【熱門】建筑合同范文集合8篇
在當今社會，人們對合同愈發(fā)重視，關于合同的利益糾紛越來越多，合同是對雙方的保障又是一種約束。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，以下是小編收集整理的建筑合同8篇，歡迎閱讀與收藏。
建筑合同 篇1
甲方：* *
住所地：***
法定代表人：*
委托代理人：***
乙方：****
住所地：***
法定代表人：***
依照《中華人民共和國合同法》及國家部、市建委對建筑裝飾工程的有關規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方通過協(xié)商簽定合同如下：
一、 工程概況及承包方式
1、工程名稱：***辦公樓室內裝修工程
2、工程地點：**
3、工程承包方式：包工包料
二、工程內容
工程內容以甲方提供的施工圖紙、工程量清單為準;
三、工程造價
人民幣*拾*萬貳仟叁佰陸拾陸元整。
四、工程期限
工程開工日期：*年*月*日
工程竣工日期：**年**月**日
五、質量要求
按國家建設部行業(yè)標準JGJ73-91《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定，及市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行，工程質量達到合格標準。竣工驗收合格后，如出現(xiàn)質量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬于乙方責任的，在保修期一年內，乙方無償保修。
六、付款方式
裝修工程驗收合格后30天內甲方付給乙方工程款總造價的95%即人民幣*拾*萬零柒佰肆拾捌元整，一年質保期后付給乙方工程款總造價的5%即*萬壹仟陸佰陸拾捌元整。
七、雙方責任
1、甲方負責提供整個工程的施工圖紙1套、工程量清單1份。
2、乙方：
(1)嚴格按照施工圖設計的施工規(guī)程及要求施工，不得減少施工工藝要求，由此產(chǎn)生的損失由乙方承擔。
(2)工程施工中如有變更的項目，須經(jīng)甲方同意后方可實施。
(3)裝飾工程中用到的主要建筑材料(地磚、門、五金材料、電線、各類開關)須經(jīng)甲方簽字同意后方可使用，其它材料應符合設計要求及國家質量標準。
(4)本工程乙方不能轉包、分包。若發(fā)現(xiàn)此種情況，甲方有權終止此合同，由此造成的損失由乙方承擔。
(5)乙方須安全文明施工，施工過程中發(fā)生的安全責任事故由乙方負責。
八、其它事宜
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。
2、本工程預算外的工程或清單中未列入的材料、工藝發(fā)生變化時，以“現(xiàn)場簽證形式”由甲乙雙方代表人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。
3、工程量發(fā)生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執(zhí)行的，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的申請仲裁，或者向有管轄權的法院提起訴訟。
5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、合同一式肆份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。
甲方單位名稱 乙方單位名稱
(蓋公章) (蓋公章)
法人代表： 法人代表：
委托代理人： 委托代理人：
年月日：
建筑合同 篇2
合同糾紛管轄法院
1、因合同糾紛提起的訴訟，當事人已經(jīng)約定管轄的，以約定為準。
2、當事人沒有約定管轄的，通常由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。
3、民事訴訟法第24條
因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。
4、民事訴訟法第25條
合同的雙方當事人可以在書面合同中協(xié)議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地人民法院管轄，但不得違反本法對級別管轄和專屬管轄的規(guī)定。
5、民事訴訟法第38條
人民法院受理案件后，當事人對管轄權有異議的，應當在提交答辯狀期間提出。 人民法院對當事人提出的異議，應當審查。
異議成立的，裁定將案件移送有管轄權的人民法院；異議不成立的，裁定駁回。
6、民事訴訟法第241條
因合同糾紛或者其他財產(chǎn)權益糾紛，對在我國領域內沒有住所的被告提起的訴訟，
如果合同在我國領域內簽訂或者履行，或者訴訟標的物在我國領域內，
或者被告在我國領域內有可供扣押的財產(chǎn)，或者被告在我國領域內設有代表機構，
可以由合同簽訂地、合同履行地、訴訟標的物所在地、可供扣押財產(chǎn)所在地、侵權行為地或者代表機構住所地人民法院管轄。。
深圳律師：黃華(12年律師經(jīng)驗)
律師咨詢：132，4296，6417(免費)
執(zhí)業(yè)律所：廣東蛇口律師事務所(中國首家律所)
律所地址：深圳市南山區(qū)創(chuàng)業(yè)路海王大廈A座14層
建筑合同 篇3
甲方：
乙方：
鑒于甲方承諾并具備簽訂合同的主體資格。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，依據(jù)平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t，達成如下勞務費支付協(xié)議：
一、委托事項
乙方接受甲方委托：引薦甲方和該項目建設單位直接洽談，向甲方提供項目工程的重要信息，并最終促成甲方與該項目建設單位 成功簽訂合同，勞務報酬按發(fā)生的量計算(即總造價)。報酬按本合同實施。
二、勞務報酬計算方式、支付時間和支付方式
1、本項目勞務費報酬為本承包工程所發(fā)生的量計算(即總造價)的 %，乙方不承擔一切稅收、管理費。
2、甲方和建設單位簽訂承包施工合同后，給項目建設方付履約保證金的同時，甲方向乙方提前支付勞務費 萬元人民幣，進場七日內甲方向乙方提前支付勞務費 萬元，余款按建設方每月?lián)芸畋壤Ц叮敝镣旯r一次性付清所有的勞務費用。
三、乙方義務
1、乙方向甲方提供有關工程真實、合法信息外，乙方有義務協(xié)助甲方對該工程進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供關于該項目工程的上述信息真實、合法、可靠，具體的相關資料審核由甲方親自審核并與該項目建設方直接洽談。
3、乙方承諾所居間介紹該項目工程，履約保證金甲方向建設單位繳納。具體合同內容以甲方與建設單位簽訂合同為準。甲方與建設單位簽訂合同，乙方完成了勞務居間任務。乙方有權從甲方處取得勞務居間報酬。
4、如所介紹項目不真實，乙方承擔甲方為此工程所花實際費用。
四、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書等相關資料;負責和建設單位直接洽談。
2、甲方和建設單位簽訂承包施工合同后，甲方應全面履行和建設單位簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務，與乙方無關。
3、甲方和建設單位簽訂承包施工合同后，則甲方應按本合同總額約定時間支付乙方勞務居間報酬，如果甲方不履約或拒絕支付時，乙方向該項目部申請扣除，乙方有權在建設方下?lián)芗追焦こ炭钪锌凼眨淳娱g勞務報酬費總額的5%向乙方承擔違約金。
五、合同生效與終止
1、本合同雙方簽字生效。
2、本合同雙方完全履行所有工程完工后結束終止。
六、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議，雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，雙方同意提交合同簽訂地所在轄區(qū) 人民法院訴訟。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑合同 篇4
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平、和誠實信用的原則，施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：有意思裝修工程
二、工程地點： 新東商城XX201
三、工程期限：________年____月____日開工至________年____月____日完工。
四、工程造價： 萬元
五、付款方式：開工前 天內付 萬元整，工程進程過半付 萬元，工程結束并驗收后付清剩余全部款項。
六、施工要求：按圖施工，質量不合格由乙方負責。
七、質量要求：經(jīng)驗收合格，________年內出現(xiàn)質量問題，保修。
八、違約責任：由于乙方施工問題，造成的一切后果由乙方負責。如甲方?jīng)]有及時通知乙方，工程變更所造成的損失由甲方負責。
九、安全責任：甲方有權監(jiān)督乙方施工，乙方必須完善安全保障措施，必要時制定安全應急預案，確保施工安全，如發(fā)生意外，責任由乙方負責。
十、本合同一式兩份，具有同等法律效率，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章后生效，工程竣工價款結清后自行失效，如發(fā)生爭議，可雙方協(xié)商解決，也可申請仲裁。
十一、有意思裝飾工程報價單見明細表。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
________年____月____日
________年____月____日
建筑合同 篇5
甲方：江西建工第三建筑有限責任公司贛西分公司
乙方：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，結合本工程具體情況，本著互惠互利的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲方所承接 裝修過程中的室內外拆除工程達成如下合同條款，共同遵守。
一、工程概況
工程名稱：
工程所在地點：
二、工程拆除的范圍、承包方式及驗收標準
1、拆除施工的范圍為：
（1）、綜合樓的樓頂?shù)牧鹆摺琼敻魺釋印X合金推拉窗及防盜網(wǎng)、一、
二、三樓過道石膏板吊頂、標間：門及門套、過道地磚、衛(wèi)生間門及門套、地磚、墻磚及水泥層、潔具、窗套、木地板及地腳線。
（2）、教學樓及走廊的頂面琉璃瓦、正面鋁合金窗、墻裙、礦棉板天花、木地臺、石膏板吊頂；衛(wèi)生間墻磚及地磚。
（3）、怡心樓衛(wèi)生間地磚、瓷磚、潔具、吊頂、門及門套、房間石膏板吊頂。
（4）、餐廳局部衛(wèi)生間的門及門套、地磚、墻磚、潔具、頂面琉璃瓦，木框窗、外墻部分墻磚。
2、承包方式為：乙方對本拆除工程實行乙方自備拆除用工具設備，包施工安全，包拆除質量，嚴格按照拆除施工工期完工；乙方自行承擔本項目拆除及運放到甲方指定地點過程中發(fā)生的全部費用（包括但不限于人工費、機械費、管理費、垃圾運輸費及行政許可審批所需費用等）。
3、施工中拆下的各類廢舊材料歸甲方所有，均由甲方自行處理，乙方不得私自處理。
三、施工要求和驗收標準
1、施工要求：乙方完成拆除任務所涉及的主要工作內容（包括但不限于以下內容）：拆除現(xiàn)場的維護及必要的腳手架搭設等為了安全生產(chǎn)所采取的所有措施；拆除范圍內的所有物體的拆除；較大物料的二次破碎；拆除范圍內所有拆除物的拆除外運；拆除施工完成后的場地平整；拆除施工時對鄰近設施、建筑物、樹木等的防護；降噪環(huán)保所采取的必要措施等。
2、拆除施工任務完成后驗收合格的標準：拆除范圍內的所有物體全部拆除并將垃圾清理外運；場地平整且無建筑垃圾無雜物等；符合裝飾裝修設計圖紙及施工要求。
四、工期要求
乙方進場后必須無條件服從甲方管理，并在甲方與業(yè)主的總工期前提下完工，保證每天要有 人員進行拆除。
五、承包價格約定
1、甲乙雙方約定拆除范圍內的單項和單平方報價，據(jù)實結算。
本合同中的單價或者最終的結算價包含了乙方施工的人工費、機械費、運輸費、管理費、利潤、風險等所有費用。本工程施工期間出現(xiàn)的各種變化等可能影響本工程合同執(zhí)行及價款的風險因素，均由乙方自行承擔。
2、此拆除工程的單項和單平方報價：石膏板吊頂 元/㎡；拆除鋁合金窗及防盜網(wǎng) 元/㎡；琉璃瓦 元/㎡；標間里的地磚、墻磚、門及門套、窗套、潔具、衣柜、木地板及地腳線等元/每套標間；樓頂隔熱層按 元/㎡；公共衛(wèi)生間按 計算。 以上所有報價均含垃圾清理運輸?shù)郊追街付ǘ逊诺氐乃匈M用。如有新增加拆除
項目，甲乙雙方另行約定。
六、付款方式及履約保證金
1、乙方在本合同訂立后，工程款分三次支付，完成拆除工作量的50%時付至30%，完成80%工程量時付至60%的工程款，工程完工后全部結清；合同簽定后乙方向甲方支付萬元人民幣（￥ ）作為本合同的履約保證金（也可在第一次支付款中扣除），乙方按照約定完成拆除任務并經(jīng)驗收合格辦理完相關手續(xù)后，甲方按約定向乙方返還。乙方承諾確保工錢支付到每個工人手中，否則因此造成的一切后果由乙方承擔。
七、甲方義務
1、給乙方提供拆除平面圖或口頭講解示意。如有尺寸要求的拆除項目，甲方向乙方提供書面材料。
2、給乙方提供拆除施工時的臨時用水用電。
3、室外琉璃瓦拆除甲方需搭好鋼管腳手架。
4、在乙方施工完畢并經(jīng)檢驗合格后，甲方向其支付工程款，并退還本合同的履約保證金。
八、乙方義務
1、乙方在簽訂合同后，應將施工人員名單報給甲方，包括但不限于身份證證復印件、姓名、性別、年齡、聯(lián)系電話等。如工程需要增加施工人員，在進場前，乙方按此標準提供相關資料。
2、無條件聽從甲方的一切的合理安排，拆除達到甲方滿意為止。
3、及時將拆除過程中所產(chǎn)生的垃圾收集并運送到甲方指定的垃圾堆放處，并干凈整齊的堆放；同時確保將其及時外運，不得影響建筑物周區(qū)的環(huán)境，否則由此造成的一切后果由乙方負責。
4、最后將建筑物內打掃干凈，不留有任何的垃圾。
5、建筑物內的狀況乙方已充分了解，在拆除過程中若拆除項目有所變動，乙方無條件服從甲方的安排，乙方不得以任何借口推脫或拒絕。
7、拆除過程中可以合理使用水電等，否則浪費部分將從工程款中扣除。
8、不得損壞主體結構，否則，所產(chǎn)生的任何后果由乙方承擔；
9、不得擾民及污染環(huán)境，否則，由此引起的任何后果由乙方全部承擔；乙方可根據(jù)甲方要求，合理安排工程施工進度及拆除順序。
10、期間因進行拆除造成相鄰建筑物的管道堵塞、滲漏、停水、停電，或者建筑物內不在拆除范圍內的設施的損壞等,由乙方承擔修理和損失賠償?shù)呢熑巍?/p>
11、按甲方要求辦理出入證等事宜；
13、施工過程中，乙方應當遵守施工安全操作規(guī)程，負責施工現(xiàn)場的安全管理，采取必要的安全防護和消防措施，保證人員安全，避免甲方建筑物和其他財產(chǎn)受到損失。拆除期間由乙方人員所引起的所有民事、刑事責任由乙方承擔。
14、施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質量標準、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定，安全、保質、按期完成本協(xié)議約定的工程內容。
15、乙方應為現(xiàn)場施工人員購買辦理人身意外傷害保險。如在施工期間造成施工人員或非施工人員意外傷亡、病死等一切意外事故由乙方負全部責任，甲方不負任何責任，包括醫(yī)藥費等。
16、在拆除施工中如有建設、安全、消防、城管、交通、環(huán)保或其他政府管理部門履行檢查等工作時，乙方負責協(xié)調處理并負責相關費用。同時應承擔違法施工作業(yè)而產(chǎn)生的全部法律后果（包括行政機關向甲方和乙方作出的行政處罰）。
17、未經(jīng)甲方允許不準將與施工人員無關的其他任何人員帶入施工現(xiàn)場。
18、施工中拆下的各類廢舊材料在甲方未處置之前，乙方應予妥善保管，如有丟失，乙方應承擔賠償責任。
九、違約責任
1、甲乙雙方未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任。
2、甲乙任何一方無法繼續(xù)履行合同的，應當及時通知另一方，并由責任方承擔因協(xié)議解除而造成的損失。
3、甲方在乙方拆除工程完畢并驗收合格后及時向其支付工程款，每逾期一日，應向乙方支付本合同價款5%的違約金。
4、由于乙方責任延誤工期的，每逾期一日，應向甲方支付本合同價款5%的違約金。
十、附則
1、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、因不可歸責于雙方的原因影響了協(xié)議履行或造成損失的，雙方應當本著公平原則協(xié)商解決。
4、本合同后附乙方代表的身份證復印件。
5、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效應。
甲方：
甲方代表：
電話：
日期：
乙方： 電話： 日期： 乙方代表：
建筑合同 篇6
甲方：企業(yè)乙方：
一、甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商，暫定________年試用期。試用期滿，經(jīng)過甲方的考核，對乙方予以轉正，并錄用為職工，確定正式合同期，實行勞動合同制；經(jīng)過甲方考核，未能通過試用期考核的，試用期自動延長三個月。本合同期滿，甲、乙雙方同意續(xù)訂勞動合同的，本條款繼續(xù)適用。
二、在試用期內，任何一方解除勞動合同均需提前七天通知對方。
三、在試用期內乙方的勞動報酬案本市最低生活保障標準執(zhí)行。甲方承諾，在合同期內乙方的全部勞動報酬的總和不低于國家勞動行政部門規(guī)定的最低工資標準。
四、乙方到甲方工作，實行內部承包，需交500元承包抵押金，勞動合同終止時予以退還。
五、職工工資采用計件制形式，每月結算一次，平時支付工資的80％，余額在年終結清。
六、甲方保證乙方每月25天工作，在25天內因甲方原因使乙方停工的，甲方每天補助人民幣5元。
七、甲方因工作需要，經(jīng)與工會協(xié)商后，有權安排乙方加班，乙方如果拒絕，將被視為曠工，受到違紀制裁。
八、在合同期內，職工患病或非因工負傷，可按本企業(yè)的規(guī)章制度報銷醫(yī)療費，需要停工治療的，甲方根據(jù)其在本單位工作時間的長短，給予3個月至________年的醫(yī)療期，醫(yī)療期滿后，如因不能從事原工作的，甲方可以解除勞動合同，甲方將發(fā)給相當于本人標準工資1個月至6個月的醫(yī)療補助費。
九、甲方將為乙方購買商業(yè)保險，雙方商定不再參加國家的各類保險。
十、甲方應按照國家規(guī)定，向乙方提供必要的勞動保護用品；乙方應遵守有關的規(guī)章制度，安全生產(chǎn)。如果乙方因違反操作規(guī)程而負傷，甲方將按非因工負傷的有關規(guī)定，給予補償和處理。十
一、乙方在試用期和合同期內應當遵守有關的勞動紀律，服從甲方的管理和指揮，違反勞動紀律的，按《企業(yè)職工獎懲條例》和本企業(yè)的規(guī)章制度處理。十
二、在合同期內，如果乙方被證明不符合錄用條件或不能勝任工作，甲方可以解除勞動合同，甲方將按乙方在甲方的工作年限每滿________年發(fā)給一個月工資的經(jīng)濟補償，但最高不超過乙方十二個月的工資收入。十
三、在合同期內，如果本合同訂立時的客觀情況發(fā)生變化，如甲方轉產(chǎn)、搬遷等，致使本合同無法履行的，甲方可以解除勞動合同，甲方將按乙方在甲方的工作年限每滿________年發(fā)給一個月工資的經(jīng)濟補償金。十
四、在合同期內，如果乙方患職業(yè)病或因工負傷，被確認為完全喪失或者大部分喪失勞動能力，在甲方按法律規(guī)定支付了傷殘就業(yè)補助金后，勞動合同自然終止。十
五、在合同期內，發(fā)生甲方破產(chǎn)、解散或者被撤銷情況的，勞動合同自然終止。十
六、在合同期內，未經(jīng)甲方同意，乙方不得結婚，違者將不得享受有關的婚假和生育假期。違反本條規(guī)定的，甲方有權解除勞動合同，年終工資將不予結算，乙方的承包抵押金將不予退還。十
七、乙方提前離職，應交納在崗期間的培訓費，按工資的10％計算。十
八、除第第七條、第十一條、第十六條的規(guī)定，任何一方，無論以哪一種理由要求解除勞動合同，都必須提前____日向對方提出，并取得對方的同意。十
九、乙方在甲方看到、聽到、接觸到的均為企業(yè)的商業(yè)秘密，為保護企業(yè)的商業(yè)秘密，乙方解除勞動合同，必須提前六個月通知甲方，甲方有權在此期間采取脫密措施。同時在勞動合同結束后的________年中，乙方不得以任何借口為理由，到同行業(yè)的其他企業(yè)工作。二
十、本合同自簽字之日起生效，雙方都必須嚴格執(zhí)行。任何一方違反上述規(guī)定，均需向對方支付三個月的勞動報酬作為違約金。
甲方：企業(yè)（蓋X）
法定代表人：（簽字）
乙方：（簽字）
簽字日期：年月日
建筑合同 篇7
1.建筑設計企業(yè)合同管理中存在的問題
1.1合同起草、談判過程中易出現(xiàn)的問題
1.1.1“霸王條款”“霸王條款”顧名思義是一種不平等的合約。當設計院與成熟的大型房地產(chǎn)開發(fā)商打交道時，這種開發(fā)商會要求合同草案模板使用其公司制定設計的合同模板。這種合同中就無法避免“霸王條款”的出現(xiàn)了，比如雙方違約時違約金的支付比例相當懸殊等。倘若經(jīng)營人員的簽約之前沒有仔細閱讀合約內容，或者在談判時缺乏相關的'法律知識，就會因此簽訂不平等的“霸王條款”。
1.1.2設計進度約定為絕對時間
設計進度是甲乙雙方在簽訂合同之前，通過協(xié)商確定的，用來約定設計人提交圖紙的時間。這個時間在簽訂設計合同時要求在合同具體列出，比如文件×年×月×日提交施工圖設計。然而在具體的設計過程中，設計者在晚餐前一階段的設計任務之后須有由甲方對其進行確認之后再開始下一階段的設計工作，而且該設計還需要通過規(guī)劃、建委、環(huán)保、綠化等相關部門的審查取得各種批復后才能進行后階段的設計工作。建設方的確認時間以及各部門的審查時間都是不固定的，因此在合同中的絕對時間很容易導致設計者成為違約方。
1.2缺乏規(guī)范化操作，法律意識淡薄
在1991年建設部和國家工商管理局制定了《建設工程施工合同示范文本》，為后續(xù)的市場行為和建筑行業(yè)的正常經(jīng)濟秩序做鋪墊[2]。然而工程施工合同所涉及的條款繁多而且內容繁雜，很多當事人在簽訂合同之前沒有仔細對合同內容進行分析研究，或者當事人不嚴格按照施工合同示范文本制定施工合同，甚至使用“口頭合同”等都是導致合同條款不完善，不嚴謹?shù)脑颍@樣的合同很可能不具備法律效應。
1.3過分遷就業(yè)主，合同背離標書
招投標文件和招標書是施工合同簽訂過程中重要的一項參考。在簽訂合同的實際工程中，甲乙雙方通常會因為利益關系刻意避開招標書中不存在的內容和指標。與此同時，施工承包商為了項目的順利進行不得不遷就業(yè)主，按照業(yè)主要求簽訂缺乏平衡的條約，而且有時候霸王條款會推翻部分甚至全部通過招投標產(chǎn)生的合同條款。比如對索賠處理、合同糾紛等協(xié)調問題沒有明確的規(guī)定等。
1.4合同管理脫節(jié)，缺乏專職人才
建筑施工企業(yè)通常把重心放在招標上面，而往往對合同管理掉以輕心。很多項目管理機構的合同管理體系及操作流程均不完善，甚至都沒設立合同管理部門，這樣就沒辦法對工程項目進行精確的蹤跟以及動態(tài)的合同管理。盡管建筑企業(yè)設有建筑施工合同管理部門，卻缺乏專職合同管理人才，工作人員業(yè)務水平高低不齊。
2.建筑施工企業(yè)合同管理問題的對策
2.1增強法律意識，提高風險觀念
增強施工企業(yè)的整體法律意識是合同管理的第一步。企業(yè)領導應該學習如何用法律手段來保護自己，應該認真學習《建筑法》、《合同法》等以及相關的法律法規(guī)。除此之外還應該提高合同管理過程中的風險意識，對于施工合同中存在的法律風險要引起高度重視，并且及時制定有效措施對法律風險進行防控，盡可能的減少法律風險的發(fā)生。
2.2建立合同管理制度，配置專職管理人員
企業(yè)合同管理的關建在于合同管理制度的建立，合同管理制度與市場經(jīng)濟相適應，從而對合同管理的全過程起到一定的控制作用。除此之外，專業(yè)的合同管理人員也是必要的，他們需要對合同管理中擬定、修改、談判以及解釋等涉及的知識了如指掌，精通工程技術和相關的法律法規(guī)，并且還應該具備合同履行和索賠等能力。
2.3提高簽約質量，依法簽訂合同
對于合同質量我們需要從頭開始，從而有利于經(jīng)營風險的降低。首先，要深入了解所要投標的項目的理想情況、業(yè)主資金是否到位情況等，做好充分的準備，防止商業(yè)詐騙；其次還要認真分析招標文件和合同范本，防止合同中存在陷阱或缺陷。對于不平等條款，施工企業(yè)不可以就此妥協(xié)，而是應該據(jù)理力爭，爭取自己利益最大化。
2.4實施動態(tài)管理，加強過程控制
企業(yè)的合同管理部門要組建一支專業(yè)技能較強的完整過程控制小組，對將要實施的合同制定一套完整的階段性預警、監(jiān)控、應急方案，應對由于合同簽訂人員業(yè)務水平，法律意識而產(chǎn)生的疏漏，并且要及時處理好合同履行中的爭議問題，協(xié)調好合同主體之間的關系。
2.5提高人員素質，適時組織培訓
根據(jù)合同管理人員應該具備的知識、能力等去選拔企業(yè)所需要的能夠擔任合同管理人員的優(yōu)秀人才。同時對這些合同管理人員進行培訓學習。合同管理人員必須實行崗位責任制，明確責、權、利，建立競爭與獎罰機制，對工作優(yōu)秀的合同管理人員給予獎勵，對工作失職，導致重大問題的人員給予相應的懲罰。
3.結語
合同的產(chǎn)生是由于商品經(jīng)濟，它是受法律保護的，在市場經(jīng)濟體制下，建筑施工是需要和業(yè)主簽訂施工承包合約，還需要和勞務公司簽訂勞務承包合同，還要簽訂采購合同等等，因此合同管理的重要性顯而易見，建筑施工企業(yè)應給予高度的重視。
建筑合同 篇8
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》，并結合有關規(guī)定和本工程的具體情況，經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商，在雙方自愿及完全清楚、理解本合同條款的基礎上，簽訂本合同。
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：住宅樓土建及施工
二、工程承包方式、范圍：
1、承包方式：按合同包人工、包機械、包工程、包安全、包質量、包文明施工、包驗收。
2、承包范圍：是指整幢房子的主體、內外粉刷及施工范圍內的專業(yè)施工項目到房子可以竣工驗收為止；主體從基礎放線，基礎開挖回填，墊層為開始至屋面封頂蓋瓦(砼澆搗、墻體的砌筑、所有粱、板砼澆搗，內外墻腳手架搭設、澆水養(yǎng)護、篩砂、半塊磚利用，并每日做好落地灰的清理)。內墻抹灰、地面找平、東西墻抹灰、南北外墻貼面、地面散水臺階等圖紙要求。木工：模板、模板制作安裝、釘子、鐵絲。鋼筋工：扎絲、焊條、鋼筋的制作、安裝。架子工：外墻腳手架搭拆、安全網(wǎng)掛設、龍門吊搭拆，還必須配備施工員、吊機工、安全員、架子工、電焊工、測水平和沉降觀察的記錄，室內外垃圾清理。乙方自備攪拌機、龍門吊、合灰機、腳手架材料等各種施工用的大小機械設備、安裝、修理與安全帽等等。
三、工程包價：
按實際面積結算，每平方米單價為元，屋面工程不計算面積。工價一次性商定，乙方不得找任何理由向甲方補償工程款。
四、付款方式：
基礎完工付款 萬元，每層蓋板結束后甲方付給乙方工程款萬元，每內粉刷一層付款
五、工程工期：
從簽定合同之日起個工作日竣工，每層砌體現(xiàn)澆封頂9天。在施工中，乙方如無法按時完成工期或技術力量薄弱，工程質量和進度搞不上去，甲方有權終止合同，乙方作自動放棄，甲方只付乙方所做工程量工資款的70%。
六、質量要求：
乙方必須按照現(xiàn)行施工規(guī)范操作，墻體平整、灰縫飽滿、砼澆搗密實、無蜂窩，內外粉刷不能有裂縫，空鼓、外墻磚平整、勘條一條線。每個部位工程必須達到專項施工驗收規(guī)范標準。在施工中，乙方不按施工規(guī)定和圖紙尺寸施工，所造成質量返工和損失，由乙方賠償雙倍的材料款。出現(xiàn)一次罰款貳佰元。
七、施工安全責任：
乙方必須按照現(xiàn)行勞動安全操作規(guī)程施工，教育職工安全生產(chǎn)，并實行“三級”安全教育遵守工程的規(guī)章制度，對腳手架、機具經(jīng)常進行檢查、維修，方可施工。如施工中，乙方不按國家勞動安全規(guī)程操作，所引起的人體傷亡，與甲方無關，均由乙方自行承擔全部經(jīng)濟和法律責任。
八、其它：
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。甲乙雙方必須互相遵守，任何一方違反合同所造成的后果，由違約方負責。如有未盡事宜，甲方雙方協(xié)商解決，雙方簽字生效，本合同具有同等法律效力，工程結束后，合同失效。
甲方： 乙方：
年 月 日
【【熱門】建筑合同范文集合8篇】相關文章：
【熱門】建筑合同范文集合六篇05-15
【熱門】建筑合同范文集錦5篇05-14
【熱門】建筑合同范文錦集5篇04-12
【熱門】建筑工程合同05-03
建筑工程合同【熱門】04-28
熱門建筑工程合同02-10
【實用】建筑合同范文集合3篇05-09
【實用】建筑合同范文集合八篇05-08
【熱門】建筑工程施工合同05-01
建筑工程施工合同【熱門】04-08