工現場；在材料使用和設備安裝過程中，監理工程師有權隨時檢查和檢驗，乙方應提供必要協助。若檢驗發現材料或設備不合格時，該批材料或設備不能用于本工程，乙方應負責拆除、修復及重新采購，并承擔由此發生的一切費用；若檢驗表明材料或設備符合要求，則由甲方承擔由此發生的一切費用，施工期相應延長。
甲方供應的材料、設備的產品合格證書副本應交給乙方，甲方應對其質量負責。
2．質量自檢：本合同工程各分項工程、分部工程完成后，乙方應進行質量自檢，質量自檢不合格時應自行返工，因返工所發生的費用自行承擔，延誤的施工期不予延長；自檢合格后向監理工程師提交自檢報告交監理工程師進行驗收。
3．分項工程質量檢查：
（1）主要分項工程開工前，乙方應將材料、設備和人員進場情況及施工工藝向監理工程師報告，經監理工程師同意后才能開工。
（2）上道工序施工完成，經監理工程師驗收合格簽訂后，乙方才能進行下道工序的施工。
（3）在施工過程中，乙方應隨時接受監理工程師及其委派人員對材料、工藝流程和操作的檢查，并按監理工程師的指令進行返工。若因乙方原因造成返工和施工期延誤，返工費用由乙方承擔，施工期不予延長；若因監理工程師的不正確指令，造成乙方經濟損失或施工期延誤，則有關費用由甲方承擔，施工期相應延長。
4．隱蔽工程驗收：
（1）乙方慶自檢合格并簽署隱蔽工程自檢記錄后，填寫隱蔽工程驗收申請單，在覆蓋前48小時，通知監理工程師進行驗收。監理工程師在接到乙方通知48小時內進行驗收，經監理工程師驗收合格并在驗收記錄上簽認后，乙方可進行覆蓋和繼續施工；若驗收不合格，乙方應按監理工程師的要求整改并重新申請驗收。
（2）若乙方未經驗收而自行覆蓋，監理工程師有權要求剝開或開孔檢查，由此造成的損失，由乙方負責；若監理工程師在接到驗收申請和驗收通知48小時內未能進行驗收，而乙方已自檢合格，則可自行覆蓋。監理工程師事后應予確認并補交簽認手續。
（3）若監理工程師認為確需對已簽字驗收并覆蓋的隱蔽工程進行復查，乙方應協助復查。若復查結果表明質量合格，由此而引起的一切費用由甲方承擔，影響的施工期予以延長；若復查結果表明質量不合格，乙方應進行返工，并按上述規定重新申請驗收，由此引起的一切費用及施工期延誤由乙方負責。
5．試驗與檢驗：試樣、試件應按技術標準的要求送到具備相應資質等級的檢驗單位進行試驗或檢驗，并及時將試驗或檢驗結果提交監理工程師審查。監理工程師認為必要時，有權指定取樣送檢驗單位復檢。
6．質量等級：工程施工質量應達到本合同約定的技術標準的要求以及合同專用條款中約定的質量等級。
若因乙方原因使工程質量達不到約定等級，甲方有權要求乙方返工，返工費用由乙方承擔，施工期不予延長。若返工后仍達不到約定等級時，乙方應承擔賠償責任。若因甲方原因使工程質量達不到約定等級，乙方應根據甲方要求進行返工或修整，甲方承擔返工與修整費用，并相應延長施工期。
7．質量監督：本工程的質量監督，由質量監督站負責，甲乙雙方均應接受其對工程質量的監督與檢查。
第十二條合同價款與支付
1．合同價款的計算與支付：本合同工程的承包方式、合同價款的計算與支付應按合同專用條款中約定的辦法執行。
2．合同價款的調整：除合同專用條款另有約定外，發生下列情形之一時合同價款可作調整：
（1）經監理工程師確認甲方批準的工程量增減和設計變更；
（2）國家或地方工程造價管理部門公布價格和費率調整；
（3）一周內非乙方原因造成的停水、停電、停氣累積超過8小時，使乙方受到損失時；
（4）合同約定的其它增減調整。
乙方應在上述情況發生后14天內，將調整的原因和金額通知監理工程師。監理工程師在接到乙方通知后7天內予以確認并報經甲方批準答復，甲方應在監理工程師接到乙方通知后10天內予以答復，逾期未予答復，可視為乙方的要求已被甲方批準。
3．工程付款支付：甲方應按合同專用條款約定的期限和數額，向乙方支付工程預付款，并按合同專用條款中約定的期限和比例逐次扣回。甲方未按合同支付預付款時，乙方可在約定預付款到達日10天后向甲方發出催付款的通知，若甲方收到通知后仍不能按要求付款，乙方可在發出通知10天后暫停施工，甲方從應付款之日起向乙方支付應付款項的利息，并承擔違約責任及乙方的停工損失。
4．工程量確認：乙方應按合同專用條款中約定的期限，向監理工程師提交已完成工程量的報表。監理工程師收到報表后3天內審核簽認。若監理工程師接到報表后3天內未提出異議，乙方所報工程量視為已被監理工程師確認。
若監理工程師對乙方所報工程量有異議，乙方應協助工程師對已完工程量進行核實，并重新核報。若乙方拒絕協助監理工程師對已完工程量進行核實或不重新核報，則以監理工程師核實的工程量為準。
5．進度款支付：甲方根據合同專用條款中約定的時間和辦法，依據監理工程師確認的工程量向乙方支付工程進度款，若甲方在合同約定的支付日期后10天內未予支付，乙方可向甲方發出催討款的通知，甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付，乙方可在發出通知10天后暫停施工，甲方承擔延期支付的利息和違約責任及乙方的停工損失。
6．延期支付工程款：如經乙方同意并簽訂延期付款協議，甲方可延期支付工程價款。
第十三條設計變更
1．甲方提出的變更：甲方對工程提出設計變更時，應將變更方案送交設計單位審查，設計單位審查同意后，由監理工程師向乙方發出變更通知。乙方應根據變更圖紙落實施工方案并組織施工。若變更涉及設計規模和設計標準的改變，則應事先與乙方協商。
2．乙方提出的變更：乙方提出的設計變更應征得監理工程師的同意并經設計單位審查，設計單位審查同意后，報甲方批準后方可實施。若由此導致工程費用增減或施工期變化，甲乙雙方應協商處理。但乙方為便于組織施工或為了施工方便、避免自身干擾等原因而提出的變更，增加的費用由乙方承擔。
3．設計造成的變更：在施工中若出現設計圖紙有誤或地質條件與設計出入較大或其他嚴重不合理設計時，監理工程師應在3天內提出處理意見。乙方取得修改圖紙后按監理工程師指令組織施工，由此增加的費用由甲方承擔，延誤的施工期予以延長。
4．確定變更價款：發生上述變更后，按下述方法計算其變更工程單價和價款：
（1）合同中有適用于變更工程的單價，按合同已有的單價計算；
（2）合同中有類似于變更工程的單價，以此單價作為基礎確定變更單價；
（3）合同中沒有適用和類似的單價時，由甲乙雙方商定變更單價；
（4）合同專用條款約定的其他計算方法。
屬由甲方承擔的費用，乙方應在雙方商定的時間內，按上述方法提出變更價款，報監理工程師審查，經甲方同意后調整合同價款和竣工日期；若甲方不同意乙方提出的變更價款，應在乙方提出后14天內與乙方協商，若協商不成，雙方可提請工程造價管理部門裁定。
第十四條轉讓與分包
1．轉讓：本合同一經簽署不得轉讓。
2．分包：
（1）本合同工程的主體工程不得分包。
（2）若部分分項工程確需分包時，須取得甲方同意。乙方應將分包合同副本提交甲方備案。
（3）乙方對本合同所承擔全部責任義務，不受分包的影響。監理工程師有權對分包人的'施工質量、施工安全和施工進度進行監督。分包人的任何違約與疏忽，均視為乙方的違約與疏忽。
第十五條施工安全
1．施工安全責任：乙方應按國家和有關部門的規定，加強施工現場人員與船機的施工安全管理，對施工現場的防臺、防火、防爆、防汛和防盜等采取嚴格的安全防護措施，并承擔由于措施不力造成的事故責任和因此發生的費用。
2．安全事故處理：施工現場發生重大傷亡事故時，乙方除立即采取有效的措施外，應立即將事故情況上報有關部門并通知甲方及監理工程師，甲方應為搶救提供必要的條件。
3．安全措施：乙方在高壓線、水上、水下及地下管線、易燃、易爆地段及有害環境下施工時，施工前應提出安全保護措施，經監理工程師審查，甲方同意后實施，甲方的同意不能免除乙方應承擔的安全責任。防護措施費用除合同專用條款另有約定外，由乙方承擔；施工過程中，由于外部條件變化所發生的安全措施費用，由甲方另行支付。
第十六條保險
1．工程保險：本工程的“建筑工程一切險和第三者責任險”的投保在合同專用條款中約定。
2．人員、船機設備保險：本工程的施工人員、船機設備的保險，由乙方負責。
第十七條不可抗力
1．自然災害：合同專用條款中約定等級以上的自然災害也屬不可抗力。
2．損失報告：不可抗力發生后，乙方應迅速采取措施，盡量減少損失，并在24小時內向甲方及監理工程師通報損害情況，7天內向甲方及監理工程師提交損失情況、清理和修復費用以及施工期延誤的報告。
3．費用分擔：因不可抗力發生而產生的下列費用，由甲乙雙方分別承擔：
（1）工程本身的損害由甲方承擔；
（2）人員傷亡由其所屬單位負責；
（3）乙方設備、船舶和機械的損壞由乙方承擔。
4．損失補償：不可抗力造成工程停工或破壞時，甲乙雙方經過協商后由甲方給予合理補償，但此類補償不包括因乙方防范措施不當而造成的損失和由本條第三款規定應由乙方承擔的費用。清理與修復工作的責任和所需費用，由甲乙雙方另簽補充協議或共同簽署備忘錄約定。
第十八條竣工驗收與結算
1．驗收申請：乙方應在工程完工且具備竣工驗收條件后7天內向甲方及監理工程師提交工程竣工驗收申請報告和工程竣工資料。監理工程師接到驗收申請和竣工資料后7天內予以審查，提出審查意見，并報甲方審批。若工程及竣工資料符合要求，甲方應在接到申請報告14天內組織驗收；若工程或竣工資料達不到要求，乙方應按監理工程師的合理要求，對工程或竣工資料予以整修或補充，并重新申請驗收，由此而產生的費用和施工期的延誤由乙方負責。若監理工程師或甲方未能在合同規定的期限內對工程及竣工資料進行審查和組織驗收，由此產生的經濟損失由甲方承擔，并相應延長施工期。
2．驗收程序：
（1）甲方根據乙方提交的竣工驗收申請報告和竣工資料，確定驗收時間并通知有關各方；
（2）甲方組織有關單位按合同約定的內容，對工程建設的各個環節進行審查，聽取有關對工程管理、設計、施工和監理情況的匯報；審閱工程竣工資料，查驗現場，并對工程遺留或存在的問題提出處理意見；
（3）質量監督站對工程質量等級進行評定；
（4）經驗收合格，甲乙雙方辦理工程交接手續；
（5）工程驗收合格，竣工日期為乙方送交竣工驗收申請報告的日期；需修改后才能達到竣工驗收合格的工程，其竣工日期應為修改后提請甲方驗收的日期。
3．現場清理：工程竣工驗收合格后，除甲方另有要求外，乙方應按合同專用條款中約定的期限和要求清理并撤離施工現場。否則乙方應按合同專用條款的約定向甲方支付有關費用。
4．竣工資料：除合同專用條款另有約定外，乙方提交的竣工資料包括下列主要內容，竣工資料提交的份數在合同專用條款中約定。
（1）竣工圖紙和資料；
（2）工程質量自評報告；
（3）階段驗收和隱蔽工程驗收資料；
（4）工程材料及設備試驗與檢驗資料；
（5）沉降及位移觀測資料；
（6）竣工工程整體尺度測量報告；
（7）施工報告；
（8）竣工結算報告（辦理完竣工結算后提交）。
5．竣工結算：
（1）竣工驗收合格后，乙方應在30天內向甲方提交結算報告，辦理竣工結算。甲方接到結算報告后14天內審核確認，并在確認后7天內將應支付乙方的工程款支付給乙方；若甲方接到結算報告后14天內未予審核確認，乙方提交的結算報告則視為已被甲方確認。
（2）甲方在確認結算報告后7天內未將工程款支付給乙方，從確認結算報告后第8天起按施工企業向銀行計劃外貸款的利率向乙方支付拖欠工程款項的利息，并承擔違約責任。
第十九條工程保修
1．保修期限：保修期從工程竣工之日起算，水工工程保修期為一年整，疏竣工程不設保修期，其他工程的保修期在專用條款中約定。階段驗收工程的保修期從階段驗收竣工之日起算。
2．保修責任：乙方在工程保修期內有責任返修因乙方原因造成的任何工程缺陷或損壞，返修費用由乙方承擔。因甲方使用不當或其他非乙方原因造成的損壞，乙方應協助修復，費用由甲方承擔。
3．返修：保修期內，對應由乙方負責的返修內容，乙方應在接到返修通知后14天內開始實施返修，并在甲乙雙方商定時間內修理完畢，否則甲方有權委托其他單位或人員進行修理，其費用由乙方承擔。
4．保修金：保修金的數額在合同專用條款中約定。甲方應在保修期滿后7天內，將保修金和按合同專用條款約定利率計算的利息一起返還乙方。
第二十條爭議、違約、索賠與賠償
1．爭議：雙方在執行合同過程中發生爭議時，應協商解決或提交主管部門調解，若協商及調解無效，可選用以下方式之一處理：
（1）向有管轄權的合同仲裁機構申請仲裁；
（2）向有管轄權的人民法院起訴。
爭議發生后，除雙方均同意停工外，雙方都應繼續履行合同，否則視為違約。
2．違約：任何一方不按合同履行自己的責任和義務，均為違約。違約方應向對方賠償因違約給對方造成的直接經濟損失。因一方違約使合同不能履行時，另一方可要求中止或解除合同，但應提前14天通知違約方，由此造成的經濟損失由違約方承擔。
3．索賠：因甲方違約或未能及時履行義務給乙方造成損失以及其他索賠事件發生時，乙方可按以下規定向甲方索賠：
（1）在要求索賠的事件發生后21天內，向甲方提交索賠申請。
（2）在提出索賠申請后14天內，向甲方提交索賠報告，詳細說明索賠理由，提供同期記錄副本或其他可靠證據，并列明索賠款額、延長施工期及其計算依據和方法。
（3）甲方接到索賠報告后14天內，及時進行調查并對索賠資料進行審核，并有權要求乙方進一步補充索賠理由和證據。在乙方按要求提供補充資料之后28天內，甲方應給予乙方明確答復。并將確認的索賠款額列入甲方付款計劃。
（4）若乙方未能按上述規定按時提出索賠申請、索賠報告或補充資料，甲方可不予受理。如果甲方未在上述規定的期限內進行審核或確認，視為乙方索賠要求已被甲方確認。
（5）若乙方對甲方的答復有異議，可按本條第一款執行。
（6）若甲方授權監理工程師對索賠事項進行審核，應在合同專用條款中說明，但上述規定的索賠時限不變。
4．賠償：發生下述情形之一時，甲方可按合同專用條款中約定的辦法和標準要求乙方賠償。
（1）施工質量達不到合同專用條款約定等級；
（2）因乙方原因延誤了施工期；
（3）施工中因乙方原因造成工程重大損失。
第二十一條獎勵
1．獎勵：除合同專用條款另有約定外，符合下述情況之一時，甲方可按合同專用條款中約定的標準和方法，給予乙方獎勵。
（1）工程施工質量高于合同專用條款約定的等級；
（2）按甲方要求提前竣工。
第二十二條合同的中斷與終止
1．合同中斷：由于政策的變化和其它甲乙雙方之外的原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，視為合同中斷。合同中斷后，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和工程的移交工作。按甲方的要求將施工船機和人員撤離現場。甲方應為乙方撤離現場提供必要的條件，并按合同約定支付已完工程價款和賠償乙方因合同中斷所造成的直接經濟損失。
2．合同終止：本合同在工程竣工驗收合格、乙方將工程移交甲方和竣工結算完畢后，除有關保修條款外，其他條款終止。保修期滿，甲乙雙方結清保修金后，保修條款終止。
三、合同專用條款
合同專用條款是對合同通用條款的補充、完善或具體化。應對照合同通用條款中同一條款一起閱讀和理解。
如果合同通用條款與合同專用條款之間有不一致之處，以合同專用條款為準。
第一條詞語定義
第二條合同文件
1．合同文件：
合同組成和解釋次序的補充或更改。
2．設計文件：
（1）甲方提供設計文件的份數；
（2）乙方負責部分設計時，提交設計文件時間、份數。
第三條合同范圍
1．合同范圍：列入本合同范圍內的工程地點、內容、規模、建筑物的尺度，建筑物的結構形式，并明確合同范圍內水工、堆場、水電、土建、機械、疏浚等不同專業的施工內容。
第四條技術標準
2．技術標準的替代：
適用于本工程的其他技術標準及應用范圍。
第五條語言、法規和聯系方式
1．語言：
輔助語言。
2．法規：
其他適用法律。
第六條甲方的責任
1．提供場地條件：
甲方向乙方提供施工場地的時間、位置、面積和高程。
2．提供水電與交通條件：
甲方提供水、電、交通和通訊等條件和接至地點及時間，甲方提供施工船舶的臨時停泊水域的位置和時間。
4．提供技術資料：
甲方提供各種技術資料的時間和數量及其技術交底、現場交驗的時間和辦法。
第七條乙方的責任
1．施工準備：
為本工程配備的主要施工船機和設備的規格、數量及到達現場的時間。
4．提供條件：
為監理工程師提供的條件清單。
第八條工程監理
1．工程監理：
監理單位名稱。
2．監理工程師：
監理工程師的職責和權限。
第九條施工期
1．開工：
（1）乙方提交開工申請報告的時限。
（2）發布開工令的時限。
3．施工期延長：
施工期可以延長的其他情況。
6．階段工期：
階段工期的要求。
第十條施工組織設計
1．施工組織設計的提交：
乙方提交施工組織設計的時間。
第十一條質量控制
1．材料與設備：
甲方提供材料與設備的清單及供應方式。
6．質量等級：
約定質量等級。
7．質量監督：
質量監督站名稱。
第十二條合同價款與支付
1．合同價款的計算與支付：
（1）本合同的承包方式。
（2）合同價款的計算與支付辦法。
2．合同價款的調整：
（1）對調整情況的限制或補充；
（2）調整的具體方法。
3．工程預付款支付：
（1）工程預付款支付的時間、金額和方法；
（2）工程預付款抵扣的時間、金額比例和方法。
4．工程量確認：
乙方提交工程量報表的時間。
5．進度款支付：
工程進度款支付的時間約定和實施辦法以及進度款延期支付的利息。
第十三條設計變更
4．確定變更價款：
確定變更價款的原則和變更單價的其他計算方法。
第十四條轉讓與分包
第十五條施工安全
3．安全措施：
防護措施費用的承擔。
第十六條保險
1．工程保險：
投保期限、保險范圍、投保金額、保險賠償分配和保險費用承擔。
第十七條不可抗力
1．自然災害：
除合同通用條款所列外，不可抗力還包括以下自然災害：
（1）_________級以上持續_________天的大風；
（2）有效波高超過_________米的波浪；
（3）____________毫米以上持續____________天的大雨；
（4）烈度____________以上的地震；
第十八條竣工驗收與結算
3．現場清理：
（1）對乙方進行清場的要求及乙方撤離時間。
（2）乙方未按要求清場及撤離，給予甲方賠償的辦法。
4．竣工資料：
（1）對竣工資料內容的補充或修改；
（2）乙方提交竣工資料的份數。
第十九條工程保修
1．保修期限：
對工程保修期限的約定或個數。
2．保修金：
（1）保修金的數額
（2）甲方留置保修金的利率。
第二十條爭議、違約、索賠與賠償
3．索賠：
甲方明確授權監理工程師的審核方式。
4．賠償：
賠償的辦法和標準。
第二十一條獎勵
1．獎勵：
（1）對獎勵情況的補充或修改；
（2）對各種獎勵情況、獎勵標準和獎勵方法的約定。
甲方：_____________________ 乙方：______________________________
法定代表人或其授權的代理人：____________ 法定代表人或其授權的代理人：_____________________
簽字日期：_______________ 簽字日期：________________________
單位地址：_______________ 單位地址：________________________
聯系電話：_______________ 聯系電話：________________________
傳真：_____________________ 傳真：______________________________
郵政編碼：_______________ 郵政編碼：________________________
開戶銀行：_______________ 開戶銀行：________________________
帳號：_____________________ 帳號：______________________________
簽約日期：_______________ 簽約地點：_______________
工程施工合同13
甲方：
乙方：
為了發展生產，安全生產，實施爆破“一體化”，明確雙方的權利和義務，甲、乙雙方在平等自愿，互惠互利的基礎上，根據《合同法》和《爆破安全規程(GB6 722-20xx)》及相關法律法規的規定，就乙方承包甲方所屬礦區的爆破施工工程，經過充分協商，達成一致意見，定立本合同。
一、工程名稱和地址
1、工程名稱：武川縣奎素金礦區1號脈
2、工程地址：內蒙古武川縣西烏蘭不浪鎮中后河巖金選廠
二、承包爆破施工工程的方式和范圍
1、甲方具備合法有效的《企業法人營業執照》、《采(探)礦許 可證》、《安全生產許可證》及相關證照，同意乙方承包。
2、乙方以其企業法人資質，營業執照許可證范圍生產經營，自愿承包甲方在西烏蘭不浪鎮中后河巖金選廠采區內全部的掘進和采礦爆破施工工程。
三、合同期限：
承包為一年，從 年 月 日至 年 月 日止。
四、承包爆破施工工程價款的計算及支付方式、期限
1、甲方向乙方提供的年、月爆破作業計劃，火工品品種以及用量的價款，同時支付乙方人員工資及技術服務費，1名爆破員每月4000元，一名安全員每月4000元，2名庫管每名每月20xx元，(餐飲住宿由甲方負責)計120xx元，技術服務費每月28000元，共計40000元。
2、合同期限為一年，因甲方的原因導致乙方停工，技術服務費照常支付，不足一年的按一年計算。
五、甲方的權利和義務
1、甲方具備合法有效的《企業法人營業執照》、《采(探)礦許可證》、《安全生產許可證》及相關證照。
2、甲方向乙方提供甲方年、月爆破作業計劃和火工品的品種和用量，提供施工方案。在爆破施工前七天確定火工品的品種和用量，預付乙方每月購買火工品的價款，以便乙方及時辦理審驗證照，審批、儲存、運輸、管理火工器材。
3、甲方負責采區內布孔穿孔作業方案的實施，一切安全責任事故由甲方與施工單位約定，乙方不承擔一切安全事故責任。
4、甲方有權監督乙方的爆破施工及安全使用，并負責爆破區域的人員撤離，安全警戒。巷道和工作面的排險工作由甲方負責，事故責任由甲方承擔。殘炮、啞炮的排除工作由乙方負責，甲方協助，在排渣過程中如發現被碎石掩埋的盲炮，甲方人員必須及時通知乙方人員排除。甲方人員必須在炮煙散完后方可進入施工現場。否則一切后果甲方自行負責。
5、甲方保證乙方炸藥庫的正常使用。
六、乙方的權利和任務
1、乙方必須具備合法有效的《企業法人營業執照》、《爆破作業單位許可證》及相關爆破人員的證照齊全。
2、乙方人員嚴格按照《爆破安全規程(GB6 722-20xx)》操作施工，結合爆破工程的特點編制合理、可行的爆破方案。
3、乙方配備1名爆破人員，1名安全人員，2名庫管人員，嚴格執行《危爆物品管理條例》的有關規定。如因甲方洞采工作面增加，需要乙方增加爆破人員、安全員等，由甲方按照所增加的'人員工資每人每月4000元，(餐飲住宿由甲方負責)支付乙方。如甲方施工工作面增加，工作量加大，卻不要求乙方增派人員，項目負責人根據工作需要向乙方領導匯報，由乙方決定增派人員工資按每人每月4000元收取，但不得增加甲方技術服務費用。甲方應無條件接受。否則，影響甲方的施工和進度，以及安全事故責任由甲方承擔，乙方概不負責。
4、因甲方設備陳舊或安全檢查不到位，使乙方人員在上下井或施工過程中，發生非爆破安全事故，由甲方承擔全部責任。
5、因爆破對礦區周邊環境造成的有害效應，乙方概不負責，責任由甲方負責。
6、因甲方的原因導致不具備爆破條件或者存在安全隱患，乙方有權拒絕爆破作業，責任由甲方承擔。
七、因政策或政府部門或其他不可抗力的原因致乙方不能正常生產經營的，乙方不承擔責任。
八、本合同未盡事宜，本著互惠互利、友好協商的原則解決，雙方協商一致，簽訂補充合同，但不得相互影響對方生產施工。若協商不成，向武川縣人民法院訴訟，依法解決。
九、違約責任
1、如甲方違反本合同的約定，乙方有權解除本合同，甲方支付乙方違約金20萬元。
2、如乙方違反本合同的規定，甲方有權解除本合同，乙方支付甲方違約金20萬元。
十、本協議自雙方簽字(蓋章)后即產生法律效力，雙方必須信守本協議，誠實履行，不得惡意曲解本協議。
本協議一式三份，雙方各執一份，縣公安局存檔一份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
甲方(簽字)： 乙方(簽字)：
開戶行： 開戶行：
賬號： 賬號：
年 月 日 年 月 日
工程施工合同14
裝飾合同號：________
甲方：________
乙方（施工責任方）：________
甲方承建之工程，現委托乙方采取（□A、包工□B、包工包料）、機具、設備、安全生產及安全設施等大包干方式進行施工。為了明確工程內容及雙方責任，特商定如下條款，雙方共同遵守執行。
第一條：工程內容
一、工程地點：_____________；
二、開工日期：____年____月____日，竣工日期：____年____月____日，總工期：____日；
三、分部分項工程工種類別：____；
四、工程質量標準：____；
五、乙方承包圍：____；
第二條：組織領導
一、乙方必須服從甲方的統一指揮、調配、指導及管理，遵守甲方現場的各項管理及規章制度，做到文明施工、安全施工。
二、乙方必須確保進場人員的技術素質，特種工種均持證上崗。在施工責任期內，未經甲方許可，乙方不得隨意更換施工隊伍和人員，以保證該項目技術力量和施工隊伍的穩定性。
三、乙方必須指定專職管理人員，負責安排施工、生產、人員調配、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。
四、乙方不得采取任何形式同建設單位代表或建設監理單位代表聯系和溝通，只要與本工程有關的事宜，必須向甲方項目經理匯報與協商。除甲方高層領導特批外，否則，給公司造成負面影響的處以1000元—5000元的罰款。
五、乙方向工人發放生活費或工資，必須在本公司的項目經理監督下進行。每個分部分項工程必須有工人的花名冊，工人領取生活費或工資要在花名冊上簽字認可，并花名冊交項目經理保管并存檔。
第三條：雙方職責
一、甲方責任：
1、負責工地現場工程質量、安全生產、工程進度、配料用料的指揮、監督和管理。
2、負責安排乙方工程量及現場進度、審核完成工程量，申報預決算，申請劃撥工程款。
3、負責與業主、設計、監理等單位及部門進行工程聯系并申報文件資料。
二、乙方責任：
1、嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工，嚴格執行國家現行《施工技術驗收規范》。尊重和服從業主、監理單位及甲方管理人員的監督與指揮，對工程質量全面負責并確保達到（□A、合格□B、優良）以上等級。
2、強化本施工隊伍的安全生產教育，嚴格按操作規程施工，不亂搭亂拉電路管線，不私自安裝電源插座，不強行違章施工，嚴格杜絕火災及其他安全事故的發生。否則，由乙方承擔由此產生的全部責任。乙方進入施工現場必須檢查各安全設施的安全狀態，如發現不安全因素及時向甲方書面提出，乙方在安全設施不安全狀態下，有權拒絕施工，如遇到突發性事件或不可抗力因素造成的事故，原則上由乙方負責，乙方經費困難可與甲方協商申請適當補助。
3、乙方工人進入施工現場必須佩帶安全帽，不穿拖鞋或穿高跟鞋、不得赤脖、做到文明、安全施工、工完場清。未經許可，施工現場嚴禁住人和帶兒童入內，飲食做飯，大小便，乙方工人所使用的交通工具不得進入施工現場，應在指定位置停放，違者甲方有權重罰。乙方有義務保持宿舍內的衛生和清潔，宿舍內禁止留宿他人。
4、乙方絕對服從甲方工程進度安排，班組長每天必須在施工現場，未經項目經理同意不得擅自離開。
5、必須保證有充足的施工人員及技術力量，施工人員數量穩定，工作效率高，否則因此而造成的延期交工、工程質量等問題均由乙方承擔。
6、具體施工作業中必須配備所需安全標準牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等安全設施，并且必須符合國家裝飾裝修施工操作規程及相關法律規定，以確保安全、文明施工，否則由此造成的一切后果均由乙方自行負責，相關費用由乙方全部承擔。
7、乙方施工人員必須嚴格遵守、執行甲方制定的各項規章制度及有關條例。如有違反情節嚴重者或嚴重影響甲方及公司聲譽者，甲方可責令乙方清場并另行安排其他施工隊伍組織施工，剩余工程之進度款將不再支付。同時乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償，由此產生的一切法律后果均由乙方自行負責。
8、該工程完工并移交甲方前，乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產損失所發生一切責任，保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起的訴訟、控告、索賠責任及可能發生的相關費用。
9、乙方不得將依據本協議書取得該分部分項工程進行轉包，否則甲方有權立即收回該工程項目并追究相關責任。
10、乙方必須提前二日向甲方項目部申報材料，并且必須在材料申報單上簽字負責，常規材料申報量不得大于實際用量的10%，非常規材料申報量不得大于實際用量的5%（含合理損耗）。特別是非常規材料若大于合理損耗多余部分由乙方支付相關采購成本，材料申報單上必須有該工程項目經理簽字認可，方可執行。現場領料必須有乙方簽字認可，其他集體或個人無權領料。
11、乙方在施工過程直到驗收交工前，必須采取有效的半成品或成品保護措施，若無故或惡意損壞成品或半成品，處以該成品或半成品工程造價的三倍對乙方進行處罰。
12、工地內廢舊物資回收歸本公司所有，未經甲方項目經理許可，乙方不得私自回收和出售，一旦發現處以該廢舊物資價值5—10倍的罰款。并對發現人或舉報人給予獎勵。
13、乙方施工質量達不到約定標準，必須無條件進行返工和修正，乙方必須對所返工部分的主輔材進行賠償，對于返工造成的損失和負面影響，甲方有權對乙方處以500元—10000元的罰款。
14、施工現場工人之間打架斗毆、工種之間打架斗毆，甲方項目經理有權對乙方重罰。若工地出現盜竊事件，經公司訪查落實，對舉報人本公司給予盜竊物質價值相等經濟獎勵。情節嚴重者，甲方有權交給司法部門處理。
15、乙方在所指定的`工程完工后，應向甲方及時上報該分部分項工程的施工總結，并積極配合甲方或第三方對施工質量進行驗收。
第四條：工程質量及驗收標準
乙方所施工的工程質量必須達到國家或專業質量檢驗部門質量評定（□A、合格□B、優良）標準等級以上。因乙方盲目施工、只求速度不按操作規程施工，導致工程質量不符合設計要求、質量不合格，甲方有權責令乙方立即停工或返工，返工費用由乙方承擔，由此造成的材料浪費及經濟損失全部由乙方負責賠償，工期不予順延。
第五條：工期約定
乙方必須嚴格按照甲方現場安排的季度、月、度及周施工計劃所要求的時間或期限，如期或提前完成所有本項目的施工任務，若拖延工期，每延期一日，按（□A、結算總價‰□B、元）向甲方支付罰金。
第六條：付款方式
一、乙方進入施工現場必須大于天后，甲方按乙方所完成的實際施工進度，每月日，日，日，按借款方式領取生活費（或材料備用金），借款總額不得大于預算人工工費或預算工程款的﹪；根據甲方與業主結算工程款的情況，到甲方帳戶后三天內付到決算人工工費（或乙方承包工程造價決算款）的95%支付給乙方。
二、質保金：質保金按分部分項工程決算人工工費（或乙方承包工程造價決算款）5%扣除，待工程完工并通過竣工驗收一年后，據實返還，無銀行利息。因質量原因造成的返修，乙方應在收到口頭或書面通知三日內派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，其費用由甲方在乙方質保金中扣除，不足部分由乙方支付。
第七條：其他
一、若乙方無正當理由單方終止本協議書，除承擔由此給甲方造成的經濟損失外，還應向甲方支付分部分項工程總人工工費（或乙方承包工程總造價）3﹪的違約金。
二、若乙方違反本協議書的上述有關約定，不按工期竣工、質量達不到設計規范或要求，存在較大安全隱患或發生安全事故以及發生其他導致本協議書無法履行的行為，甲方有權單方面解除本協議書并要求乙方清場，乙方對其行為給甲方造成的經濟損失應當給予賠償。
三、甲方對本協議書上述各條款具有解釋權。
本協議書一式三份，甲方二份，乙方一份，具有同等法律效力，該協議書自雙方簽字或蓋章之日起生效，至乙方負責施工之上述施工分部分項工程辦完工程交接并竣工結算后，除保修條款依然有效外，即告終止。
甲方（簽字或蓋章）：乙方（簽字或蓋章）：
甲方代表：____________乙方代表：____________
經辦人：____________經辦人：____________
聯系電話：____________聯系電話：____________
簽約日期：_____年_____月_____日簽約日期：_____年_____月_____日
簽約地點：____________
附件：（備注：附件與本協議書具有同等的法律效力）
工程施工合同15
甲方(全稱)：(簡稱：甲方)
乙方(全稱)： (簡稱：乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：蘇地20xx-B-23地塊項目外遮陽工程(一標段)(16#17#21#樓)
工程地點：蘇州高新區馬運路北，濱河路東天之運花園 工程內容：外遮陽制作供貨和安裝
二、工期要求
根據現場實際施工進度要求
四、質量標準及質保期
工程質量標準： 合格 ; 質保期： 貳年
五、合同價款
單價：252元/㎡，圖紙面積為2851.68㎡
總價：(大寫)柒拾壹萬捌仟陸佰貳拾叁圓(小寫)￥718623元整乙方組織生產前，須現場測量窗戶尺寸，并向甲方出具實測尺寸清單，甲方認可后方可組織生產，此清單經甲乙雙方簽字蓋章后作為排產及竣工結算的依據，亦作為本合同的補充，具有同等法律效力。
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協議書
2、本合同專用條款、本合同補充條款
3、本合同通用條款
4、標準、規范及有關技術文件
5、圖紙、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的'組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立地點： 蘇州
本合同雙方約定 簽字蓋章 后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【工程施工合同】相關文章：
工程施工合同 鋼結構工程施工合同03-07
[精選]工程施工合同07-19
工程施工合同06-13
工程施工合同02-10
工程施工合同06-11
《工程施工合同》07-21
（薦）工程施工合同07-09
（優）工程施工合同07-09
（熱門）工程施工合同07-27
(精品)工程施工合同07-08